2024年度城市供水管道工程建设的施工监理合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市供水管道工程建设的施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人或授权代表1.3注册地址及联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称及编号2.2工程地点及建设规模2.3工程建设内容及监理范围3.合同工期3.1施工工期3.2监理工期3.3工期延误及违约责任4.工程质量及标准4.1工程质量要求4.2质量检验及验收标准4.3质量问题处理5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定方式5.2工程造价组成5.3工程款支付方式及时间6.监理费用及结算6.1监理费用计算方式6.2监理费用支付方式及时间6.3监理费用结算7.技术服务及资料提供7.1技术服务要求7.2技术资料提供及保管7.3技术变更及处理8.监理人员配备及职责8.1监理人员配备要求8.2监理人员职责及权限8.3监理人员培训及考核9.监理工作内容及流程9.1监理工作内容9.2监理工作流程9.3监理工作记录及报告10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构及程序10.3争议解决费用承担11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件及程序12.违约责任12.1违约情形及处理方式12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件及时间14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用及管辖14.3合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：市水务局乙方：工程监理有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3注册地址及联系方式甲方注册地址：市区路号乙方注册地址：市区路号2.合同标的及范围2.1工程名称及编号工程名称：2024年度城市供水管道工程建设工程编号：20240012.2工程地点及建设规模工程地点：市区建设规模：全长公里，涉及个居民区供水2.3工程建设内容及监理范围工程建设内容：包括供水管道铺设、改造、维修等监理范围：对工程建设全过程进行监督、检查、验收及咨询3.合同工期3.1施工工期施工工期：自合同生效之日起，共计个月3.2监理工期监理工期：与施工工期同步，共计个月3.3工期延误及违约责任若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应责任；若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。4.工程质量及标准4.1工程质量要求工程质量符合国家及行业相关标准，满足甲方使用需求。4.2质量检验及验收标准质量检验及验收标准按照国家及行业相关标准执行。4.3质量问题处理一旦发现质量问题，乙方应及时通知甲方，并采取措施予以整改，直至满足质量要求。5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定方式工程造价按国家及地方有关政策执行，以甲方提供的工程量清单为准。5.2工程造价组成工程造价包括工程直接费、间接费、利润及税金等。5.3工程款支付方式及时间工程款分期支付，具体支付方式及时间如下：（1）开工前支付合同总价的%；（2）主体工程完工支付合同总价的%；（3）竣工验收合格后支付合同总价的%；（4）质保期满后支付合同总价的%。6.监理费用及结算6.1监理费用计算方式监理费用按国家及地方有关政策执行，以甲方提供的工程量清单为准。6.2监理费用支付方式及时间监理费用分期支付，具体支付方式及时间如下：（1）合同签订后支付监理费用的%；（2）监理工作完成%后支付监理费用的%；（3）监理工作全部完成后支付监理费用的%。6.3监理费用结算监理费用结算以实际完成的工作量及国家及地方有关政策为准。8.监理人员配备及职责8.1监理人员配备要求乙方应配备具有相关资质的监理人员，包括总监理工程师、监理工程师、监理员等，人数不少于甲方要求的人数。8.2监理人员职责及权限总监理工程师负责全面监督和管理监理工作，监理工程师负责具体项目的监理工作，监理员负责现场监督和记录。8.3监理人员培训及考核乙方应对监理人员进行定期培训，确保其具备履行职责所需的专业知识和技能。甲方有权对监理人员的工作进行考核。9.监理工作内容及流程9.1监理工作内容监理工作内容包括但不限于：现场监督、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全文明施工管理等。9.2监理工作流程9.3监理工作记录及报告乙方应做好监理工作记录，及时编制监理报告，包括但不限于监理日志、监理月报、监理工作报告等。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构及程序仲裁机构为仲裁委员会，仲裁程序按《中华人民共和国仲裁法》执行。10.3争议解决费用承担争议解决费用按照仲裁机构的收费标准由败诉方承担。11.合同解除及终止11.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致。11.2合同解除程序解除合同应提前天书面通知对方，并按照法定程序办理合同解除手续。11.3合同终止条件及程序合同期满或双方约定的终止条件成就时，合同终止。合同终止后，双方应按照约定办理合同解除手续。12.违约责任12.1违约情形及处理方式双方违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。12.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定及法律规定执行。12.3违约赔偿标准违约赔偿标准根据实际情况确定，一般不超过合同总价的%。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同终止条件及时间合同期满或双方约定的终止条件成就时，合同终止。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用及管辖本合同适用中华人民共和国法律，合同争议提交合同签订地人民法院管辖。14.3合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，为履行合同或提供特定服务而介入合同关系的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入类型1.中介方：为甲乙双方提供信息对接、谈判协调、合同签订等服务。2.技术服务方：提供专业技术支持、设备供应、施工服务、材料供应等。3.金融机构：提供融资、担保、保险等服务。4.法律顾问：提供法律咨询、起草合同、争议解决等服务。15.3第三方责任划分15.3.1第三方责任范围第三方的责任限于其提供的服务内容，不承担超出其服务范围的甲乙双方的责任。15.3.2第三方权利义务第三方的权利包括但不限于：收取合理的服务费用；要求甲方和乙方履行合同约定的义务。第三方的义务包括但不限于：按合同约定提供高质量的服务；遵守国家法律法规和行业规范；对其服务过程中知悉的商业秘密保密。15.4第三方介入程序15.4.1介入申请甲乙双方有意引入第三方时，应书面通知对方，并提交第三方的基本信息及服务内容。15.4.2介入审核对方收到介入申请后，应在日内审核第三方资质及服务内容，并决定是否同意第三方介入。15.5第三方责任限额15.5.1责任限额原则第三方的责任限额应根据其提供服务的重要性、风险程度及市场行情等因素确定。15.5.2责任限额确定第三方的责任限额由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。15.5.3超额责任承担若第三方责任超过合同约定的限额，超出部分由第三方自行承担。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时甲方责任甲方在第三方介入时，应确保其提供的第三方符合合同要求，并对第三方的行为进行监督。16.2第三方介入时乙方责任乙方在第三方介入时，应与第三方充分沟通，确保第三方理解并履行合同约定的义务。17.第三方服务费用17.1费用支付第三方服务费用由甲乙双方按照合同约定支付。17.2费用结算第三方服务费用结算按照合同约定及实际服务内容执行。18.第三方退出18.1退出条件第三方无法履行合同义务；第三方严重违约；双方协商一致。18.2退出程序第三方退出时，应提前天书面通知甲乙双方，并按照法定程序办理退出手续。18.3责任承担第三方退出后，其责任承担按照合同约定及法律规定执行。19.合同变更19.1变更程序甲乙双方同意引入第三方或变更第三方时，应按照合同约定的变更程序执行。19.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方的名称、服务内容、责任限额等。19.3变更生效变更内容经甲乙双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方提供的工程量清单及工程造价明细详细要求：清单应包含所有工程内容，详细列出材料、人工、机械等费用。说明：此附件用于确定工程造价及支付方式。2.乙方提供的监理人员名单及资质证书详细要求：名单应包含总监理工程师、监理工程师、监理员等人员信息，资质证书须为有效证件。说明：此附件用于确认乙方监理人员配备及资质。3.第三方服务协议详细要求：协议应明确第三方服务内容、费用、责任等。说明：此附件用于明确第三方介入的具体内容。4.监理日志及报告说明：此附件用于记录监理工作过程及结果。5.质量检验报告详细要求：报告应包含质量检验结果、存在问题及整改措施等。说明：此附件用于证明工程质量符合要求。6.进度控制报告详细要求：报告应包含工程进度情况、存在问题及调整建议等。说明：此附件用于监督工程进度。7.投资控制报告详细要求：报告应包含投资控制情况、存在问题及调整建议等。说明：此附件用于控制工程造价。8.安全文明施工管理报告详细要求：报告应包含安全文明施工管理情况、存在问题及整改措施等。说明：此附件用于确保施工现场安全文明。9.争议解决文件详细要求：文件应包含争议解决过程、结果及费用等。说明：此附件用于记录争议解决情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方违约行为：未按时支付工程款；提供的工程量清单及工程造价明细不准确；未按时提供施工场地、材料等；其他违反合同约定的事项。（2）乙方违约行为：未按时完成监理工作；监理人员配备不足或资质不符合要求；未按时提交监理报告；其他违反合同约定的事项。（3）第三方违约行为：未按时提供或提供不合格的服务；违反合同约定的服务内容；其他违反合同约定的事项。2.责任认定标准（1）甲方违约责任认定：按合同约定支付违约金；赔偿乙方因此遭受的损失。（2）乙方违约责任认定：按合同约定支付违约金；赔偿甲方因此遭受的损失。（3）第三方违约责任认定：按合同约定支付违约金；赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明（1）甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此遭受的利息损失。（2）乙方监理人员资质不符合要求，甲方有权要求乙方更换监理人员，并赔偿因此遭受的损失。（3）第三方未按时提供合格的服务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿因此遭受的损失。全文完。2024年度城市供水管道工程建设的施工监理合同1本合同目录一览1.合同当事人1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息1.3业主单位基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程投资3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理期限4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.2监理单位义务4.3施工单位职责4.4施工单位义务5.监理费用与支付5.1监理费用计算方法5.2监理费用支付方式5.3监理费用支付期限6.监理报告与验收6.1监理报告编制6.2监理报告提交6.3监理报告验收7.监理质量问题处理7.1质量问题发现与报告7.2质量问题处理程序7.3质量问题责任追究8.监理纠纷解决8.1纠纷解决方式8.2纠纷解决程序8.3纠纷解决期限9.监理合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.合同违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.合同终止与终止后的处理11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.其他约定事项13.1争议解决方式13.2争议解决地点13.3合同附件14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效14.3合同附件生效第一部分：合同如下：1.合同当事人1.1监理单位基本信息1.1.1监理单位名称：监理有限公司1.1.2监理单位法定代表人：1.1.3监理单位注册地址：市区路号1.1.4监理单位联系电话：02156781.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称：建设有限公司1.2.2施工单位法定代表人：1.2.3施工单位注册地址：市区路号1.2.4施工单位联系电话：021876543211.3业主单位基本信息1.3.1业主单位名称：城市供水有限公司1.3.2业主单位法定代表人：1.3.3业主单位注册地址：市区路号1.3.4业主单位联系电话：021456789122.工程概况2.1工程名称：2024年度城市供水管道工程建设2.2工程地点：市区2.3工程规模：总投资人民币壹亿元整2.4工程建设内容：包括管道铺设、设备安装、水质检测等2.5工程投资：由业主单位全额投资3.监理范围与内容3.1监理范围：包括工程质量、进度、安全、投资等方面的监督与管理3.2监理内容：3.2.1质量控制：对施工过程进行质量检查，确保工程质量符合国家标准和设计要求3.2.2进度控制：对施工进度进行跟踪，确保工程按期完成3.2.3安全控制：对施工现场进行安全检查，确保施工安全3.2.4投资控制：对工程投资进行监督，确保投资合理使用4.监理职责与义务4.1监理单位职责：4.1.1按照合同约定，对施工过程进行全过程监督4.1.2对发现的质量问题及时通知施工单位进行整改4.1.3对施工进度进行跟踪，确保工程按期完成4.1.4对施工安全进行监督，确保施工安全4.2监理单位义务：4.2.1提供合格的监理人员4.2.2配合业主单位和施工单位的工作4.2.3按时提交监理报告4.3施工单位职责：4.3.1按照设计图纸和施工规范进行施工4.3.2配合监理单位的监督工作4.3.3对发现的质量问题及时整改4.3.4按时完成施工任务4.4施工单位义务：4.4.1提供合格的施工人员4.4.2配合监理单位的检查工作4.4.3按时提供施工资料4.4.4保障施工安全5.监理费用与支付5.1监理费用计算方法：按工程投资比例计算，具体比例由合同约定5.2监理费用支付方式：分阶段支付，具体支付节点由合同约定5.3监理费用支付期限：每阶段监理工作完成后10个工作日内支付6.监理报告与验收6.1监理报告编制：监理单位应在每个阶段监理工作完成后5个工作日内编制监理报告6.2监理报告提交：监理单位应在编制完成后2个工作日内提交给业主单位和施工单位6.3监理报告验收：业主单位和施工单位应在收到监理报告后5个工作日内进行验收7.监理质量问题处理7.1质量问题发现与报告：监理单位应在发现质量问题时及时通知施工单位7.2质量问题处理程序：施工单位应在接到通知后3个工作日内制定整改方案，监理单位进行审核7.3质量问题责任追究：对因施工单位责任导致的质量问题，施工单位应承担全部责任8.监理纠纷解决8.1纠纷解决方式：合同双方发生纠纷时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交至市仲裁委员会仲裁。8.2纠纷解决程序：提交仲裁前，双方应将争议情况以书面形式通知对方，并自通知发出之日起30日内提交仲裁委员会。8.3纠纷解决期限：仲裁裁决应在仲裁委员会受理仲裁申请之日起6个月内作出。9.监理合同变更与解除9.1合同变更条件：因工程变更、法律法规调整或其他不可抗力因素导致合同内容需要变更时，双方应协商一致，并签订书面变更协议。9.2.1另一方严重违约，经催告后在合理期限内仍未履行；9.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行；9.2.3双方协商一致解除合同。9.3合同变更与解除程序：任何一方提出合同变更或解除要求时，应书面通知对方，并自通知发出之日起30日内书面确认。10.合同违约责任10.1.1监理单位未按时提交监理报告或报告内容不符合要求；10.1.2施工单位未按期完成施工任务或施工质量不符合要求；10.1.3任何一方未按合同约定支付费用；10.1.4任何一方违反保密条款。10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方的直接经济损失、支付违约金等。10.3违约纠纷解决：违约纠纷解决方式同第八条。11.合同终止与终止后的处理11.1合同终止条件：合同期限届满、合同解除或双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序：合同终止前，双方应进行必要的交接工作，确保工程顺利移交。11.3合同终止后的处理：11.3.1双方应在合同终止后30日内结清所有费用；11.3.2双方应妥善处理合同终止后的遗留问题；11.3.3双方应在合同终止后30日内签署终止协议。12.保密条款12.1保密内容：包括但不限于工程图纸、技术资料、商务信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后5年内。12.3违约责任：任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。13.其他约定事项13.1争议解决方式：如协商和仲裁均无法解决争议，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。13.2争议解决地点：争议解决地点为市。13.3合同附件：合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、监理大纲等。14.合同签署与生效14.1合同签署：本合同一式四份，合同双方各执两份，具有同等法律效力。14.2合同生效：本合同自合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：本合同中所述的第三方，指在监理工作、施工过程中，因提供专业服务、技术支持、物资供应、资金支持或其他相关服务而介入合同的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围：第三方介入范围包括但不限于工程咨询、项目管理、设备供应、材料采购、检测认证等。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请：任何一方有意引入第三方时，应提前30日向对方提出书面申请，并附第三方的基本信息、服务内容、服务期限、费用预算等。16.2第三方介入审批：对方应在收到申请后10日内进行审批，审批通过后，双方与第三方签订相应协议。17.第三方责任与权利17.1第三方责任：17.1.1第三方应按照合同约定和自身专业能力提供高质量的服务。17.1.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。17.1.3第三方应保护业主、监理单位和施工单位的合法权益。17.1.4第三方应对其提供的服务质量承担相应责任。17.2第三方权利：17.2.1第三方有权要求业主、监理单位和施工单位提供必要的工作条件和信息。17.2.2第三方有权根据合同约定获得相应的服务费用。17.2.3第三方有权在合同范围内行使自己的专业权利。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与业主单位关系：第三方应向业主单位提供专业服务，并接受业主单位的监督和管理。18.2第三方与监理单位关系：第三方应配合监理单位的工作，并接受监理单位的监督。18.3第三方与施工单位关系：第三方应向施工单位提供技术支持，并协助施工单位解决施工过程中的技术问题。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额：第三方对其提供的服务造成的损失，应承担不超过其服务费用总额的责任。19.2超出责任限额的损失，由相关责任方按照合同约定承担。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经业主、监理单位和施工单位及第三方协商一致，并签订书面变更协议。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后的争议解决方式：同第八条监理纠纷解决方式。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入后的合同终止条件：同第十一条合同终止条件。23.第三方介入后的终止后处理23.1第三方介入后的终止后处理：同第十一条合同终止后的处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸与技术规范详细要求和说明：附件应包括所有施工图纸、设计文件、技术规范、操作手册等，确保施工过程有据可依。2.监理大纲与工作计划详细要求和说明：附件应详细列