2024年建筑行业钢筋施工分包合作合同集锦版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑行业钢筋施工分包合作合同集锦版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（分包商）的名称、地址及联系方式1.2乙方（总包商）的名称、地址及联系方式1.3钢筋施工的定义及范围第二条合同标的2.1工程项目的名称、地点及施工内容2.2钢筋施工的工程量及工程图纸2.3钢筋施工的工程质量标准第三条合同价格及支付方式3.1合同总价的确定及组成3.2支付方式的确定及支付时间3.3价款调整的条件及方法第四条工期及进度4.1钢筋施工的开始日期及结束日期4.2施工进度的要求及监控4.3工期延误的责任及处理方式第五条施工质量及安全5.1钢筋施工的质量标准及检验方法5.2安全生产的要求及措施5.3质量问题的处理及责任分配第六条合同的变更及解除6.1合同变更的条件及程序6.2合同解除的条件及程序6.3变更及解除合同的费用处理第七条违约责任7.1甲方违约的情形及责任7.2乙方违约的情形及责任7.3违约责任的计算及赔偿方式第八条争议解决8.1争议解决的途径及方式8.2仲裁地点及仲裁机构8.3仲裁裁决的执行及效力第九条合同的生效、终止及保密9.1合同的生效条件及时间9.2合同的终止条件及后果9.3保密条款及保密内容的范围第十条法律适用及争议解决10.1合同适用的法律法规10.2争议解决的方式及地点第十一条通知及联系11.1双方之间的通知方式及联系信息11.2通知的生效时间及形式第十二条协助及配合12.1双方在施工过程中的协助及配合事项12.2双方在施工过程中的沟通及协调机制第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项及内容13.2附件及补充协议的效力及执行第十四条合同的签字及盖章14.1合同的签字人及签字时间14.2合同的盖章及盖章地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方（分包商）的名称：×××建筑有限公司，地址：××省××市××区××路××号，联系方式：×××××××××。1.2乙方（总包商）的名称：×××建筑工程有限公司，地址：××省××市××区××路××号，联系方式：×××××××××。1.3钢筋施工的定义及范围：本合同所指的钢筋施工，包括钢筋的加工、运输、安装、调整、拆除及废弃物的处理等全部工作。第二条合同标的2.1工程项目的名称：×××商业广场建筑工程项目，地点：××省××市××区××路××号，施工内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，完成钢筋的加工和安装工作。2.2钢筋施工的工程量及工程图纸：工程量详见附件一《工程量清单》，工程图纸详见附件二《施工图纸》。2.3钢筋施工的工程质量标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）和甲方提供的技术要求进行施工。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价的确定及组成：合同总价为本合同第二条所述的钢筋施工工程量清单的总计金额，详见附件三《工程量清单》。3.2支付方式的确定及支付时间：甲方按照乙方完成的工程量，分期支付工程款。具体支付时间及比例详见附件四《支付时间表》。3.3价款调整的条件及方法：如遇市场行情变化，影响钢筋价格时，双方可按照附件五《价款调整协议》进行价款调整。第四条工期及进度4.1钢筋施工的开始日期：本合同签订后五个工作日内。4.2施工进度的要求及监控：乙方应按照甲方提供的施工计划和时间表进行施工，甲方有权对施工进度进行监控和调整。4.3工期延误的责任及处理方式：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体详见附件六《工期延误违约金计算办法》。第五条施工质量及安全5.1钢筋施工的质量标准及检验方法：乙方应按照国家标准和甲方要求进行施工，并对施工质量进行自检和互检，具体检验方法详见附件七《质量检验标准和方法》。5.2安全生产的要求及措施：乙方应严格遵守国家和行业的安全生产规定，采取有效措施确保施工安全，具体安全措施详见附件八《安全生产措施》。5.3质量问题的处理及责任分配：如发生质量问题，乙方应立即停止施工，并及时通知甲方，按照附件七《质量检验标准和方法》进行整改和修复，由此产生的费用由乙方承担。第六条合同的变更及解除6.1合同变更的条件及程序：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除的条件及程序：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。6.3变更及解除合同的费用处理：变更或解除合同所产生的费用，由双方协商确定。第八条合同的履行及监督8.1双方按照合同约定履行各自的权利和义务，确保合同的顺利实施。8.2甲方对乙方的施工过程进行监督，确保乙方的施工质量、安全、进度等符合合同要求。8.3乙方应主动向甲方报告施工进展情况，对甲方提出的合理要求及时予以响应和处理。第九条合同的验收及交付9.1工程完成后，乙方应按照合同约定和国家标准进行自检，并向甲方提供工程验收报告。9.2甲方按照合同约定对工程进行验收，对验收不合格的部分，乙方应按照甲方的要求及时整改。9.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定将工程交付给甲方。第十条合同的变更及解除10.1合同变更或解除的条件和程序，按照合同第六条的规定执行。10.2合同变更或解除产生的费用，按照合同第六条的规定处理。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条法律适用及争议解决12.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决的方式及地点，按照合同第十一条的规定执行。第十三条通知及联系13.1双方应保持密切联系，确保合同的顺利履行。13.2双方联系方式及通知生效时间，按照合同第一条的规定执行。第十四条合同的签字及盖章14.1本合同自双方签字之日起生效。14.2合同签字人及签字时间，按照合同第一条的规定执行。14.3合同盖章及盖章地点，按照合同第一条的规定执行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出钢筋施工的所有工程量，包括钢筋的型号、长度、数量等信息。附件二：《施工图纸》提供详细的钢筋施工图纸，包括钢筋的布局、规格、连接方式等信息。附件三：《工程价款支付时间表》明确列出工程价款的支付时间及比例。附件四：《价款调整协议》详细说明价款调整的条件及方法。附件五：《工期延误违约金计算办法》明确工期延误违约金的计算方法和比例。附件六：《质量检验标准和方法》详细说明钢筋施工的质量检验标准和方法。附件七：《安全生产措施》详细列出乙方应遵守的安全生产措施。附件八：《合同变更协议》明确合同变更的条件、程序及费用处理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：甲方未按照合同约定支付价款，应支付违约金，违约金计算方法详见附件五。甲方未按照合同约定提供施工图纸或工程量清单，导致乙方施工延误，应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定：乙方未按照合同约定完成施工任务，应支付违约金，违约金计算方法详见附件五。乙方施工质量不符合国家标准和甲方要求，应承担整改和修复的费用，并支付违约金。乙方未按照合同约定履行安全生产措施，导致安全事故发生，应承担相应的违约责任。示例说明：假设乙方由于自身原因导致工期延误，根据附件五《工期延误违约金计算办法》，乙方需支付工期延误违约金，具体金额根据延误天数和合同总价计算。说明三：法律名词及解释：1.合同：指2024年建筑行业钢筋施工分包合作合同集锦版B版，由甲方和乙方签订的书面文件。2.分包商：指承担钢筋施工任务的乙方。3.总包商：指承担建筑工程总包任务的甲方。4.钢筋施工：指钢筋的加工、运输、安装、调整、拆除及废弃物的处理等全部工作。5.