农作物种植绿色有机工程总包合同（2024年版）

农作物种植绿色有机工程总包合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方在农作物种植领域实施绿色有机工程项目的总包事宜，经双方充分协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方在农作物种植领域实施绿色有机工程项目的总包内容、双方的权利义务、违约责任等，确保工程项目的顺利实施，实现双方共赢。

二、签订背景

鉴于甲方具备丰富的农作物种植经验，乙方具备专业的绿色有机工程技术和设备，为提高农作物品质，促进农业可持续发展，双方决定合作实施农作物种植绿色有机工程项目。

甲方：__________________

乙方：__________________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方负责为甲方提供绿色有机农作物种植总包服务，包括但不限于种植规划、品种选择、土壤改良、种植技术指导、病虫害防治、产品检测、有机认证等全过程服务。

1.2乙方应按照甲方要求，提供符合国家绿色有机标准的生产资料和农用物资。

1.3乙方应确保提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。

二、质量标准

2.1乙方应确保种植的农作物符合绿色有机产品标准，不得含有任何违禁物质。

2.2乙方应定期对种植的农作物进行质量检测，检测结果应符合国家标准。

2.3甲方有权对乙方提供的服务进行抽样检查，乙方应予以配合。

三、价格支付

3.1本合同服务费用总额为人民币_____元。

3.2乙方应按照本合同约定的服务内容，分阶段提交服务报告和费用结算单。

3.3甲方应在收到乙方提交的服务报告和费用结算单后____个工作日内支付相应费用。

3.4乙方应在完成每个阶段服务后，向甲方提供详细的费用清单和结算依据。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及项目实施过程中所获取的商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容或项目实施过程中的商业秘密。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金按合同总金额的____%计算。

5.2乙方未按约定时间完成服务，每延误一天，应向甲方支付延误费用，延误费用按合同总金额的____%计算。

5.3甲方未按约定支付费用，每逾期一天，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按逾期金额的____%计算。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同期限及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

7.2在合同期限内，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

7.3本合同期满或提前终止后，双方应按照约定进行结算。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供绿色有机农作物种植总包服务，并确保服务质量。

1.2甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，包括但不限于对种植过程、产品进行抽检。

1.3甲方有权在合同履行过程中提出合理改进建议，乙方应及时予以考虑和实施。

1.4甲方应按照合同约定支付服务费用，并在约定的时间内完成支付。

1.5甲方应提供必要的场地、设施和条件，以支持乙方完成服务。

1.6甲方应配合乙方进行土壤改良、病虫害防治等相关工作。

1.7甲方应确保提供的信息真实、准确，以便乙方能够提供优质服务。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的场地、设施和条件。

2.2乙方有权根据甲方需求，提出种植规划、品种选择等建议，并得到甲方的认可。

2.3乙方应按照合同约定提供绿色有机农作物种植总包服务，确保服务质量和效果。

2.4乙方应确保种植过程符合国家绿色有机标准，不得使用违禁物质。

2.5乙方应定期对种植的农作物进行质量检测，并及时向甲方报告检测结果。

2.6乙方应按甲方要求，提供符合国家绿色有机标准的生产资料和农用物资。

2.7乙方应妥善保管甲方提供的场地、设施和条件，不得擅自改动或损坏。

2.8乙方应确保提供的服务费用合理，并在合同约定的时间内提交费用结算单。

三、合作方式

3.1双方应建立有效的沟通机制，定期召开项目协调会，讨论项目进展和解决问题。

3.2双方应共同制定详细的种植计划和操作规程，确保种植过程有序进行。

3.3双方应共享项目相关信息，包括市场动态、技术更新、政策法规等。

3.4双方应相互支持，共同应对市场风险和自然灾害等不可抗力因素。

3.5双方应按照合同约定，及时解决项目实施过程中出现的争议和问题。

3.6双方应共同参与项目验收，确保项目达到预期目标。

四、合同履行与变更

4.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更合同内容。

4.2如遇特殊情况需要变更合同，双方应协商一致，并以书面形式签订变更协议。

4.3合同变更不得损害第三方的合法权益，并应遵守相关法律法规。

五、合同解除与终止

5.1如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。

5.2如合同因不可抗力导致无法履行，双方可协商解除合同。

5.3合同解除或终止后，双方应按照约定进行结算，并妥善处理项目剩余事宜。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

1.2本合同期满后，如双方无异议，经协商一致，可以续签合同。

二、合同终止条件

2.1合同期满自动终止。

2.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。

2.3一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。

2.4合同约定的其他终止条件成就。

三、合同的变更

3.1本合同在履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式签订变更协议。

3.2变更协议与本合同具有同等法律效力。

四、合同的解除

4.1因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。

4.2一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。

4.3双方协商一致，决定解除合同。

五、争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.3诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。

六、法律适用

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2双方应遵守中华人民共和国的法律法规，不得从事任何违法活动。

七、管辖法院

7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用合同签订地人民法院的管辖。

7.2双方同意，任何因本合同产生的争议，均由合同签订地人民法院管辖。

八、合同效力

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

8.2如任何一方违反本合同，应承担相应的法律责任。

8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1场地使用证明文件；

1.2设施设备清单及使用状况说明；

1.3相关土壤、水源检测报告；

1.4农作物种植相关法律法规及标准；

1.5甲方提供的其他与合同履行相关的文件和资料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方营业执照副本复印件；

2.2乙方专业技术人员资质证明；

2.3绿色有机种植技术方案及服务流程；

2.4乙方过往绿色有机种植项目案例；

2.5乙方提供的其他与合同履行相关的文件和资料。

3.双方共同准备的附件：

3.1项目合作协议书；

3.2田间管理记录及监测报告；

3.3产品质量检测报告；

3.4合同履行过程中的通讯记录及会议纪要；

3.5合同履行过程中的变更协议及其他相关文件。

双方签字、盖章位置及日期：

甲方：

1.甲方法定代表人（或授权代表）签字：__________________

签字日期：_