建筑公司对外发包合同范例

建筑公司对外发包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

法定代表人：__________________

地址：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

法定代表人：__________________

地址：____________________

鉴于：

1.发包方拟对位于____________________的工程项目（以下简称“工程”）进行施工建设，现决定对外发包。

2.承包方愿意按照发包方的需求和规定，承担该工程的施工建设任务。

3.双方经友好协商，就工程项目的施工建设达成一致意见，特订立本合同。

合同内容：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：自合同签订之日起____________________

二、工程款项

1.工程造价：人民币____________________元整（大写：____________________）

2.付款方式：

（1）合同签订后，承包方需向发包方提供相关资质、证书等文件，发包方在收到文件后五个工作日内支付合同总价款的____________________%。

（2）工程开工后，承包方需每月向发包方提供工程进度报告和结算单，发包方在收到报告和结算单后五个工作日内支付当月工程款的____________________%。

（3）工程竣工验收合格后，承包方需向发包方提供竣工结算书，发包方在收到结算书后十个工作日内支付剩余工程款的____________________%。

三、工程质量

1.承包方必须按照国家有关工程质量标准、规范和设计文件的要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2.发包方有权对工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

3.工程质量不符合合同约定或国家规定的，承包方应无条件返工，直至符合要求，并承担由此产生的费用。

四、工程进度

1.承包方应按照合同约定的工期要求，按时完成工程施工。

2.因承包方原因导致工期延误的，每延误一日，承包方应向发包方支付____________________元的违约金。

3.发包方因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决。

五、工程验收

1.工程竣工后，承包方应向发包方提交竣工验收报告，发包方在收到报告后五个工作日内组织验收。

2.工程验收合格后，发包方应在七个工作日内向承包方支付剩余工程款。

3.工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至合格。

六、合同解除

1.发包方有下列情形之一的，有权解除合同：

（1）承包方未能按时、按质完成工程；

（2）承包方未按约定支付工程款；

（3）承包方违反合同约定，给发包方造成重大损失。

2.承包方有下列情形之一的，有权解除合同：

（1）发包方未能按时支付工程款；

（2）发包方未按约定提供施工条件；

（3）发包方违反合同约定，给承包方造成重大损失。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同义务。

八、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同附件如下：

（1）工程图纸；

（2）施工组织设计；

（3）施工合同专用条款；

（4）其他相关文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

法定代表人：__________________

地址：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

法定代表人：__________________

地址：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

法定代表人：__________________

地址：____________________

鉴于：

1.发包方拟对位于____________________的工程项目（以下简称“工程”）进行施工建设，为确保工程质量和进度，决定引入监理方进行全程监理。

2.承包方愿意按照发包方的需求和规定，承担该工程的施工建设任务。

3.监理方同意为发包方提供监理服务，并对工程项目的施工建设进行全程监督和管理。

4.三方经友好协商，就工程项目的施工建设达成一致意见，特订立本合同。

合同内容：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：自合同签订之日起____________________

二、监理方职责与权利

1.监理方负责对工程的施工过程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度符合国家规定和合同要求。

2.监理方有权对承包方的施工质量、进度、安全进行监督检查，并提出整改意见。

3.监理方有权对工程变更进行审核，并报发包方批准。

4.监理方有权要求承包方提供工程相关资料，承包方应予以配合。

三、承包方职责与权利

1.承包方负责按照工程设计图纸、施工规范和合同约定，按时、按质完成工程施工。

2.承包方有权根据工程进度和实际情况，提出合理的工程变更申请。

3.承包方有权要求发包方提供施工所需的必要条件，如施工场地、材料供应等。

四、发包方权益与责任

1.发包方有权对工程项目的施工过程进行监督检查，并对监理方的工作进行监督。

2.发包方有权要求承包方按照合同约定进行施工，并对施工质量、进度、安全负责。

3.发包方有权根据工程进度和实际情况，对工程进行变更。

4.发包方负责提供工程所需的各项资料和条件，包括施工场地、材料供应等。

5.发包方有权要求承包方在规定期限内完成工程，并对逾期完成的部分进行处罚。

五、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向发包方支付____________________元的违约金。

2.监理方未履行监理职责，导致工程质量、安全、进度不符合要求的，应承担相应责任。

3.发包方未按合同约定提供施工条件，导致工程进度延误的，应承担相应责任。

六、限制条款

1.承包方在施工过程中，未经发包方同意，不得擅自变更工程设计。

2.承包方在施工过程中，不得使用不合格的材料和设备。

3.承包方在施工过程中，不得擅自停工、窝工或拖延工程进度。

七、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，各方应继续履行合同义务。

八、合同生效与终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或因其他原因终止时，本合同自动失效。

九、其他

1.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.工程图纸；

2.施工组织设计；

3.施工合同专用条款；

4.其他相关文件。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方介入，旨在确保工程项目的施工质量和进度，提高工程质量，降低工程风险，保障甲方的投资安全。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为发包方，对工程项目拥有主导权，通过合同明确各方的责权利，保障自身权益，确保工程项目的顺利实施。甲方权益主导有利于提高工程项目的管理效率，降低成本，实现项目预期目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

法定代表人：__________________

地址：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：

名称：____________________

法定代表人：__________________

地址：____________________

丙方（以下简称“咨询方”）：

名称：____________________

法定代表人：__________________

地址：____________________

鉴于：

1.业主拟对位于____________________的房产项目（以下简称“项目”）进行开发建设，为提高项目管理水平和施工质量，决定引入咨询方提供专业咨询服务。

2.施工方愿意按照业主的需求和规定，承担项目的施工建设任务。

3.咨询方同意为业主提供项目管理咨询服务，并对施工方的施工过程进行监督和评估。

4.三方经友好协商，就项目的施工建设达成一致意见，特订立本合同。

合同内容：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目内容：____________________

5.项目工期：自合同签订之日起____________________

二、咨询方职责与权利

1.咨询方负责对项目的整体规划、设计、施工进行专业咨询，确保项目符合相关法规和行业标准。

2.咨询方有权对施工方的施工质量、进度、安全进行定期评估，并提出改进建议。

3.咨询方有权要求施工方提供施工过程中的相关资料，施工方应予以配合。

4.咨询方有权对项目变更进行审核，并报业主批准。

三、施工方职责与权利

1.施工方负责按照工程设计图纸、施工规范和合同约定，按时、按质完成工程施工。

2.施工方有权根据项目进度和实际情况，提出合理的工程变更申请。

3.施工方有权要求业主提供施工所需的必要条件，如施工场地、材料供应等。

4.施工方有权要求咨询方对施工过程中的技术问题进行解答和指导。

四、业主权益与责任

1.业主有权对项目的施工过程进行监督检查，并对咨询方的工作进行监督。

2.业主有权要求施工方按照合同约定进行施工，并对施工质量、进度、安全负责。

3.业主负责提供项目所需的各项资料和条件，包括施工场地、材料供应等。

4.业主有权要求施工方在规定期限内完成项目，并对逾期完成的部分进行处罚。

五、违约责任

1.施工方未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向业主支付____________________元的违约金。

2.咨询方未履行咨询职责，导致项目质量、安全、进度不符合要求的，应承担相应责任。

3.业主未按合同约定提供施工条件，导致项目进度延误的，应承担相应责任。

六、限制条款

1.施工方在施工过程中，未经业主同意，不得擅自变更工程设计。

2.施工方在施工过程中，不得使用不合格的材料和设备。

3.施工方在施工过程中，不得擅自停工、窝工或拖延项目进度。

七、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，各方应继续履行合同义务。

八、合同生效与终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或因其他原因终止时，本合同自动失效。

九、其他

1.本合同一式三份，业主、施工方、咨询方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，