2024年度公园景区护栏防撞墙劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度公园景区护栏防撞墙劳务分包合同1本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1分包工程的概况1.2分包工程的地点1.3分包工程的期限1.4分包工程的规模1.5分包工程的质量标准2.分包劳务的价格与支付2.1劳务费用的计算方式2.2劳务费用的支付时间2.3劳务费用的支付方式2.4预付款的金额与支付时间2.5工程进度款的支付比例与时间2.6竣工结算的金额与时间2.7违约金的比例与计算方式3.分包方的义务与责任3.1分包方的施工组织与管理3.2分包方的施工人员与管理3.3分包方的材料供应与管理3.4分包方的工程进度与质量控制3.5分包方的安全生产与环保措施3.6分包方的保修责任与期限4.总包方的义务与责任4.1总包方对分包工程的监督与管理4.2总包方对分包方的支持与配合4.3总包方对工程进度与质量的负责4.4总包方对安全生产与环保的负责4.5总包方对保修责任与期限的负责5.合同的变更与解除5.1合同变更的条件与程序5.2合同解除的条件与程序5.3合同变更与解除的法律后果6.合同的争议解决6.1争议解决的途径6.2争议解决的期限6.3争议解决的地点与法院7.合同的违约责任7.1违约的情形与责任7.2违约的赔偿方式与金额8.合同的不可抗力8.1不可抗力的范围与定义8.2不可抗力的后果与处理9.合同的有效期与终止9.1合同的有效期9.2合同的终止条件与程序9.3合同终止后的义务与责任10.保密条款10.1保密信息的范围与内容10.2保密信息的保护措施与期限11.合同的签字盖章11.1合同签字的要求与程序11.2合同盖章的要求与程序12.合同的附件12.1附件的内容与数量12.2附件的签字盖章与生效13.合同的法律法规适用13.1适用法律的确定13.2法律法规的变更与影响14.其他条款14.1合同的解释权与适用范围14.2合同的修改与补充14.3合同的废止与替代第一部分：合同如下：第一条：劳务分包范围与内容1.1分包工程的概况分包工程为2024年度公园景区护栏防撞墙的建设，包括但不限于护栏防撞墙的设计、材料采购、施工、验收等全部工作。1.2分包工程的地点分包工程的建设地点位于我国省市公园景区，具体位置以总包方提供的图纸和资料为准。1.3分包工程的期限分包工程的开工日期为2024年X月X日，竣工日期为2024年X月X日，共计X个月。如因特殊情况导致工程延期，双方可协商调整工期。1.4分包工程的规模分包工程的规模为米，具体长度以总包方提供的图纸和资料为准。1.5分包工程的质量标准分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求，并满足总包方提供的技术要求。第二条：分包劳务的价格与支付2.1劳务费用的计算方式劳务费用按照分包工程的实际完成工程量计算，工程量以总包方验收合格的工程为准。2.2劳务费用的支付时间劳务费用的支付时间为分包工程竣工验收合格后X个工作日内。2.3劳务费用的支付方式劳务费用通过银行转账的方式支付，具体账户信息由双方协商确定。2.4预付款的金额与支付时间预付款为分包工程总价的30%，支付时间为合同签订后X个工作日内。2.5工程进度款的支付比例与时间工程进度款按照分包工程实际完成工程量的70%支付，支付时间为每季度末X个工作日内。2.6竣工结算的金额与时间竣工结算金额为分包工程总价减去预付款、工程进度款和其他扣款后的金额，支付时间为竣工验收合格后X个工作日内。2.7违约金的比例与计算方式如分包方未按合同约定完成工程，应支付违约金，违约金比例为合同总价款的1%～5%，具体比例由双方协商确定。第三条：分包方的义务与责任3.1分包方的施工组织与管理分包方应按照总包方的要求，组织具备相应资质的施工队伍，确保工程顺利进行。3.2分包方的施工人员与管理分包方应确保施工人员具备相应的技能和资质，并对施工人员进行安全、质量等方面的培训。3.3分包方的材料供应与管理分包方应按照总包方要求采购、供应合格的建筑材料，并负责材料的保管、使用和处理。3.4分包方的工程进度与质量控制分包方应确保工程按照约定的进度进行，并按照合同约定的质量标准进行施工。3.5分包方的安全生产与环保措施分包方应遵守国家有关安全生产和环保的法律、法规和标准，采取有效措施保障施工现场的安全生产和环保。3.6分包方的保修责任与期限分包方应对分包工程的质量负责，保修期限自竣工验收合格之日起计算，保修期限内的维修费用由分包方承担。第四条：总包方的义务与责任4.1总包方对分包工程的监督与管理总包方应按照合同约定对分包工程进行监督和管理，确保分包方按照合同要求施工。4.2总包方对分包方的支持与配合总包方应给予分包方施工所需的技术、物资等方面的支持与配合。4.3总包方对工程进度与质量的负责总包方应对分包工程的进度和质量负责，确保工程按时按质完成。4.4总包方对安全生产与环保的负责总包方应对施工现场的安全生产和环保负责，协调解决施工现场的安全环保问题。4.5总包方对保修责任与期限的负责总包方应对分包工程的保修责任与期限负责，确保分包工程在保修期内正常使用。第五条：合同的变更与解除5.1合同变更的条件与程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。5.2合同解除的条件与程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议经双方签字盖章后生效。5.3合同变更与解除的法律后果合同变更与解除不影响双方在第八条：合同的争议解决.1争议解决的途径如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。.2争议解决的期限双方应自发生争议之日起X个工作日内，启动争议解决程序。.3争议解决的地点与法院争议解决的地点为合同签订地，具体法院为合同签订地人民法院。第九条：合同的违约责任.1违约的情形与责任一方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。.2违约的赔偿方式与金额违约金的计算方式为：违约金=违约行为涉及的金额×违约金比例。具体违约金比例由双方在合同中约定。第十条：合同的不可抗力.1不可抗力的范围与定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。.2不可抗力的后果与处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。第十一条：合同的有效期与终止.1合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为X年。.2合同的终止条件与程序合同终止的条件为合同约定的工程竣工验收合格。合同终止程序为双方共同进行竣工验收，验收合格后办理终止手续。.3合同终止后的义务与责任合同终止后，分包方应按照总包方的要求完成工程收尾工作，并承担相应的保修责任。第十二条：保密条款.1保密信息的范围与内容保密信息指合同履行过程中双方接触到的商业秘密、技术秘密等。.2保密信息的保护措施与期限双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同终止之日起计算，期限为X年。第十三条：合同的签字盖章.1合同签字的要求与程序合同签字应由双方授权代表进行，授权代表应具有相应的授权书。.2合同盖章的要求与程序合同盖章应由双方按照法律规定进行，盖章后合同方为有效。第十四条：合同的附件.1附件的内容与数量附件包括分包工程设计文件、施工图纸、技术要求等，具体数量由双方协商确定。.2附件的签字盖章与生效附件签字盖章后，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正.1第三方介入的条件与范围本合同涉及的第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等，第三方介入的条件与范围由双方在合同中具体明确。.2第三方介入的程序与责任第三方介入应按照合同约定的程序进行，第三方应独立、公正地履行其职责，并对其提供的服务承担相应的责任。.3第三方介入的费用与支付第三方介入的费用由甲乙方承担，具体费用由双方协商确定。第三方介入费用的支付时间与方式在合同中约定。.4第三方介入的结果与处理第三方介入的结果作为解决争议的依据，甲乙方应予以尊重并按照第三方介入的结果进行处理。.5第三方介入的变更与解除第三方介入的变更与解除应由甲乙方协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。.6第三方介入的保密义务第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密，未经合同双方同意，不得向第三方泄露。.7第三方介入的违约责任第三方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。.8第三方介入的赔偿限额合同双方应在合同中明确第三方介入的赔偿限额，以确保双方的权益。.9第三方介入的争议解决如第三方介入过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。.10第三方介入的效力第三方介入的效力取决于合同双方的约定，合同双方应在合同中明确第三方介入的效力。.11第三方介入的终止条件与程序第三方介入的终止条件与程序由合同双方在合同中约定，并在终止条件满足时按照约定程序进行。.12第三方介入后的义务与责任第三方介入终止后，合同双方应继续履行合同约定的义务与责任，并按照约定处理与第三方介入相关的事宜。.13第三方介入的签字盖章第三方介入的签字盖章应由第三方独立进行，盖章后第三方介入生效。.14第三方介入的附件第三方介入的附件包括第三方介入协议、第三方介入报告等，具体内容由双方协商确定。.15第三方介入的补充协议合同双方可根据合同履行情况，就第三方介入的相关事项签订补充协议，补充协议经双方签字盖章后与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正如上所述，旨在明确第三方介入的条件、范围、程序、责任、费用、保密义务、违约责任、赔偿限额、争议解决、效力、终止条件与程序、义务与责任、签字盖章、附件及补充协议等事项，以保障甲乙方及其他第三方的权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程设计文件详细说明：包括分包工程的施工图纸、设计说明书、设计变更通知等，用于指导分包工程的施工。附件2：施工图纸详细说明：包含分包工程的详细施工图纸，包括尺寸、材料、构造等详细信息，用于指导施工。附件3：技术要求详细说明：包括分包工程所需遵循的技术标准、规范、工艺要求等，确保工程质量符合要求。附件4：材料供应清单附件5：施工组织设计详细说明：包括分包工程的施工方案、施工进度计划、施工人员配置等，用于指导施工过程。附件6：施工人员名单详细说明：列出分包工程施工期间所有施工人员的信息，包括姓名、职务、资质等。附件7：安全生产与环保措施方案详细说明：包括分包工程施工现场的安全生产与环保措施，确保施工过程中的安全与环保。附件8：保修条款详细说明：明确分包工程的保修范围、保修期限、保修责任等，用于指导保修工作。附件9：付款凭证详细说明：包括分包工程进度款、预付款、竣工结算款的支付凭证，用于证明付款事项。附件10：验收报告详细说明：包括分包工程竣工验收时的验收报告，记录工程的实际情况。附件11：违约金计算公式详细说明：列出计算违约金的公式，明确违约金的比例和计算方式。附件12：争议解决协议详细说明：包括争议解决的途径、期限、地点与法院等，用于解决合同执行过程中的争议。附件13：第三方介入协议详细说明：包括第三方介入的条件、范围、程序、责任、费用等，用于明确第三方介入的相关事项。附件14：补充协议详细说明：包括合同履行过程中双方签订的补充协议，对合同的某些条款进行补充或修改。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合合同要求。示例说明：分包方未能在约定的工期内完成工程，或完成的工程存在明显质量问题。2.分包方未按合同约定支付价款或费用。示例说明：分包方未能在约定的时间内支付进度款或预付款，或支付的金额不足。3.分包方未按合同约定提供材料或设备。示例说明：分包方未能在约定的时间内提供所需的材料或设备，导致工程进度受到影响。4.分包方未按合同约定进行施工，或违反安全生产与环保规定。示例说明：分包方在施工过程中未采取必要的安全生产措施，导致安全事故发生。5.分包方未按合同约定履行保修责任。示例说明：分包方在保修期内未能及时修复发现的质量问题，或拒绝履行保修责任。6.总包方未按合同约定支付工程款或费用。示例说明：总包方未能在约定的时间内支付工程款或相关费用，导致分包方施工受阻。7.总包方未按合同约定提供施工场地、施工条件等。示例说明：总包方未能提供适宜的施工场地或必要的施工条件，影响分包方的施工进度。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金比例计算违约金。示例说明：合同约定违约金比例为合同总价款的1%，分包方违约时应支付相应的违约金。2.根据违约行为对工程进度、质量的影响，计算相应的赔偿金额。示例说明：分包方违约导致工程进度延误，总包方可以根据实际损失计算赔偿金额。3.根据合同约定，承担因违约行为产生的其他费用。示例说明：分包方违约导致工程质量不符合要求，需要重新施工，由此产生的费用由分包方承担。4.根据合同约定，有权解除合同并追究对方的法律责任。示例说明：分包方严重违约，总包方有权解除合同，并追究分包方的法律责任。全文完。2024年度公园景区护栏防撞墙劳务分包合同2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方：指X公园景区管理委员会1.2乙方：指X劳务分包公司第二条：劳务内容2.1乙方负责在甲方公园景区内安装护栏防撞墙2.2乙方需按照甲方提供的技术要求和标准进行施工第三条：劳务期限3.1劳务开始日期：2024年X月X日3.2劳务结束日期：2024年X月X日第四条：劳务报酬4.1乙方劳务报酬为人民币X元整4.2甲方支付劳务报酬的期限和方式详见合同附件第五条：施工质量标准5.1乙方应保证护栏防撞墙的安装质量，满足甲方要求5.2乙方应按照甲方提供的技术规范进行施工第六条：施工安全6.1乙方应严格按照国家相关法律法规和安全标准进行施工6.2乙方应对施工现场进行有效管理，确保施工安全第七条：材料供应7.1甲方负责提供护栏防撞墙所需的所有材料7.2乙方应按照甲方的要求进行材料的接收和保管第八条：合同的变更和解除8.1合同的变更和解除应经双方协商一致8.2变更和解除合同的条件和程序详见合同附件第九条：违约责任9.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任9.2违约责任的认定和处理方式详见合同附件第十条：争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十一条：合同的生效、终止和解除11.1合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止和解除的条件和程序详见合同附件第十二条：保密条款12.1双方应对合同内容和相关业务信息予以保密12.2保密期限自合同生效之日起至合同终止或解除之日止第十三条：合同附件13.1附件一：劳务报酬支付期限和方式13.2附件二：合同变更和解除的条件和程序13.3附件三：违约责任认定和处理方式第十四条：其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项，可另行签订补充协议14.2补充协议与本合同具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方：指X公园景区管理委员会1.2乙方：指X劳务分包公司第二条：劳务内容2.1乙方负责在甲方公园景区内安装护栏防撞墙2.2乙方需按照甲方提供的技术要求和标准进行施工第三条：劳务期限3.1劳务开始日期：2024年X月X日3.2劳务结束日期：2024年X月X日第四条：劳务报酬4.1乙方劳务报酬为人民币X元整4.2甲方支付劳务报酬的期限和方式详见合同附件第五条：施工质量标准5.1乙方应保证护栏防撞墙的安装质量，满足甲方要求5.2乙方应按照甲方提供的技术规范进行施工第六条：施工安全6.1乙方应严格按照国家相关法律法规和安全标准进行施工6.2乙方应对施工现场进行有效管理，确保施工安全第七条：材料供应7.1甲方负责提供护栏防撞墙所需的所有材料7.2乙方应按照甲方的要求进行材料的接收和保管第八条：合同的变更和解除8.1合同的变更和解除应经双方协商一致8.2变更和解除合同的条件和程序详见合同附件第九条：违约责任9.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任9.2违约责任的认定和处理方式详见合同附件第十条：争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十一条：合同的生效、终止和解除11.1合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止和解除的条件和程序详见合同附件第十二条：保密条款12.1双方应对合同内容和相关业务信息予以保密12.2保密期限自合同生效之日起至合同终止或解除之日止第十三条：合同附件13.1附件一：劳务报酬支付期限和方式13.2附件二：合同变更和解除的条件和程序13.3附件三：违约责任认定和处理方式第十四条：其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项，可另行签订补充协议14.2补充协议与本合同具有同等法律效力第八条：合同的变更和解除8.1合同的变更和解除应经双方协商一致8.2变更和解除合同的条件和程序详见合同附件8.3未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同8.4合同变更或解除不影响双方因合同产生的权利和义务第九条：违约责任9.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任9.2违约责任的认定和处理方式详见合同附件9.3违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任第十条：争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼10.3诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非有法院命令停止执行第十一条：合同的生效、终止和解除11.1合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止和解除的条件和程序详见合同附件11.3合同终止或解除后，乙方应立即停止施工，并按照甲方要求撤出施工现场第十二条：保密条款12.1双方应对合同内容和相关业务信息予以保密12.2保密期限自合同生效之日起至合同终止或解除之日止12.3未经对方同意，不得向第三方披露合同内容第十三条：合同附件13.1附件一：劳务报酬支付期限和方式13.2附件二：合同变更和解除的条件和程序13.3附件三：违约责任认定和处理方式13.4附件四：施工技术规范和要求第十四条：其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项，可另行签订补充协议14.2补充协议与本合同具有同等法律效力14.3本合同未尽事宜，可由双方协商决定第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的个体或实体。1.2第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监管方、材料供应商等。1.3第三方应遵守相关法律法规，并按照本合同约定履行其义务。第二条：第三方介入程序2.1甲方、乙方同意第三方介入时，应签订书面协议明确第三方的权利和义务。2.2第三方介入前，应向甲方、乙方提交相关资质证明文件。2.3甲方、乙方对第三方提供的文件和资料进行审核，确保第三方具备相应能力。第三条：第三方义务及责任3.1第三方应按照合同约定和甲乙方的要求，完成其职责范围内的任务。3.2第三方应保证其提供的产品或服务的质量、安全、合规。3.3第三方应对其行为产生的后果承担法律责任，不得损害甲方、乙方的利益。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律关系，彼此不承担对方的义务和责任。4.2甲方、乙方与第三方之间的合同变更、解除或终止，不影响本合同的履行。第五条：第三方责任限额5.1第三方对甲方、乙方承担的责任限额，按照双方签订的书面协议确定。5.2第三方责任限额可根据合同金额、风险程度等因素进行约定。5.3甲方、乙方应要求第三方购买相应的责任保险，以保障合同履行。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约时，甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲方、乙方有权根据合同约定，要求第三方支付违约金或赔偿损失。6.3第三方违约处理方式，详见合同附件。第七条：第三方退出及替代7.1第三方因故退出时，应提前书面通知甲方、乙方。7.2第三方退出后，甲方、乙方应按照合同约定，寻找替代方继续履行合同。7.3替代方的选择、资格审核及介入程序，详见合同附件。第八条：第三方权益保护8.1甲方、乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止合同。8.2甲方、乙方不得要求第三方履行合同以外的义务。8.3第三方如遭受甲方、乙方的不当对待，有权依法维护自身权益。第九条：合同的变更、解除或终止9.1第三方介入的合同变更、解除或终止，应经甲方、乙方、第三方协商一致。9.2变更、解除或终止合同的条件和程序，详见合同附件。第十条：争议解决10.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条：合同的生效、终止和解除11.1第三方介入的合同自各方签字盖章之日起生效。11.2合同终止和解除的条件和程序，详见合同附件。第十二条：保密条款12.1第三方应对合同内容和相关业务信息予以保密。12.2保密期限自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。第十三条：合同附件13.1附件一：第三方介入协议13.2附件二：第三方责任限额约定13.3附件三：第三方违约处理方式第十四条：其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项，可另行签订补充协议。14.2补充协议与本合同具有同等法律效力