




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程设计变更施工配合合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同背景及依据2.1工程项目名称2.2工程项目地点2.3工程项目规模2.4合同签订日期3.设计变更内容3.1设计变更原因3.2设计变更范围3.3设计变更图纸4.施工配合要求4.1施工配合方式4.2施工配合时间4.3施工配合人员4.4施工配合责任5.施工变更方案5.1施工变更内容5.2施工变更原因5.3施工变更图纸6.施工变更实施6.1施工变更实施时间6.2施工变更实施步骤6.3施工变更实施责任7.质量要求7.1施工质量标准7.2质量检查及验收7.3质量保证措施8.工期要求8.1施工工期安排8.2工期延误责任8.3工期调整程序9.合同价格及支付方式9.1合同价格组成9.2合同价格调整9.3支付方式及时间10.合同履行及变更10.1合同履行期限10.2合同变更程序10.3合同解除条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约行为定义12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X有限公司乙方:X工程设计研究院1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系方式:电话:X,邮箱:X乙方联系方式:电话:X,邮箱:X2.合同背景及依据2.1工程项目名称市住宅小区建设项目2.2工程项目地点省市区2.3工程项目规模占地面积:平方米,建筑面积:平方米2.4合同签订日期2024年3月1日3.设计变更内容3.1设计变更原因因甲方要求,对原设计方案进行局部调整。3.2设计变更范围涉及小区绿化、建筑立面、内部设施等。3.3设计变更图纸详见附件一:《市住宅小区建设项目设计变更图纸》4.施工配合要求4.1施工配合方式甲方负责组织施工,乙方提供设计变更图纸和技术支持。4.2施工配合时间自设计变更图纸发出之日起至施工完成之日止。4.3施工配合人员甲方施工人员,乙方设计人员。4.4施工配合责任甲方负责施工质量和进度,乙方负责设计变更实施的技术指导。5.施工变更方案5.1施工变更内容绿化部分:调整绿化布局,增加景观小品。建筑立面:调整立面风格,增加文化元素。内部设施:调整部分公共设施布局,提高使用效率。5.2施工变更原因满足甲方需求,提升小区品质。5.3施工变更图纸详见附件一:《市住宅小区建设项目设计变更图纸》6.施工变更实施6.1施工变更实施时间2024年3月15日至2024年6月30日。6.2施工变更实施步骤1)施工方根据变更图纸进行施工准备;2)施工方按照变更图纸进行施工;3)施工方完成施工后,由甲方组织验收。6.3施工变更实施责任施工方负责施工质量和进度,确保按期完成变更施工。7.质量要求7.1施工质量标准按照国家相关施工规范和质量标准执行。7.2质量检查及验收施工过程中,甲方和乙方将进行定期检查。施工完成后,甲方组织验收,乙方派员参加。7.3质量保证措施施工方将严格按照设计变更图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。8.工期要求8.1施工工期安排本合同约定的施工工期为自2024年3月15日起至2024年6月30日止,共计90日历天。8.2工期延误责任如因乙方原因导致施工工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付相当于合同总价的0.1%的违约金。如因不可抗力等因素导致工期延误,工期延误部分由双方协商确定。8.3工期调整程序如需调整施工工期,甲方应提前5个工作日书面通知乙方,并说明调整原因。乙方应在接到通知后3个工作日内回复甲方是否同意调整。如双方同意调整,应签订补充协议。9.合同价格及支付方式9.1合同价格组成本合同总价为人民币万元整,包括设计变更部分的费用。9.2合同价格调整合同价格一经确定,除非法律法规变动或不可抗力等因素,否则不予调整。9.3支付方式及时间1)合同签订后,甲方支付合同总价30%的预付款;2)设计变更图纸发出后,甲方支付合同总价30%的设计变更款;3)施工完成后,甲方支付合同总价40%的进度款;4)工程验收合格后,甲方支付合同总价10%的质保金,质保期为一年。10.合同履行及变更10.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至施工完成且质保期满之日止。10.2合同变更程序任何合同内容的变更,均需以书面形式经双方协商一致后,由双方代表签字盖章生效。10.3合同解除条件1)一方严重违约,另一方有权解除合同;2)因不可抗力导致合同无法履行;3)法律法规变动导致合同无法履行。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决,如协商不成,提交省市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构省市仲裁委员会。11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,其他费用由双方协商分担。12.违约责任12.1违约行为定义本合同所指的违约行为包括但不限于:未按时付款、未按约定完成设计变更、未按约定完成施工等。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿标准具体赔偿标准根据实际情况由双方协商确定。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同终止条件1)合同约定的工期届满;2)合同约定的质量验收合格;3)合同约定的质保期届满;4)双方协商一致解除合同。13.3合同解除程序合同解除需书面通知对方,并说明解除原因。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于:《市住宅小区建设项目设计变更图纸》、《合同履行进度表》等。14.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,按国家相关法律法规和双方协商解决。14.3合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定原因由甲乙双方共同邀请或指定,参与合同实施、监督或提供专业服务的独立主体。1.2第三方的类型包括但不限于:监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。2.第三方介入的触发条件1)设计变更或施工过程中出现技术难题,需要专业机构提供技术支持;2)合同履行过程中发生争议,需要第三方进行调解或仲裁;3)为确保工程质量,需要第三方进行检测或验收;4)合同履行过程中出现其他需要第三方介入的情况。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方应共同协商确定第三方的类型、职责、权利和义务。3.2甲乙双方应向第三方发出书面邀请,并明确第三方的介入时间、范围和预期目标。3.3第三方应在收到邀请后3个工作日内回复是否接受邀请,并提交相关资质证明。4.第三方权利和义务4.1第三方权利:1)根据合同约定,独立开展相关工作;2)要求甲乙双方提供必要的资料和条件;3)在合同约定范围内,对甲乙双方进行监督和指导。4.2第三方义务:1)按照合同约定,按时、保质、保量完成相关工作;2)对甲乙双方提供的服务进行保密;3)在合同履行过程中,发现甲乙双方有违规行为,应及时制止并向甲乙双方报告。5.第三方责任限额5.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额由甲乙双方根据第三方的工作内容、服务费用等因素共同协商确定,并在合同中明确。5.3第三方责任限额的确定应遵循公平、合理原则,确保第三方的合法权益不受侵害。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方在合同履行过程中的职责范围应与甲乙双方明确划分,避免职责交叉或遗漏。6.2第三方不得干预甲乙双方的正常业务活动,不得泄露甲乙双方的商业秘密。6.3第三方在合同履行过程中,如需与其他相关方(如供应商、分包商等)进行合作,应经甲乙双方同意。7.第三方介入的监督和评估7.1甲乙双方应定期对第三方的工作进行监督和评估,确保第三方履行合同义务。7.2甲乙双方可共同委托第三方机构对第三方的工作进行独立评估,并提出改进建议。8.第三方介入的终止8.1当合同履行完毕或第三方完成合同约定的任务后,合同自动终止。1)第三方违反合同约定,造成严重后果;2)合同履行过程中出现不可抗力因素,导致合同无法履行;3)甲乙双方协商一致终止第三方介入。9.第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方提供的服务内容共同承担。9.2第三方介入的费用应按照实际发生额支付,并列入合同履行费用中。10.第三方介入的法律适用10.1第三方介入过程中产生的法律关系,适用中华人民共和国相关法律法规。10.2如第三方介入过程中发生争议,应提交省市仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《市住宅小区建设项目设计变更图纸》:详细列出设计变更的具体内容,包括绿化、建筑立面、内部设施等方面的调整。2.《合同履行进度表》:记录合同履行过程中的关键节点、进度和完成情况。3.《第三方介入邀请函》:包含第三方介入的触发条件、介入时间、范围和预期目标。4.《第三方资质证明》:第三方提供的证明其具备完成合同约定任务的资质文件。5.《第三方工作计划》:第三方提交的工作计划,包括工作内容、时间安排和预期目标。7.《质量检查报告》:第三方对施工质量进行检查后形成的报告,包括检查结果、问题和改进措施。8.《进度款支付凭证》:记录进度款支付的时间、金额和支付方式。9.《质保金支付凭证》:记录质保金支付的时间、金额和支付方式。10.《争议解决协议》:甲乙双方就争议达成一致后签订的协议。11.《合同变更协议》:甲乙双方就合同变更达成一致后签订的协议。12.《合同解除协议》:甲乙双方就合同解除达成一致后签订的协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付合同价款责任认定:甲方应向乙方支付合同总价款的违约金,违约金按每日万分之五计算,直至实际支付之日止。示例:若甲方应在2024年3月31日前支付30%的预付款,但实际支付时间为2024年4月10日,则甲方应支付从3月31日至4月10日的违约金。2.违约行为:乙方未按时提供设计变更图纸责任认定:乙方应向甲方支付合同总价款的违约金,违约金按每日万分之五计算,直至实际提供图纸之日止。示例:若乙方应在2024年3月15日前提供设计变更图纸,但实际提供时间为2024年3月20日,则乙方应支付从3月15日至3月20日的违约金。3.违约行为:施工过程中发现质量问题责任认定:若质量问题由乙方施工原因造成,乙方应负责修复,并承担修复费用;若质量问题由甲方提供的设计或材料原因造成,甲方应负责修复,并承担修复费用。示例:在施工过程中,发现某部分墙体裂缝,经鉴定为甲方提供的设计问题导致,则甲方应负责修复墙体裂缝,并承担修复费用。4.违约行为:施工进度延误责任认定:若因乙方原因导致施工进度延误,乙方应向甲方支付合同总价款的违约金,违约金按每日万分之五计算,直至实际完成施工之日止。示例:若合同约定施工工期为90日历天,但实际完成施工时间为100日历天,则乙方应支付从第91日至第100日的违约金。5.违约行为:第三方未按时完成工作责任认定:第三方应向甲乙双方支付违约金,违约金按每日万分之五计算,直至实际完成工作之日止。示例:若第三方应在2024年4月30日前完成检测工作,但实际完成时间为2024年5月10日,则第三方应支付从4月30日至5月10日的违约金。全文完。2024年工程设计变更施工配合合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同依据2.定义和解释2.1术语定义2.2专用名词解释3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目期限4.工程设计变更4.1变更原因4.2变更内容4.3变更程序4.4变更责任5.施工配合5.1施工配合要求5.2施工配合责任5.3施工配合程序6.施工方案6.1施工方案内容6.2施工方案审查6.3施工方案变更7.工程进度管理7.1进度计划编制7.2进度计划调整7.3进度检查与验收8.质量管理8.1质量标准8.2质量检查与验收8.3质量责任9.安全管理9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3安全生产检查与整改10.人员配备与培训10.1人员配备要求10.2人员培训计划10.3人员考核与奖惩11.费用管理11.1费用构成11.2费用结算与支付11.3费用变更12.合同变更与解除12.1变更条件12.2变更程序12.3合同解除条件12.4合同解除程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任赔偿14.合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同双方为(甲方名称)与(乙方名称),鉴于甲方拟对(项目名称)进行工程设计变更施工配合,乙方同意参与并提供相应的施工配合服务,双方经友好协商,达成如下协议。1.2合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在工程设计变更施工配合过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。2.定义和解释2.1术语定义(1)工程设计变更:指在工程实施过程中,由于设计原因或其他因素需要对原设计方案进行修改的部分。(2)施工配合:指乙方在甲方工程设计变更过程中,按照甲方要求提供相应的施工配合服务。2.2专用名词解释(1)甲方:指(甲方名称)。(2)乙方:指(乙方名称)。(3)工程:指(项目名称)。3.项目概况3.1项目名称(项目名称)3.2项目地点(项目地点)3.3项目规模(项目规模)3.4项目期限本合同项目期限自合同生效之日起至(具体日期)止。4.工程设计变更4.1变更原因工程设计变更的原因包括但不限于:设计错误、技术更新、政策调整、客户需求等。4.2变更内容工程设计变更的内容包括但不限于:设计图纸、技术规范、施工方案等。4.3变更程序工程设计变更的程序如下:(1)甲方提出工程设计变更申请,并提交变更原因和内容;(2)乙方对变更申请进行审核,并在(具体时间)内给予答复;(3)经双方协商一致后,甲方下发工程设计变更通知;(4)乙方根据工程设计变更通知进行施工配合。4.4变更责任工程设计变更的责任由甲方承担,乙方按照甲方的要求进行施工配合。5.施工配合5.1施工配合要求(1)根据工程设计变更通知,及时调整施工方案;(2)确保施工质量符合相关标准和要求;(3)按时完成施工配合任务。5.2施工配合责任乙方对施工配合过程中出现的质量问题承担责任,并积极配合甲方进行整改。5.3施工配合程序(1)接到工程设计变更通知后,及时调整施工方案;(2)按照调整后的施工方案进行施工;(3)施工过程中遇到问题,应及时与甲方沟通解决。6.工程进度管理6.1进度计划编制甲方应根据工程设计变更情况,编制工程进度计划,并及时通知乙方。6.2进度计划调整在工程实施过程中,如因工程设计变更等原因导致进度计划调整,甲方应及时通知乙方,并共同协商确定新的进度计划。6.3进度检查与验收甲方应定期对工程进度进行检查,并对完成的工程部分进行验收。乙方应积极配合甲方进行检查和验收。8.质量管理8.1质量标准本合同项下工程的质量标准应符合国家相关质量标准、行业规范和甲乙双方约定的技术要求。8.2质量检查与验收(1)乙方应按照工程设计变更后的施工方案和甲方提供的技术规范进行施工。(2)甲方或其委托的第三方质量检测机构应定期对施工过程进行质量检查。(3)工程完工后,乙方应组织自检,并向甲方提交质量报告。(4)甲方应在收到乙方质量报告后的(具体时间)内进行验收。8.3质量责任(1)乙方对施工过程中产生的质量问题承担责任,并负责修复。(2)因乙方施工质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。9.安全管理9.1安全生产责任制甲乙双方应建立安全生产责任制,明确各自的安全管理职责。9.2安全生产措施(1)乙方应遵守国家安全生产法律法规,制定并执行安全生产措施。(2)乙方应定期对施工现场进行安全检查,消除安全隐患。9.3安全生产检查与整改(1)甲方或其委托的第三方安全检查机构应定期对施工现场进行安全检查。(2)发现安全隐患,乙方应立即整改,并向甲方报告整改情况。10.人员配备与培训10.1人员配备要求乙方应按照合同要求配备足够的技术人员和施工人员,确保工程顺利进行。10.2人员培训计划乙方应制定人员培训计划,对施工人员进行专业技能和安全知识的培训。10.3人员考核与奖惩(1)乙方应对施工人员进行定期考核,考核结果作为人员奖惩的依据。(2)对表现优秀的施工人员给予奖励,对表现不合格的施工人员给予处罚。11.费用管理11.1费用构成本合同费用包括但不限于:施工配合费、材料费、人工费、机械使用费等。11.2费用结算与支付(1)乙方应根据工程进度和实际完成情况,向甲方提交费用结算报告。(2)甲方应在收到乙方费用结算报告后的(具体时间)内进行审核并支付相应费用。11.3费用变更因工程设计变更等原因导致费用发生变化的,甲乙双方应协商一致后进行调整。12.合同变更与解除12.1变更条件经甲乙双方协商一致,可对合同内容进行变更。12.2变更程序(1)提出变更申请;(2)甲乙双方协商;(3)签订变更协议。12.3合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,经对方催告后仍未履行;(3)双方协商一致解除合同。12.4合同解除程序(1)提出解除合同申请;(2)甲乙双方协商;(3)签订合同解除协议。13.违约责任13.1违约情形(1)甲方未按约定支付费用;(2)乙方未按约定完成施工配合任务;(3)一方违反合同约定,造成对方损失。13.2违约责任承担违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。13.3违约责任赔偿赔偿金额由甲乙双方协商确定,或由仲裁机构或人民法院判决。14.合同争议解决14.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。14.2争议解决机构(1)协商:双方应友好协商解决争议;(2)调解:双方可共同委托第三方进行调解;(3)仲裁:争议提交(仲裁机构名称)进行仲裁;(4)诉讼:争议提交有管辖权的人民法院诉讼。14.3争议解决程序(1)提出争议解决申请;(2)甲乙双方协商或选择争议解决方式;(3)按照所选争议解决方式进行程序。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念与定义1.1第三方是指在合同履行过程中,除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助角色的独立主体。1.2第三方的类型包括但不限于:监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、调解机构、法律顾问等。2.第三方介入条件(1)合同双方同意;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)介入行为符合法律法规和合同约定。3.第三方介入程序3.1第三方介入程序如下:(1)甲乙双方协商确定第三方介入事宜;(2)甲乙双方与第三方签订相关协议;(3)第三方根据协议内容履行职责。4.第三方责任限额(1)第三方责任限于其在合同中的职责范围;(2)第三方责任限于其专业能力范围;(3)第三方责任限于其过错程度。4.2第三方责任限额的确定方式:(1)甲乙双方在合同中约定第三方责任限额;(2)第三方在签订协议时明确其责任限额;(3)第三方责任限额可由第三方投保责任险等方式进行保障。5.第三方与甲乙双方的权利义务关系5.1第三方与甲乙双方的权利义务关系如下:(1)第三方有权根据合同约定和协议内容,对甲乙双方进行监督、检查、评估和咨询;(2)甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的信息和资料;(3)第三方应公正、客观、独立地履行职责,不得偏袒任何一方。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与其他各方的划分说明如下:(1)第三方与甲方的关系:第三方为甲方提供专业服务,甲方为第三方提供必要的工作条件;(2)第三方与乙方的关系:第三方对乙方进行施工配合进行监督,乙方应接受监督并提供必要的信息;(3)第三方与其他第三方的关系:如存在多个第三方介入,各第三方之间应相互配合,共同履行合同约定。7.第三方介入后的合同调整(1)明确第三方的职责和权限;(2)调整合同条款,以适应第三方介入后的工作安排;(3)增加或修改相关条款,确保合同的有效性和可操作性。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议解决方式如下:(1)第三方介入前,甲乙双方应先行协商解决争议;(2)协商不成,可由第三方进行调解;(3)调解不成,可提交仲裁机构或人民法院解决。9.第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后,合同终止的条件如下:(1)合同履行完毕;(2)合同约定的解除条件成就;(3)合同因不可抗力等原因无法履行。9.2合同终止程序:(1)甲乙双方协商确定合同终止;(2)通知第三方;(3)办理合同终止手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计变更通知要求:详细列明变更内容、变更原因、变更日期等,由甲方签发。2.施工配合计划要求:包括施工配合内容、时间节点、人员安排等,由乙方制定。3.质量检查报告要求:记录质量检查的时间、地点、项目、结果等,由甲方或其委托的第三方出具。4.安全生产检查记录要求:记录安全生产检查的时间、地点、发现的问题、整改措施等,由乙方或其委托的第三方出具。5.人员培训记录要求:记录培训时间、内容、参与人员、培训效果等,由乙方负责。6.费用结算报告要求:详细列明各项费用、金额、支付时间等,由乙方提交。7.施工日志要求:记录施工过程中的重要事件、问题、解决方案等,由乙方记录。8.合同变更协议要求:详细列明变更内容、变更原因、变更日期等,由甲乙双方签字盖章。9.合同解除协议要求:详细列明解除原因、解除日期等,由甲乙双方签字盖章。10.第三方合作协议要求:详细列明第三方介入的条件、职责、权利、义务等,由甲乙双方与第三方签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按约定支付费用;(2)乙方未按约定完成施工配合任务;(3)第三方未按约定履行职责;(4)任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:(1)甲方违约责任:甲方未按约定支付费用,应支付违约金或赔偿乙方因此遭受的损失。甲方未按约定完成施工配合任务,乙方有权要求甲方承担违约责任。(2)乙方违约责任:乙方未按约定完成施工配合任务,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。乙方违反合同约定的其他行为,应承担相应责任。(3)第三方违约责任:第三方未按约定履行职责,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。第三方违反合同约定的其他行为,应承担相应责任。3.违约责任示例说明:(1)甲方未按约定支付费用,乙方可以要求甲方支付违约金,或赔偿因延迟付款导致的利息损失。(2)乙方未按约定完成施工配合任务,导致工程延期,甲方有权要求乙方赔偿因延期造成的额外费用。(3)第三方未按约定履行职责,导致工程质量问题,甲乙双方可以要求第三方承担相应的修复费用和损失赔偿。全文完。2024年工程设计变更施工配合合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程设计变更内容2.1变更工程名称2.2变更工程地点2.3变更工程规模2.4变更工程设计单位2.5变更工程设计范围2.6变更工程设计时间3.施工配合内容3.1施工单位名称3.2施工单位资质3.3施工单位联系方式3.4施工配合项目3.5施工配合时间3.6施工配合费用4.施工配合工作安排4.1施工配合前期准备4.2施工配合现场协调4.3施工配合进度管理4.4施工配合质量控制4.5施工配合安全管理5.施工配合费用结算5.1费用结算方式5.2费用结算时间5.3费用结算依据5.4费用结算争议解决6.工程设计变更文件6.1变更设计图纸6.2变更设计说明书6.3变更设计审批文件7.施工配合文件7.1施工配合方案7.2施工配合记录7.3施工配合验收报告8.合同履行期限8.1合同开始日期8.2合同结束日期9.合同变更和解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1违约行为认定10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效12.1合同签订12.2合同生效时间12.3合同备案13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:工程设计有限公司(2)乙方:建筑施工有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程设计变更内容2.1变更工程名称住宅小区2.2变更工程地点市区路号2.3变更工程规模建筑面积:10000平方米2.4变更工程设计单位建筑设计研究院2.5变更工程设计范围1)增加一层建筑;2)调整部分室内布局;3)更换部分门窗材料。2.6变更工程设计时间2024年3月1日至2024年5月31日3.施工配合内容3.1施工单位名称建筑施工有限公司3.2施工单位资质一级建筑施工企业资质3.3施工单位联系方式3.4施工配合项目1)配合设计单位进行现场勘查;2)根据变更设计图纸进行施工;3)对变更工程进行质量、进度、安全等方面的管理。3.5施工配合时间自2024年3月1日起至2024年7月31日止4.施工配合工作安排4.1施工配合前期准备1)施工单位组织施工队伍;2)准备施工所需材料、设备;3)制定施工配合方案。4.2施工配合现场协调1)与设计单位保持密切沟通;2)协调解决施工过程中遇到的问题;3)确保施工进度和质量。4.3施工配合进度管理1)制定施工进度计划;2)按计划进行施工;3)对进度进行跟踪和控制。4.4施工配合质量控制1)按照国家标准和设计要求进行施工;2)对施工过程进行质量检查;3)确保工程质量。4.5施工配合安全管理1)制定安全生产规章制度;2)落实安全生产责任;3)确保施工安全。8.合同履行期限8.1合同开始日期2024年3月1日8.2合同结束日期2024年7月31日9.合同变更和解除9.1合同变更程序任何一方需变更合同内容,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议,变更内容作为合同附件。9.2合同解除条件1)因不可抗力导致合同无法履行;2)一方严重违约,经对方催告后仍未履行;3)双方协商一致解除合同。9.3合同解除程序1)提出解除合同的一方应书面通知对方;2)收到解除通知的一方应确认解除;3)双方协商处理合同解除后的善后事宜。10.违约责任10.1违约行为认定1)未按合同约定履行施工配合义务;2)施工过程中出现质量问题;3)未按合同约定时间完成施工配合任务。10.2违约责任承担1)违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;2)违约方应支付违约金,违约金数额由双方协商确定。10.3违约责任赔偿1)违约金数额最高不超过合同总价的5%;2)赔偿损失包括但不限于直接经济损失和可得利益损失。11.争议解决11.1争议解决方式1)友好协商;2)仲裁;3)诉讼。11.2争议解决机构1)如选择仲裁,争议提交至仲裁委员会;2)如选择诉讼,争议提交至合同签订地人民法院。11.3争议解决程序1)争议发生后,双方应尽力通过协商解决;2)协商不成的,提交约定的争议解决机构;3)争议解决机构作出的裁决或判决为终局裁决或判决。12.合同生效12.1合同签订本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效。12.2合同生效时间2024年3月1日12.3合同备案本合同签订后,双方应及时向相关管理部门备案。13.合同附件13.1合同附件清单1)变更设计图纸;2)施工配合方案;3)安全生产规章制度;4)其他双方约定的文件。13.2合同附件内容合同附件内容应与合同一致,作为合同的有效组成部分。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.3本合同自签订之日起至合同履行完毕之日止,双方应严格遵守合同约定。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、协调或其他协助的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保合同目标的实现。15.3第三方介入方式1)中介方:为甲乙双方提供信息匹配、协调沟通等服务;2)咨询服务方:为甲乙双方提供专业咨询和建议;3)协调管理方:对合同执行过程进行监督和管理;4)其他协助方:根据合同履行需要,提供其他形式的协助。16.第三方责任与权利16.1第三方责任1)遵守国家法律法规和行业标准;2)履行合同约定的服务内容;3)对提供的服务质量负责;4)保护甲乙双方的商业秘密和合法权益。16.2第三方权利1)获得甲乙双方提供的相关资料和必要信息;2)根据合同约定,收取合理的服务费用;3)在合同履行过程中,对甲乙双方提出合理建议;4)要求甲乙双方配合其履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方在本合同中的责任限额是指第三方因违反合同约定或因提供服务过程中的过错,对甲乙双方造成的损失,第三方需承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定1)第三方提供服务的性质和范围;2)第三方提供服务过程中可能出现的风险;3)第三方具备的财务能力和风险承受能力。17.3责任限额条款本合同中,第三方责任限额如下:1)中介方:不超过合同总价的1%;2)咨询服务方:不超过合同总价的0.5%;3)协调管理方:不超过合同总价的0.3%;4)其他协助方:不超过合同总价的0.2%。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分1)甲乙双方应明确各自在合同中的职责和权利,避免职责交叉;2)第三方应明确其在合同中的服务内容和责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026届临沧市重点中学高一化学第一学期期末监测模拟试题含解析
- 体育赛事活动策划实战面试题
- 新疆乌鲁木齐市70中2026届化学高二第一学期期中考试试题含解析
- 青岛消防面试题库及答案:求职必 备的行业指南
- 专业解答一网打尽:九小面试题真题库指南
- 求职必 备技能:岩土面试题目答案及解析精 编版
- 医学招聘面试题库精 编
- 男空乘站姿讲解
- 卓越面试经验:企业服务面试题目及答案精 编
- 行业前沿人才招募:面试技巧:优缺点面试题目的实战应用
- 民族文化宫2025年公开招聘17人笔试模拟试题含答案详解
- 2025年幼儿园教师专业考试试题及答案书
- 2025秋新部编版一年级上册语文教学计划+教学进度表
- 2025年国家公务员考试行测真题及答案(完整版)
- 小型企业网络构建:VPN设置与配置详解
- 消化道内异物疑难病例讨论
- 2025年预防接种技能竞赛征集试题
- 道路运输安全生产法律法规有哪些
- 年度述职活动方案
- 抗衰老培训课件
- 肿瘤科讲课课件
评论
0/150
提交评论