住宅总包合同范例_第1页
住宅总包合同范例_第2页
住宅总包合同范例_第3页
住宅总包合同范例_第4页
住宅总包合同范例_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

住宅总包合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方将其自用住宅工程的总承包给乙方承建事宜,经双方充分协商,达成如下协议:

一、工程概况

1.1工程名称:__________住宅楼

1.2工程地点:__________

1.3工程类型:自用住宅

1.4工程面积:__________平方米

1.5工程预算:__________元

1.6工程工期:自合同签订之日起,__________个月内完成。

二、工程承包内容

2.1乙方负责本工程的施工、安装、调试、验收及保修等工作。

2.2乙方负责按照国家有关标准、规范和设计要求,确保工程质量、进度和安全生产。

2.3甲方提供施工所需的场地、水源、电源、通讯等基础设施。

2.4乙方在施工过程中,应遵守国家有关法律法规,不得损害他人合法权益。

三、工程款项及支付方式

3.1工程款项:本工程总预算为__________元,分以下几期支付:

(1)开工前支付:合同签订后__________日内,支付合同总价款的__________%作为预付款;

(2)进度款支付:按工程进度支付,每完成__________%的工程量,支付相应款项;

(3)竣工结算:工程竣工后,经双方验收合格,甲方在__________日内支付合同总价款的__________%作为结算款;

(4)保修金支付:合同履行完毕后,乙方提交保修金支付申请,甲方在__________日内支付保修金。

3.2支付方式:甲方通过银行转账或现金支付给乙方。

四、工程进度及验收

4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,每逾期一日,应向甲方支付__________元违约金。

4.2工程进度款支付:甲方根据乙方提供的工程进度证明,按约定支付进度款。

4.3工程验收:工程竣工后,双方应在__________日内共同进行验收,如乙方未在约定时间内提交验收申请,视为甲方验收合格。

五、工程保修

5.1乙方在工程竣工后,应向甲方提供__________年的免费保修服务。

5.2保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

6.2甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付__________%的违约金。

6.3乙方未按约定完成工程,应向甲方支付__________%的违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

7.2如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________

签订日期:__________年__________月__________日

附件:

1.本合同复印件

2.工程设计图纸

3.施工图纸

4.甲方提供的场地、水源、电源、通讯等基础设施证明材料

5.其他相关证明材料

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”)为保障自身住宅楼项目的顺利进行,特聘请__________(以下简称“第三方”)作为项目监督管理方,同时与乙方(以下简称“乙方”)签订住宅总包合同。为明确各方的权利、义务和责任,经三方充分协商,达成如下协议:

一、工程概况

1.1工程名称:__________住宅楼

1.2工程地点:__________

1.3工程类型:自用住宅

1.4工程面积:__________平方米

1.5工程预算:__________元

1.6工程工期:自合同签订之日起,__________个月内完成。

二、第三方职责

2.1第三方负责对整个住宅楼项目的施工、安装、调试、验收及保修等环节进行监督管理。

2.2第三方应确保工程质量、进度和安全生产符合国家相关标准、规范和设计要求。

2.3第三方负责协调甲方、乙方及相关部门之间的关系,确保项目顺利进行。

三、乙方承包内容

3.1乙方负责按照国家有关标准、规范和设计要求,确保工程质量、进度和安全生产。

3.2乙方在施工过程中,应遵守国家有关法律法规,不得损害他人合法权益。

四、甲方权益保障

4.1甲方享有对住宅楼项目的最终决策权,包括但不限于工程设计变更、工期调整、款项支付等。

4.2甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工,如乙方未履行义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。

4.3甲方有权要求第三方对施工过程中的问题进行及时处理,如第三方未履行职责,甲方有权解除与第三方的合作关系。

五、工程款项及支付方式

5.1工程款项:本工程总预算为__________元,分以下几期支付:

(1)开工前支付:合同签订后__________日内,支付合同总价款的__________%作为预付款;

(2)进度款支付:按工程进度支付,每完成__________%的工程量,支付相应款项;

(3)竣工结算:工程竣工后,经双方验收合格,甲方在__________日内支付合同总价款的__________%作为结算款;

(4)保修金支付:合同履行完毕后,乙方提交保修金支付申请,甲方在__________日内支付保修金。

5.2支付方式:甲方通过银行转账或现金支付给乙方。

六、工程进度及验收

6.1乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,每逾期一日,应向甲方支付__________元违约金。

6.2工程进度款支付:甲方根据乙方提供的工程进度证明,按约定支付进度款。

6.3工程验收:工程竣工后,双方应在__________日内共同进行验收,如乙方未在约定时间内提交验收申请,视为甲方验收合格。

七、工程保修

7.1乙方在工程竣工后,应向甲方提供__________年的免费保修服务。

7.2保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

8.2甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付__________%的违约金。

8.3乙方未按约定完成工程,应向甲方支付__________%的违约金。

8.4第三方未履行监督管理职责,甲方有权解除与第三方的合作关系,并要求乙方承担相应责任。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

9.2如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜,三方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式三份,甲乙双方及第三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。

第三方介入的意义和目的:

第三方作为项目监督管理方,旨在确保甲方权益得到充分保障,避免因乙方施工质量问题或管理不善而造成损失。同时,第三方协调各方关系,提高项目效率,确保工程按期完成。

甲方为主导的目的和意义:

甲方作为住宅楼项目的投资主体,对工程质量、进度和投资效益负有最终责任。甲方主导合同签订,旨在确保自身权益,降低风险,实现项目投资收益最大化。

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”)为实施其住宅楼建设项目,特聘请__________(以下简称“第三方”)作为项目监理单位,同时与乙方(以下简称“乙方”)签订住宅总包合同。为明确各方的权利、义务和责任,经三方充分协商,达成如下协议:

一、工程概况

1.1工程名称:__________住宅楼

1.2工程地点:__________

1.3工程类型:住宅楼

1.4工程面积:__________平方米

1.5工程预算:__________元

1.6工程工期:自合同签订之日起,__________个月内完成。

二、第三方监理职责

2.1第三方负责对整个住宅楼项目的施工过程进行全程监理,确保工程质量、进度和安全。

2.2第三方应定期向甲方汇报工程进度、质量状况和存在问题,并提出整改意见。

2.3第三方有权对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审核,并提出合理化建议。

三、乙方承包内容

3.1乙方负责按照国家相关标准、规范和设计要求,完成住宅楼项目的施工任务。

3.2乙方应确保工程质量,按照合同约定的进度完成工程,并接受第三方的监理。

3.3乙方应配合第三方进行现场监理工作,及时处理第三方提出的问题和整改意见。

四、乙方权益保障

4.1乙方享有在合同约定的工程预算范围内,根据实际施工情况进行合理调整的权利。

4.2乙方有权要求甲方按时支付工程款项,如甲方未按时支付,乙方有权暂停施工,并要求赔偿损失。

4.3乙方在施工过程中,如因不可抗力因素导致工程延期,有权要求甲方相应延长工期。

五、工程款项及支付方式

5.1工程款项:本工程总预算为__________元,分以下几期支付:

(1)开工前支付:合同签订后__________日内,支付合同总价款的__________%作为预付款;

(2)进度款支付:按工程进度支付,每完成__________%的工程量,支付相应款项;

(3)竣工结算:工程竣工后,经双方验收合格,甲方在__________日内支付合同总价款的__________%作为结算款;

(4)保修金支付:合同履行完毕后,乙方提交保修金支付申请,甲方在__________日内支付保修金。

5.2支付方式:甲方通过银行转账或现金支付给乙方。

六、工程进度及验收

6.1乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,每逾期一日,乙方应向甲方支付__________元违约金。

6.2工程进度款支付:甲方根据乙方提供的工程进度证明,按约定支付进度款。

6.3工程验收:工程竣工后,双方应在__________日内共同进行验收,如乙方未在约定时间内提交验收申请,视为甲方验收合格。

七、违约责任

7.1甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付__________%的违约金。

7.2乙方未按约定完成工程,应向甲方支付__________%的违约金。

7.3第三方未履行监理职责,导致工程质量问题,应承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

8.2如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜,三方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份,甲乙双方及第三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。

乙方为主

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论