2024版建筑工程施工合同中的付款方式与结算规定2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同中的付款方式与结算规定1本合同目录一览1.付款方式概述1.1付款方式选择1.2付款比例与进度1.3付款期限与违约责任2.预付款项2.1预付款项比例2.2预付款项支付时间2.3预付款项退还条件3.进度款支付3.1进度款支付节点3.2进度款支付比例3.3进度款支付方式4.质量保证金4.1保证金比例4.2保证金支付时间4.3保证金退还条件5.结算方式5.1结算方式选择5.2结算依据与标准5.3结算程序与时间6.结算资料提交6.1提交资料清单6.2提交时间要求6.3提交方式与责任7.结算争议处理7.1争议解决方式7.2争议处理机构7.3争议解决期限8.结算款项支付8.1款项支付时间8.2款项支付方式8.3款项支付责任9.保修金9.1保修金比例9.2保修金支付时间9.3保修金退还条件10.付款进度调整10.1调整条件10.2调整程序10.3调整责任11.逾期付款责任11.1违约金计算11.2违约责任承担11.3违约纠纷解决12.付款凭证与记录12.1凭证要求12.2记录保存12.3查询与核对13.付款方式变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更责任14.合同终止与付款处理14.1合同终止条件14.2付款处理方式14.3付款责任承担第一部分：合同如下：1.付款方式概述1.1付款方式选择1.2付款比例与进度预付款比例为合同总额的10%，在合同签订后5个工作日内支付。进度款根据工程进度按月支付，比例为已完成工程量的10%，每月支付。质量保证金比例为合同总额的5%，在工程验收合格后30日内支付。保修金比例为合同总额的2%，在工程验收合格后30日内支付。结算款项在工程竣工验收合格后30日内支付。1.3付款期限与违约责任甲方应在约定的付款期限内支付工程款项。若甲方逾期付款，应向乙方支付每日千分之二的违约金，直至款项全部支付完毕。2.预付款项2.1预付款项比例预付款项比例为合同总额的10%。2.2预付款项支付时间预付款项应在合同签订后5个工作日内支付。2.3预付款项退还条件如合同解除或终止，且乙方未违约，甲方应退还乙方已支付的预付款项。3.进度款支付3.1进度款支付节点进度款支付节点为每月完成工程量的10%。3.2进度款支付比例进度款比例为每月完成工程量的10%。3.3进度款支付方式进度款支付方式为银行转账，甲方应在约定的支付节点前将款项划入乙方指定账户。4.质量保证金4.1保证金比例质量保证金比例为合同总额的5%。4.2保证金支付时间质量保证金应在工程验收合格后30日内支付。4.3保证金退还条件如工程验收合格，且乙方无违约行为，甲方应在验收合格后30日内退还乙方质量保证金。5.结算方式5.1结算方式选择结算方式为按实际完成工程量进行结算。5.2结算依据与标准结算依据为国家及地方相关法律法规、行业标准及本合同约定。5.3结算程序与时间结算程序为乙方提交结算资料，甲方审核后，双方协商确定结算金额，甲方在结算完成后30日内支付结算款项。6.结算资料提交6.1提交资料清单结算资料清单包括但不限于：工程量清单、施工图纸、变更记录、验收报告等。6.2提交时间要求结算资料应在工程竣工验收合格后30日内提交。6.3提交方式与责任结算资料以书面形式提交，提交责任由乙方承担。7.结算争议处理7.1争议解决方式结算争议解决方式为协商、调解或仲裁。7.2争议处理机构争议处理机构为双方共同约定的仲裁委员会。7.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内。8.结算款项支付8.1款项支付时间结算款项应在工程竣工验收合格后30日内支付。8.2款项支付方式结算款项支付方式为银行转账，甲方应在约定的支付时间内将款项划入乙方指定账户。8.3款项支付责任甲方承担支付结算款项的责任，如因甲方原因导致款项未按时支付，应承担相应的违约责任。9.保修金9.1保修金比例保修金比例为合同总额的2%。9.2保修金支付时间保修金应在工程验收合格后30日内支付。9.3保修金退还条件如工程在保修期内未出现质量问题，且乙方无违约行为，甲方应在保修期满后30日内退还乙方保修金。10.付款进度调整10.1调整条件在合同履行过程中，如遇不可抗力、设计变更、材料价格变动等情况，经双方协商一致，可以调整付款进度。10.2调整程序付款进度调整需由双方书面确认，并作为合同附件。10.3调整责任因调整付款进度而产生的额外费用，由责任方承担。11.逾期付款责任11.1违约金计算逾期付款违约金按每日千分之二的比率计算。11.2违约责任承担甲方逾期付款，应向乙方支付违约金，并承担相应的法律责任。11.3违约纠纷解决逾期付款引发的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.付款凭证与记录12.1凭证要求甲方支付款项时，应提供付款凭证，包括但不限于银行转账凭证、支票等。12.2记录保存双方应妥善保存付款凭证及相关记录，保存期限不少于五年。12.3查询与核对任何一方有权要求对方提供付款凭证及记录，对方应予以配合。13.付款方式变更13.1变更条件如遇国家政策调整、市场行情变化等情况，双方可协商变更付款方式。13.2变更程序付款方式变更需经双方书面确认，并作为合同附件。13.3变更责任因付款方式变更而产生的额外费用，由责任方承担。14.合同终止与付款处理14.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于：合同约定的终止条件、法律规定的终止条件、双方协商一致终止。14.2付款处理方式合同终止后，甲方应支付乙方已完成的工程款项及相应的质保金。14.3付款责任承担合同终止后的付款责任，由双方在合同终止协议中约定。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念本合同中所述的第三方，是指除甲、乙双方外的，在合同履行过程中提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同的公平、公正履行，提高工程质量，保障各方合法权益。2.第三方介入程序2.1第三方选择第三方由甲、乙双方共同协商选定，或由一方提出建议，经另一方同意后确定。2.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书，具备完成合同规定服务的专业能力。2.3第三方合同签订甲、乙双方与第三方签订服务合同，明确双方的权利义务。3.第三方责权利划分3.1第三方责任第三方在履行合同过程中，应严格按照合同约定提供服务，如因第三方原因导致服务质量不达标，应承担相应的责任。3.2第三方权利第三方有权获得合同约定的服务费用，并在合同履行过程中，对甲、乙双方的行为进行监督。3.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规，遵循诚实信用原则，保守商业秘密，维护甲、乙双方的合法权益。4.第三方责任限额4.1责任限额确定第三方责任限额由甲、乙双方在服务合同中约定，不得超过合同总额的5%。4.2责任限额赔偿第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成损失，应在责任限额内赔偿甲、乙双方。5.第三方介入后的合同变更5.1合同变更程序第三方介入后，如需对合同进行变更，应经甲、乙双方及第三方协商一致。5.2合同变更责任合同变更后，增加或减少的费用由责任方承担。6.第三方介入与其他各方的关系6.1与甲方的关系第三方应配合甲方的工作，协助甲方对工程进行监督管理。6.2与乙方的关系第三方应尊重乙方的合法权益，保障乙方在合同履行过程中的权益。6.3与甲乙双方的关系第三方在合同履行过程中，应保持中立，公平公正地处理甲乙双方之间的争议。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式为协商、调解或仲裁。7.2争议处理机构争议处理机构为双方共同约定的仲裁委员会。8.第三方介入后的合同终止8.1终止条件第三方介入后的合同终止条件包括但不限于：合同约定的终止条件、法律规定的终止条件、双方协商一致终止。8.2终止程序合同终止后，甲、乙双方应与第三方协商，明确合同终止后的相关事宜。8.3终止责任合同终止后，甲、乙双方应根据合同约定，承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同书合同附件合同变更协议2.工程文件施工图纸施工组织设计工程量清单施工进度计划3.付款文件付款申请表付款凭证付款确认函4.验收文件工程验收报告验收记录验收合格证明5.争议解决文件争议调解协议仲裁裁决书人民法院判决书6.其他相关文件法定代表人授权委托书资质证书保修证书质量检测报告附件详细要求和说明：合同签订文件：应包含甲乙双方的签字盖章，以及合同的主要内容。工程文件：应准确反映工程的设计和施工要求，由有资质的设计单位和施工单位提供。付款文件：应详细记录付款申请、支付凭证和确认情况。验收文件：应明确记录工程验收的时间、地点、参与人员以及验收结果。争议解决文件：应包含争议的解决过程和结果。其他相关文件：应提供与合同履行相关的所有必要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：未按时支付工程款项未按合同约定提供施工场地未按时完成工程进度乙方违约行为：工程质量不符合约定标准未按时完成工程任务未按合同约定进行工程验收2.责任认定标准违约行为认定：根据合同约定和事实情况，由第三方或法院进行认定。责任认定标准：根据违约行为的性质、程度和影响，确定责任承担。3.违约责任认定示例甲方未按时支付工程款项，经第三方或法院认定，甲方应向乙方支付违约金，并承担相应的法律责任。乙方施工质量不符合约定标准，经第三方或法院认定，乙方应返工或修复，并承担由此产生的额外费用。全文完。2024版建筑工程施工合同中的付款方式与结算规定2本合同目录一览1.付款方式概述1.1付款比例1.2付款时间节点1.3付款方式2.预付款2.1预付款比例2.2预付款支付时间2.3预付款退回条件3.进度款3.1进度款支付周期3.2进度款支付比例3.3进度款支付条件4.质量保证金4.1保证金比例4.2保证金支付时间4.3保证金退还条件5.结算方式5.1结算周期5.2结算程序5.3结算资料要求6.结算款支付6.1结算款支付时间6.2结算款支付方式6.3结算款支付条件7.逾期付款责任7.1逾期付款计算方式7.2逾期付款违约金比例7.3逾期付款处理程序8.付款争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.结算争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.付款与结算的监督与检查10.1监督与检查主体10.2监督与检查内容10.3监督与检查程序11.付款与结算的变更与调整11.1变更与调整条件11.2变更与调整程序11.3变更与调整通知12.付款与结算的记录与保存12.1记录要求12.2保存期限12.3保存方式13.付款与结算的法律法规13.1适用法律法规13.2法律法规变更应对13.3法律责任14.合同解除与终止14.1解除与终止条件14.2解除与终止程序14.3解除与终止后的付款与结算处理第一部分：合同如下：1.付款方式概述1.1付款比例1.1.1预付款比例：合同总价的10%。1.1.2进度款比例：根据工程进度分期支付，每次支付比例为已完工程价值的10%20%，具体比例由双方协商确定。1.1.3质量保证金比例：合同总价的5%。1.2付款时间节点1.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付。1.2.2进度款：每个付款周期结束后的5个工作日内支付。1.2.3质量保证金：合同签订后30日内支付。1.3付款方式1.3.1预付款：通过银行转账方式支付。1.3.2进度款：通过银行转账方式支付。1.3.3质量保证金：通过银行转账方式支付。2.预付款2.1预付款比例：合同总价的10%。2.2预付款支付时间：合同签订后5个工作日内支付。2.3预付款退回条件：工程进度达到合同约定条件，且无违约行为。3.进度款3.1进度款支付周期：根据工程进度分期支付，每个付款周期为一个月。3.2进度款支付比例：每次支付比例为已完工程价值的10%20%，具体比例由双方协商确定。3.3进度款支付条件：工程进度达到合同约定条件，且无违约行为。4.质量保证金4.1保证金比例：合同总价的5%。4.2保证金支付时间：合同签订后30日内支付。4.3保证金退还条件：工程竣工验收合格，且无违约行为。5.结算方式5.1结算周期：工程竣工验收合格后30日内。5.2结算程序：双方按照合同约定的结算程序进行结算。5.3结算资料要求：提供工程量清单、工程变更单、质量检验报告等结算资料。6.结算款支付6.1结算款支付时间：结算完成后10个工作日内支付。6.2结算款支付方式：通过银行转账方式支付。6.3结算款支付条件：结算资料齐全，且无违约行为。7.逾期付款责任7.1逾期付款计算方式：自逾期之日起，按每日万分之五计算逾期付款违约金。7.2逾期付款违约金比例：每日万分之五。7.3逾期付款处理程序：逾期付款方应向守约方支付违约金，并承担其他违约责任。8.付款争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商：应通过友好协商解决争议。8.1.2仲裁：协商不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。8.2争议解决机构8.2.1诉讼：合同签订地的人民法院。8.2.2仲裁：双方认可的仲裁机构。8.3争议解决程序8.3.1诉讼程序：按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行。8.3.2仲裁程序：按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行。9.结算争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方协商：应通过友好协商解决结算争议。9.1.2仲裁：协商不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。9.2争议解决机构9.2.1诉讼：合同签订地的人民法院。9.2.2仲裁：双方认可的仲裁机构。9.3争议解决程序9.3.1诉讼程序：按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行。9.3.2仲裁程序：按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行。10.付款与结算的监督与检查10.1监督与检查主体10.1.1监督主体：合同双方指定的监督人员。10.1.2检查主体：合同双方指定的检查人员。10.2监督与检查内容10.2.1付款是否符合合同约定。10.2.2结算资料是否齐全、真实。10.2.3付款与结算程序是否符合法律规定。10.3监督与检查程序10.3.1监督与检查人员应定期对付款与结算情况进行检查。10.3.2发现问题时，应及时向合同双方报告。10.3.3合同双方应配合监督与检查工作。11.付款与结算的变更与调整11.1变更与调整条件11.1.1国家政策调整。11.1.2工程量变化。11.1.3其他影响付款与结算的因素。11.2变更与调整程序11.2.1提出变更与调整申请。11.2.2双方协商确定变更与调整方案。11.2.3通知对方并执行。11.3变更与调整通知11.3.1变更与调整通知应书面形式进行。11.3.2通知应在变更与调整方案确定后5个工作日内发出。12.付款与结算的记录与保存12.1记录要求12.1.1付款与结算的记录应真实、完整、准确。12.1.2记录应包括付款凭证、结算报告、变更通知等。12.2保存期限12.2.1付款与结算的记录应保存至合同终止后5年。12.3保存方式12.3.1以纸质文件形式保存。12.3.2以电子文件形式保存，并确保电子文件的完整性。13.付款与结算的法律法规13.1适用法律法规13.1.1《中华人民共和国合同法》。13.1.2《中华人民共和国支付结算办法》。13.1.3《中华人民共和国会计法》。13.2法律法规变更应对13.2.1如法律法规发生变更，双方应按照新法律法规调整合同条款。13.2.2如新法律法规对合同双方有不利影响，双方可协商调整合同内容。13.3法律责任13.3.1如一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。14.合同解除与终止14.1解除与终止条件14.1.1合同双方协商一致解除合同。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行。14.1.3一方严重违约。14.2解除与终止程序14.2.1提出解除或终止合同申请。14.2.2双方协商确定解除或终止方案。14.2.3通知对方并执行。14.3解除与终止后的付款与结算处理14.3.1合同解除或终止后，尚未支付的费用应按照合同约定支付。14.3.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指合同双方以外的独立第三方，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、调解机构等。15.1.2第三方介入的目的15.1.2.1确保合同履行过程中的公正、公平。15.1.2.2提高合同执行效率。15.1.2.3解决合同履行中的争议。16.第三方介入的程序16.1介入申请16.1.1合同双方均可向第三方提出介入申请。16.1.2介入申请应书面提出，并说明介入的具体事项和理由。16.2介入批准16.2.1第三方在收到介入申请后，应在5个工作日内决定是否介入。16.2.2第三方决定介入的，应通知合同双方。16.3介入协议16.3.1第三方介入后，应与合同双方签订介入协议。16.3.2介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。17.第三方的职责和权利17.1第三方的职责17.1.1对合同执行情况进行监督和检查。17.1.2对合同争议进行调解。17.1.3对合同履行中的问题提出建议。17.2第三方的权利17.2.1要求合同双方提供相关资料。17.2.2参与合同执行过程中的会议和活动。17.2.3要求合同双方遵守合同约定。18.第三方的义务18.1第三方应遵守法律法规，保证介入行为的合法性。18.2第三方应保持独立性，不得偏袒任何一方。18.3第三方应及时、公正地履行职责，不得拖延。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方因自身原因导致介入行为失误，造成合同一方损失的，应承担相应的赔偿责任。19.1.2第三方的责任限额由介入协议约定，最高不超过合同总价的1%。19.2责任承担19.2.1第三方的责任限额是第三方的最高赔偿责任，不排除合同双方根据实际情况要求第三方承担更多责任的权利。20.第三方与其他各方的划分20.1第三方与合同双方的关系20.1.1第三方与合同双方是独立的合同关系，第三方不对合同双方之间的直接责任承担责任。20.2第三方与合同执行的关系20.2.1第三方对合同执行进行监督，但不参与具体执行工作。20.3第三方与争议解决的关系20.3.1第三方在争议解决中起到调解作用，但不具有最终裁决权。21.第三方介入的费用21.1第三方介入的费用由合同双方协商承担。21.2费用承担比例21.2.1合同双方应根据第三方介入的具