土木维护合同范例

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程预算：_______元二、合同金额1.本工程合同总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.乙方报价应包含所有工程内容的人工、材料、设备、运输、管理、税费等一切费用。3.合同金额如需调整，应由甲乙双方协商一致，并签订补充协议。三、合同工期1.工程开工日期：_______年_______月_______日。2.工程竣工日期：_______年_______月_______日。3.工期延误：如乙方原因导致工程不能按期竣工，应按违约责任赔偿甲方损失。四、质量标准1.工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件要求。2.乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。3.工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期责任。五、付款方式1.甲方支付乙方工程进度款，支付比例为已完成工程量的70%。2.工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。3.付款事项应提供相应的发票，乙方应承担相应的税费。六、违约责任1.乙方违反合同规定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。2.甲方未按约定支付工程款，应支付违约金，并承担乙方因此产生的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期结束之日终止。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方均为具有民事权利能力和民事行为能力的法人或自然人。2.工程内容：明确工程的具体内容和要求，避免因模糊不清导致的争议。3.合同金额：明确金额，并标明币种。4.工期：明确开工和竣工日期，如有变更应书面协议。5.质量标准：按照国家相关法律法规和行业标准执行。6.付款方式：明确付款比例和时间，提供相应发票。7.违约责任：明确违约情形和违约金计算方式。8.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：1.协商：双方通过友好协商，寻求双方都能接受的解决方案。2.调解：请求第三方进行调解，调解达成的协议对双方具有法律约束力。3.仲裁：将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力。4.诉讼：向人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指自然人和法人依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指自然人和法人通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。3.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.工期延误：指工程开工后，因乙方原因导致工程不能按期竣工的情形。5.质量保修：指乙方在工程验收合格后，对工程质量承担一定期限的修复和保障责任。6.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同履行过程中产生的争议。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私人承包商。2.甲方为大型企业，乙方为专业工程公司。3.甲方为房地产开发商，乙方为建筑施工单位。4.甲方为个体业主，乙方为个人工程队。针对每个特殊场合的补充条款：1.政府部门作为甲方：乙方应确保工程符合政府相关政策和法规要求。乙方需接受政府相关部门的监督和检查。2.大型企业作为甲方：乙方应具备相应的大型工程施工经验和技术实力。乙方需提供详细的项目管理计划和进度报告。3.房地产开发商作为甲方：乙方应确保工程质量，以满足开发商的品牌形象和市场需求。乙方需提供建筑材料和施工设备的相关证书和检测报告。4.个体业主作为甲方：乙方应尊重业主的个人意愿和需求，确保工程顺利进行。乙方需提供透明的费用明细，确保业主了解每一笔款项的用途。附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工