




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版加油站的工程监理与质量验收合同本合同目录一览一、合同订立依据及原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的原则二、合同主体2.1监理方2.2施工方2.3招标方三、工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期3.5工程质量标准四、监理职责4.1监理方责任4.2监理方义务4.3监理方权利五、施工方职责5.1施工方责任5.2施工方义务5.3施工方权利六、合同履行6.1合同生效6.2合同变更6.3合同解除七、工程质量验收7.1质量验收标准7.2质量验收程序7.3质量验收责任八、工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付时间8.3工程款支付条件九、违约责任9.1监理方违约责任9.2施工方违约责任9.3招标方违约责任十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.1合同附件11.2合同生效日期11.3合同解除条件11.4合同终止条件11.5合同签订日期11.6合同签订地点11.7合同生效地点12.1合同履行地点12.2合同履行期限12.3合同履行方式12.4合同履行义务13.1合同履行责任13.2合同履行权利13.3合同履行条件14.1合同履行变更第一部分:合同如下:一、合同订立依据及原则1.1合同订立的法律依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》1.1.2依据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》1.1.3依据《中华人民共和国建筑法》1.2合同订立的原则1.2.1合法原则1.2.2公平原则1.2.3诚实信用原则1.2.4守约原则二、合同主体2.1监理方2.1.1监理方名称:X工程监理有限公司2.1.2监理方法定代表人:2.1.3监理方住所:省市区路号2.2施工方2.2.1施工方名称:X建筑工程有限公司2.2.2施工方法定代表人:2.2.3施工方住所:省市区路号2.3招标方2.3.1招标方名称:市区发展和改革局2.3.2招标方法定代表人:2.3.3招标方住所:省市区路号三、工程概况3.1工程名称3.1.1加油站工程3.2工程地点3.2.1省市区路3.3工程规模3.3.1建筑面积:5000平方米3.3.2建设内容:加油站主体结构、设备安装、附属设施等3.4工程工期3.4.1计划工期:12个月3.4.2实际工期:自合同生效之日起计算3.5工程质量标准3.5.1符合国家现行施工及验收规范3.5.2达到合同约定质量标准四、监理职责4.1监理方责任4.1.1按照合同约定,对工程进行全面、全过程的质量、进度、安全监理4.1.2对施工方施工过程中出现的问题进行及时纠正和处理4.1.3对施工方提出的技术、质量、进度等方面的意见和要求,施工方应予以配合4.2监理方义务4.2.1按时提交监理报告4.2.2对监理过程中发现的问题,及时向施工方和招标方报告4.2.3对施工方施工过程中出现的问题,提供技术支持和服务4.3监理方权利4.3.1对施工方施工过程中出现的问题,有权要求施工方进行整改4.3.2对施工方施工过程中出现的问题,有权要求施工方暂停施工4.3.3对施工方施工过程中出现的问题,有权要求施工方承担相应的责任五、施工方职责5.1施工方责任5.1.1按照合同约定,完成工程的施工任务5.1.2严格按照设计图纸、施工规范和合同要求进行施工5.1.3对施工过程中出现的问题,及时向监理方报告5.2施工方义务5.2.1按时提交施工进度报告5.2.2按时提交施工质量报告5.2.3按时完成工程验收5.3施工方权利5.3.1对监理方提出的技术、质量、进度等方面的意见和要求,监理方应予以配合5.3.2对监理方提出的问题,有权要求监理方提供技术支持和服务六、工程质量验收6.1质量验收标准6.1.1符合国家现行施工及验收规范6.1.2达到合同约定质量标准6.2质量验收程序6.2.1施工方自检6.2.2监理方验收6.2.3招标方验收6.3质量验收责任6.3.1施工方对施工质量负责6.3.2监理方对施工质量进行监督和验收6.3.3招标方对施工质量进行最终验收八、工程款支付8.1工程款支付方式8.1.1采用按月进度支付方式8.1.2每月支付工程款的金额根据实际完成的工程量及合同约定的单价计算8.2工程款支付时间8.2.1每月25日支付上一个月的工程款8.2.2首次支付在合同生效后5个工作日内进行8.3工程款支付条件8.3.1施工方提交上月工程进度报告和工程款申请8.3.2监理方确认工程进度和质量符合合同要求8.3.3招标方审批通过工程款支付申请九、违约责任9.1监理方违约责任9.1.1未按时提交监理报告或质量验收报告的,每延误一天,应向施工方支付合同总价款的0.1%作为违约金9.1.2未按合同约定履行监理职责的,应承担相应的法律责任和赔偿损失9.2施工方违约责任9.2.1未按时完成工程任务的,每延误一天,应向招标方支付合同总价款的0.1%作为违约金9.2.2施工质量不符合合同要求的,应返工直至合格,并承担因此产生的全部费用9.3招标方违约责任9.3.1未按时支付工程款的,每延误一天,应向施工方支付合同总价款的0.1%作为违约金9.3.2未按合同约定进行验收的,应承担相应的法律责任和赔偿损失十、争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成,可提交合同约定的仲裁机构仲裁10.1.3仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会10.2争议解决机构10.2.1仲裁地点:省市10.2.2仲裁规则:按照中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则十一、合同附件11.1合同附件包括但不限于:11.1.1工程设计图纸11.1.2施工方案11.1.3监理方案11.1.4工程量清单11.1.5质量保证书11.2合同附件与本合同具有同等法律效力十二、合同生效日期12.1本合同自双方签字盖章之日起生效十三、合同解除条件13.1合同解除条件包括但不限于:13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同13.1.3因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同十四、合同终止条件14.1合同终止条件包括但不限于:14.1.1工程按照合同约定全部完工并验收合格14.1.2双方履行完毕合同约定的各项义务14.1.3合同约定的其他终止条件第二部分:第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助合同各方履行合同义务,提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的独立法人或其他组织。二、第三方介入的类型2.1中介方:为合同各方提供信息沟通、协调、联系等服务的第三方。2.2咨询方:为合同各方提供专业意见、技术支持、风险评估等服务的第三方。2.3监督方:对合同履行过程进行监督,确保各方履行合同义务的第三方。2.4其他第三方:根据合同需要,可能介入的其他类型第三方。三、第三方介入的流程3.1合同各方同意第三方介入,并明确第三方介入的类型和职责。3.2第三方与合同各方签订相应的合作协议或服务合同。3.3第三方根据合作协议或服务合同的规定,履行相应的职责。四、第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的责任。4.2第三方的责任限额由合同各方在合作协议或服务合同中约定。4.3若第三方责任限额不足以覆盖损失,合同各方应共同承担超出部分的责任。五、甲乙方的额外条款及说明5.1甲方的额外条款及说明5.1.1当第三方介入时,甲方应确保第三方具备履行职责的能力和条件。5.1.2甲方应与第三方签订合作协议或服务合同,明确第三方的职责和责任。5.1.3甲方应监督第三方履行职责的情况,确保第三方按照合同约定提供服务。5.2乙方的额外条款及说明5.2.1当第三方介入时,乙方应积极配合第三方的履行职责。5.2.2乙方应与第三方签订合作协议或服务合同,明确第三方的职责和责任。5.2.3乙方应监督第三方履行职责的情况,确保第三方按照合同约定提供服务。六、第三方与其他各方的责权利划分6.1第三方与甲方6.1.1第三方应根据合作协议或服务合同的规定,向甲方提供专业服务。6.1.2第三方在提供服务过程中,应尊重甲方的决策权。6.1.3第三方对甲方提供的信息负有保密义务。6.2第三方与乙方6.2.1第三方应根据合作协议或服务合同的规定,向乙方提供专业服务。6.2.2第三方在提供服务过程中,应尊重乙方的决策权。6.2.3第三方对乙方提供的信息负有保密义务。6.3第三方与招标方6.3.1第三方应根据合作协议或服务合同的规定,向招标方提供专业服务。6.3.2第三方在提供服务过程中,应尊重招标方的决策权。6.3.3第三方对招标方提供的信息负有保密义务。七、第三方介入后的合同变更7.1合同各方同意第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应书面通知其他各方,并经所有合同各方同意后生效。八、第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,如发生争议,应由合同各方与第三方协商解决。8.2协商不成,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。九、第三方介入后的合同终止9.1合同各方同意第三方介入后,如需终止合同,应书面通知其他各方,并经所有合同各方同意后生效。9.2合同终止后,第三方应根据合作协议或服务合同的规定,妥善处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸详细要求和说明:设计图纸应包含详细的工程结构、设备布置、材料规格等信息,确保施工方准确理解和执行。2.施工方案详细要求和说明:施工方案应详细描述施工工艺、进度安排、安全措施、质量保证措施等,确保施工过程顺利进行。3.监理方案详细要求和说明:监理方案应明确监理范围、监理内容、监理方法、质量标准、进度要求等,确保监理工作有效开展。4.工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列出工程各项分项工程的工程量,以便准确计算工程款。5.质量保证书详细要求和说明:质量保证书应承诺工程质量符合国家现行规范和合同约定,确保工程质量。6.合同主体资质证明文件详细要求和说明:合同主体应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证明文件,确保其具备履行合同的能力。7.第三方合作协议或服务合同详细要求和说明:第三方合作协议或服务合同应明确第三方的职责、权利、义务以及责任限额,确保第三方履行职责。8.争议解决协议详细要求和说明:争议解决协议应明确争议解决方式、机构、程序等,确保争议得到及时、公正解决。说明二:违约行为及责任认定:1.监理方违约行为及责任认定违约行为:未按时提交监理报告或质量验收报告责任认定:每延误一天,应向施工方支付合同总价款的0.1%作为违约金2.施工方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成工程任务责任认定:每延误一天,应向招标方支付合同总价款的0.1%作为违约金3.招标方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付工程款责任认定:每延误一天,应向施工方支付合同总价款的0.1%作为违约金4.第三方违约行为及责任认定违约行为:因自身原因造成的损失责任认定:根据合作协议或服务合同的规定,承担相应的责任5.其他违约行为及责任认定违约行为:未按照合同约定履行义务责任认定:承担相应的法律责任和赔偿损失示例说明:若监理方未按时提交监理报告,延误工期3天,则监理方应向施工方支付合同总价款的0.9%作为违约金。若施工方未按时完成工程任务,延误工期10天,则施工方应向招标方支付合同总价款的3%作为违约金。全文完。2024版加油站的工程监理与质量验收合同1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方当事人1.2合同签订时间与地点1.3合同生效时间2.监理范围与职责2.1工程监理范围2.2监理人员职责2.3监理工作内容3.质量验收标准与方法3.1质量验收标准3.2质量验收方法3.3质量验收程序4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3付款时间及期限5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期要求5.3工期延误及处理6.监理资料与报告6.1监理资料收集与整理6.2监理报告编制与提交6.3资料与报告的保存7.质量问题处理与整改7.1质量问题发现与报告7.2质量问题处理程序7.3整改措施与验收8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除程序9.违约责任与争议解决9.1违约责任承担9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同解除后的处理10.1工程验收与移交10.2费用结算与支付10.3合同解除后的其他事宜11.合同附件11.1附件一:工程监理大纲11.2附件二:质量验收标准11.3附件三:监理费用清单12.合同份数与保管12.1合同份数12.2合同保管13.合同执行与监督13.1合同执行13.2监督方式与责任14.合同其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释与适用法律14.3合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方当事人1.2合同签订时间与地点1.2.1签订时间:[具体日期]。1.2.2签订地点:[具体地点]。1.3合同生效时间1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。2.监理范围与职责2.1工程监理范围2.1.1监理方负责对被监理方在[具体工程名称]项目的建设过程中的施工、设计、材料设备采购、质量、进度、安全等方面进行全过程监理。
施工单位的资质审查
施工现场管理
施工进度控制
施工质量监督
材料设备质量检验
施工安全监督2.2监理人员职责2.2.1监理方应指派具备相应资质的监理人员负责本工程监理工作。
严格执行国家有关法律法规、技术标准和规范
对施工过程进行现场监督
对工程质量、进度、安全等进行控制
对材料设备进行检查验收
对施工单位的违法违规行为进行制止2.3监理工作内容2.3.1监理方应按照合同约定和监理大纲,制定详细的监理计划,明确监理工作内容和要求。2.3.2监理方应定期召开监理例会,协调解决施工过程中的问题。2.3.3监理方应定期向被监理方提交监理报告,报告内容包括但不限于:
施工进度情况
施工质量情况
材料设备情况
安全生产情况3.质量验收标准与方法3.1质量验收标准3.1.1质量验收标准应符合国家相关法律法规、技术标准和规范的要求。
工程设计文件及施工图纸
材料设备质量标准
施工工艺和质量要求3.2质量验收方法3.2.1质量验收方法应包括现场检查、试验、检测等。3.2.2质量验收过程中,监理方应组织专业人员对工程质量进行验收。3.2.3质量验收过程中,如发现质量问题,应立即通知施工单位整改,并要求施工单位提供整改措施。4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.1.1本合同监理费用总额为人民币[金额]元。4.2费用支付方式4.2.1被监理方应按照监理进度向监理方支付监理费用。4.2.2监理费用支付方式为:按月支付,每月[具体日期]前支付上月监理费用。5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.1.1本工程总工期为[具体工期]。5.1.2工程进度安排应按照施工进度计划进行,监理方应监督施工单位按计划施工。5.2工期要求5.2.1施工单位应按照合同约定和施工进度计划完成工程。5.2.2如因施工单位原因导致工程进度延误,施工单位应承担相应的责任。5.3工期延误及处理5.3.1如因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商解决。5.3.2如因施工单位原因导致工程进度延误,监理方应要求施工单位采取措施加快进度,并承担相应的违约责任。6.监理资料与报告6.1监理资料收集与整理6.1.1监理方应收集、整理与监理工作相关的资料。
施工单位资质证明
施工进度计划
施工图纸
材料设备清单
质量检验报告6.2监理报告编制与提交6.2.1监理方应按照合同约定和监理大纲,定期编制监理报告。
施工进度情况
施工质量情况
材料设备情况
安全生产情况6.3资料与报告的保存6.3.1监理方应妥善保存监理资料和报告。6.3.2监理资料和报告保存期限为自合同终止之日起[具体年限]年。8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确定。
合同标的变更
合同内容的变更
合同履行期限的变更8.2合同解除条件
双方协商一致
因不可抗力导致合同无法履行
一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行8.2.2合同解除程序:
提出解除合同的一方应书面通知对方
双方应在接到通知后[具体期限]内达成解除协议
如未达成协议,任何一方均有权向人民法院提起诉讼9.违约责任与争议解决9.1违约责任承担9.1.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:
支付违约金
恢复原状
赔偿损失9.2争议解决方式9.2.1双方发生争议,应通过友好协商解决。9.2.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1如双方同意,也可选择仲裁方式解决争议。9.3.2仲裁机构应为本合同签订地的人民法院指定的仲裁委员会。10.合同解除后的处理10.1工程验收与移交10.1.1合同解除后,双方应立即组织对已完成的工程进行验收。10.1.2验收合格后,被监理方应将工程移交给监理方。10.2费用结算与支付10.2.1合同解除后,双方应按照合同约定进行费用结算。10.2.2未支付的费用应在合同解除后[具体期限]内支付完毕。10.3合同解除后的其他事宜10.3.1合同解除后,双方应妥善处理合同解除产生的遗留问题。10.3.2双方应各自承担因合同解除而产生的法律责任。11.合同附件11.1附件一:工程监理大纲11.1.1工程监理大纲应详细列明监理范围、工作内容、职责、程序等。11.2附件二:质量验收标准11.2.1质量验收标准应详细列明验收项目、验收方法、验收标准等。11.3附件三:监理费用清单11.3.1监理费用清单应详细列明各项费用的计算依据、标准等。12.合同份数与保管12.1合同份数12.1.1本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份。12.2合同保管12.2.1合同由双方各自妥善保管。12.3合同副本12.3.1合同副本具有同等法律效力。13.合同执行与监督13.1合同执行13.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。13.1.2双方应定期检查合同执行情况。13.2监督方式与责任
定期召开会议
检查合同执行情况
对违约行为进行处理13.2.2双方应对各自违约行为承担相应责任。14.合同其他约定14.1合同未尽事宜14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2合同解释与适用法律14.2.1本合同解释权归双方共同享有。14.2.2本合同适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义
中介方:在合同履行过程中,为促成合同交易而提供中介服务的第三方。
专业机构:具备相应资质,为合同履行提供专业服务的第三方,如咨询公司、检测机构等。
其他第三方:根据合同履行需要,经甲乙双方同意介入的第三方。15.2第三方介入条件
经甲乙双方协商一致。
第三方具备相应的资质和能力。
第三方介入不违反法律法规和本合同约定。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前,甲乙双方应签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。15.3.2第三方介入后,甲乙双方应将第三方纳入合同履行体系,确保合同履行顺利进行。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款及说明16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,并提供第三方资质证明文件。16.1.2甲方应监督第三方在合同履行过程中的行为,确保其符合合同约定。16.1.3甲方应承担第三方在合同履行过程中产生的合理费用。16.2乙方额外条款及说明16.2.1乙方应配合第三方进行合同履行,并提供必要的信息和协助。16.2.2乙方应监督第三方在合同履行过程中的行为,确保其符合合同约定。16.2.3乙方应承担第三方在合同履行过程中产生的合理费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义17.1.1本合同所指的第三方责任限额,是指第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同履行不能或履行不符合约定,应当承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额确定
第三方的资质和能力
第三方提供服务的性质和范围
合同履行过程中可能产生的风险和损失17.3第三方责任限额约定17.3.1甲乙双方应在第三方介入协议中约定第三方责任限额。
责任限额的具体金额
责任限额的适用范围
责任限额的赔偿方式17.4第三方责任限额调整17.4.1如第三方责任限额在合同履行过程中发生变更,甲乙双方应重新协商并签订补充协议。17.4.2第三方责任限额的调整应遵循公平、合理原则。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分说明18.1.1第三方在合同履行过程中,应遵守甲乙双方签订的合同约定,并接受甲方的监督。18.1.2第三方对甲方的责任,应按照合同约定和第三方责任限额承担。18.2第三方与乙方的划分说明18.2.1第三方在合同履行过程中,应遵守甲乙双方签订的合同约定,并接受乙方的监督。18.2.2第三方对乙方的责任,应按照合同约定和第三方责任限额承担。18.3第三方与其他第三方的划分说明18.3.1第三方与其他第三方之间,应遵守各自签订的合同约定,并相互监督。18.3.2第三方与其他第三方之间的责任划分,应按照各自签订的合同约定和责任限额承担。18.4第三方与合同履行的整体责任18.4.1第三方在合同履行过程中的行为,对合同履行的整体责任由甲乙双方共同承担。18.4.2如第三方行为导致合同履行不能或履行不符合约定,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程监理大纲
要求:详细列明监理范围、工作内容、职责、程序等。
说明:监理大纲是监理方履行监理职责的重要依据,应包括监理目标、监理方法、监理标准等内容。2.附件二:质量验收标准
要求:详细列明验收项目、验收方法、验收标准等。
说明:质量验收标准是确保工程质量的重要依据,应包括材料、施工工艺、设备等方面的质量要求。3.附件三:监理费用清单
要求:详细列明各项费用的计算依据、标准等。
说明:监理费用清单是计算监理费用的重要依据,应包括监理服务费、材料检测费、现场巡查费等。4.附件四:施工进度计划
要求:详细列明施工进度安排、关键节点、工期要求等。
说明:施工进度计划是控制施工进度的重要工具,应包括各阶段的施工内容和时间节点。5.附件五:施工图纸及技术规范
要求:提供完整的施工图纸和相关的技术规范。
说明:施工图纸和技术规范是施工的重要依据,应确保其准确性和完整性。6.附件六:材料设备清单
要求:详细列明材料设备名称、规格、数量、供应商等信息。
说明:材料设备清单是材料设备采购和验收的依据,应确保清单的准确性和完整性。7.附件七:监理报告
要求:定期提交监理报告,内容包括施工进度、质量、安全等方面。
说明:监理报告是监督施工过程和反映工程状况的重要文件,应确保报告的及时性和准确性。8.附件八:合同变更协议
要求:详细列明合同变更的内容、原因、影响等。
说明:合同变更协议是合同履行过程中对合同内容进行修改的重要文件,应确保变更的合法性和有效性。9.附件九:违约责任通知书
要求:详细列明违约行为、违约责任、处理方式等。
说明:违约责任通知书是提醒违约方履行合同义务的重要文件,应确保通知的及时性和有效性。10.附件十:争议解决协议
要求:详细列明争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。
说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件,应确保协议的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:
未按合同约定时间完成工程进度。
质量不符合合同约定标准。
违反合同约定,擅自改变施工方案或设计。
未按合同约定支付监理费用。
未按合同约定提供材料设备。
未按合同约定进行质量验收。
未按合同约定进行工程移交。2.责任认定标准:
违约行为发生后,违约方应在[具体期限]内采取补救措施。
违约方未能采取补救措施或补救措施不满意的,应承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于:
支付违约金
恢复原状
赔偿损失3.示例说明:
示例一:若施工单位未按合同约定时间完成工程进度,每延误一天,应支付[金额]元的违约金。
示例二:若施工单位提供的材料不符合合同约定标准,施工单位应立即更换,并承担更换材料产生的费用。全文完。2024版加油站的工程监理与质量验收合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程监理内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理职责4.质量验收标准4.1国家及行业相关标准4.2企业内部标准4.3质量验收程序5.工程进度管理5.1工程进度计划5.2进度调整程序5.3进度偏差处理6.工程费用管理6.1工程费用构成6.2工程费用支付6.3工程费用变更7.质量保证期7.1质量保证期起止时间7.2质量保证期责任7.3质量保证期终止条件8.争议解决方式8.1争议解决程序8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约行为认定9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一:工程监理大纲12.2附件二:质量验收标准12.3附件三:工程进度计划12.4附件四:工程费用预算13.合同签署13.1合同签署时间13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X加油站有限公司乙方:X工程监理有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称2024版加油站建设工程2.2工程地点省市区2.3工程规模占地面积:平方米,建筑面积:平方米2.4工程类型加油站及配套设施3.工程监理内容3.1监理范围包括但不限于工程设计文件审核、施工过程监督、质量检查、进度控制、安全文明施工管理等。3.2监理内容(1)对工程设计文件进行审核,确保设计符合国家及行业相关标准。(2)对施工过程中的材料、设备、施工工艺等进行监督检查。(3)对工程质量进行抽查,确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。(4)对施工进度进行跟踪,确保工程按计划进行。(5)对施工过程中的安全问题进行监督检查,确保施工安全文明。3.3监理职责(1)对施工过程中的质量问题提出整改意见,并跟踪整改落实情况。(2)对施工进度进行控制,确保工程按计划完成。(3)对施工过程中的安全问题进行监督检查,确保施工安全文明。(4)对施工过程中的变更进行审核,确保变更合理合规。(5)对施工过程中的合同执行情况进行监督检查,确保合同履行。4.质量验收标准4.1国家及行业相关标准依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业规范。4.2企业内部标准根据甲方企业内部管理规定,制定相应的质量验收标准。4.3质量验收程序(1)施工方在完成施工后,向监理方提出质量验收申请。(2)监理方对施工方提交的质量验收资料进行审核。(3)监理方对工程实体进行现场检查。(4)监理方对检查结果进行评定,并提出整改意见。(5)施工方根据监理方的整改意见进行整改,直至满足质量要求。5.工程进度管理5.1工程进度计划甲方提供工程进度计划,经双方确认后执行。5.2进度调整程序(1)因不可抗力、设计变更等原因导致工程进度延误时,施工方应提前向监理方提出书面报告。(2)监理方审核报告,确认原因后,与施工方协商调整进度计划。(3)调整后的进度计划经双方确认后执行。5.3进度偏差处理(1)监理方定期对工程进度进行跟踪,发现进度偏差时,及时与施工方沟通。(2)施工方根据监理方的建议采取有效措施,确保工程进度恢复正常。(3)如因施工方原因导致进度偏差,施工方应承担相应的违约责任。8.争议解决方式8.1争议解决程序(1)合同双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。(2)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决期限合同双方应在争议发生后30日内协商解决;协商不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约行为认定(1)甲方未按合同约定支付工程款的,视为违约。(2)乙方未按合同约定完成监理任务的,视为违约。(3)任何一方违反合同约定,导致工程进度延误或质量不符合约定的,均视为违约。9.2违约责任承担(1)甲方违约,应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的%计算。(2)乙方违约,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价款的%计算。(3)因违约导致工程进度延误或质量不符合约定的,违约方应承担相应的赔偿责任。9.3违约责任赔偿违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。10.合同解除10.1合同解除条件(1)任何一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行义务。(2)不可抗力事件导致合同无法履行。(3)法律法规或政策变动,导致合同履行成为不可能或违反法律法规。10.2合同解除程序(1)一方提出合同解除申请,书面通知对方。(2)对方收到通知后,应在日内答复是否同意解除合同。(3)双方达成一致后,签订合同解除协议。10.3合同解除后的处理(1)解除合同后,双方应立即停止合同约定的权利义务。(3)甲方应支付乙方已完成监理工作的报酬。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程监理任务完成。(2)合同解除或终止。(3)法律法规或政策变动,导致合同无法履行。11.3合同终止程序(1)合同终止前,双方应进行工程验收。(2)验收合格后,双方签订合同终止协议。(3)合同终止协议签订后,双方应结清所有款项。12.合同附件12.1附件一:工程监理大纲12.2附件二:质量验收标准12.3附件三:工程进度计划12.4附件四:工程费用预算13.合同签署13.1合同签署时间本合同于2024年X月X日签署。13.2合同签署地点省市区13.3合同签署人员甲方代表:乙方代表:14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”指除甲方、乙方以外的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高工程质量、保障工程进度、降低工程风险,并协助解决合同履行过程中产生的争议。15.3第三方介入方式(1)监理单位:由甲方指定,负责对工程进行全过程监理。(2)检测机构:负责对工程材料、设备、施工过程及质量进行检测。(3)咨询公司:提供专业咨询意见,协助解决技术难题。(4)保险机构:为工程提供相应的保险保障。15.4第三方选择与变更(1)甲方有权选择第三方,并与其签订相应协议。(2)乙方应配合甲方选择第三方,并协助第三方完成相关工作。(3)如需变更第三方,双方应协商一致,并书面通知对方。16.甲乙方与第三方的关系16.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定,独立、客观、公正地履行职责。16.3第三方不得干预甲乙双方的正常合同履行。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,由第三方自行承担。17.2第三方在履行职责过程中,因甲方或乙方原因导致的损失,由甲方或乙方承担相应责任。17.3第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,如未约定,按法律法规规定执行。18.第三方责任免除18.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任。18.2因甲乙双方未履行合同约定导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任。19.第三方介入费用19.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。19.2第三方介入费用纳入工程总费用,由甲方支付。20.第三方介入后
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 文言文阅读试题及答案
- 自考税法试题及答案
- 航天宏图考试题及答案
- 商场趣味集市活动方案
- 团结新城社区活动方案
- 国庆创意游玩活动方案
- 四川语文备课活动方案
- 四渡赤水团日活动方案
- 商场三八活动方案
- 团队夏季活动方案
- 森林防火工程技术标准
- 体育赛事舆情处理及应对方案
- 2025年中医治未病服务工作计划及措施
- 《光伏电站运行与维护》课件-项目五 光伏电站常见故障处理
- 使用错误评估报告(可用性工程)模版
- 委托办事合同范例
- 江西省抚州市2023-2024学年高二下学期期末考试数学
- 汽车以租代购合同
- 高中英语新课程标准解读课件
- 道路、公共广场清扫保洁作业服务投标方案(技术方案)
- DB34-T 4754-2024 人力资源服务产业园运营规范
评论
0/150
提交评论