商场工程服务合同范例

商场工程服务合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：__________

鉴于甲方拟在__________（地点）建设商场，乙方愿意为甲方提供工程服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________商场

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程投资：__________

二、工程服务内容

1.乙方负责商场工程的设计、施工、监理及验收等工作。

2.乙方应按照甲方要求，确保工程质量、进度和投资控制。

三、工程费用及支付方式

1.工程费用总额为：__________元。

2.工程费用支付方式：

（1）开工前，甲方支付乙方工程总费用的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到约定节点，甲方按照实际完成工程量支付相应款项；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总费用的__________%作为结算款；

（4）余款__________元于工程竣工后__________个工作日内一次性支付。

四、工期及延期

1.工期自合同签订之日起计算，共计__________个月。

2.乙方应严格按照约定工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付__________元违约金。

五、工程质量及验收

1.工程质量应符合国家相关标准及设计要求。

2.工程验收分为分项验收和竣工验收。分项验收由乙方自行组织，甲方参与；竣工验收由甲方组织，乙方参与。

六、知识产权及保密

1.乙方在工程服务过程中所形成的知识产权归乙方所有，甲方享有使用、展示和再授权的权利。

2.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同后，本合同终止。

九、附件

1.商场工程图纸及设计文件；

2.工程施工合同；

3.工程监理合同；

4.工程验收报告。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：__________

丙方（以下简称“丙方”）：

地址：__________

鉴于甲方拟在__________（地点）建设商场，乙方愿意为甲方提供工程服务，丙方愿意作为项目监理单位对工程进行监督管理，三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________商场

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程投资：__________

二、工程服务内容

1.乙方负责商场工程的设计、施工、监理及验收等工作。

2.丙方负责对工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和投资控制符合国家相关标准及设计要求。

三、工程费用及支付方式

1.工程费用总额为：__________元。

2.工程费用支付方式：

（1）开工前，甲方支付乙方工程总费用的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到约定节点，甲方按照实际完成工程量支付相应款项；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总费用的__________%作为结算款；

（4）余款__________元于工程竣工后__________个工作日内一次性支付。

四、丙方职责及权利

1.丙方对工程进行全面监理，包括但不限于对设计文件、施工方案、施工过程、材料质量、工程进度等进行监督检查。

2.丙方有权要求乙方及时整改不符合要求的问题，确保工程质量。

3.丙方有权对乙方提出的设计变更、施工方案等进行审查，并要求乙方进行相应调整。

4.丙方有权要求乙方提供相关工程资料，用于工程验收和结算。

五、甲方权益

1.甲方享有对工程进度、质量、投资等方面的知情权。

2.甲方有权对乙方提出的施工方案、设计变更等进行审批。

3.甲方有权要求乙方按照约定的时间节点完成工程，确保工程按期交付。

4.甲方有权对丙方的工作进行监督，确保丙方履行监理职责。

六、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按约定时间节点完成工程，每延期一日，应向甲方支付__________元违约金。

2.乙方如发现工程质量问题，应立即整改，否则应承担相应责任。

3.乙方如违反合同约定，造成甲方损失的，应承担赔偿责任。

4.乙方在施工过程中，未经甲方同意，不得擅自变更设计或施工方案。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同后，本合同终止。

九、附件

1.商场工程图纸及设计文件；

2.工程施工合同；

3.工程监理合同；

4.工程验收报告。

十、第三方介入的意义和目的

丙方作为第三方监理单位介入，旨在确保工程质量和进度，降低甲方风险，提高工程效益。

十一、甲方权益主导的目的和意义

甲方作为投资方，主导本合同，旨在保障自身权益，确保工程顺利进行，实现投资回报。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：__________

丙方（以下简称“丙方”）：

地址：__________

鉴于甲方拟在__________（地点）开发房地产项目，乙方作为开发商，丙方作为项目施工单位，三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________房地产项目

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目投资：__________

二、乙方职责及权利

1.乙方负责项目的整体开发，包括但不限于土地获取、规划设计、建设施工、销售运营等。

2.乙方享有项目收益，包括但不限于土地增值、房屋销售所得等。

3.乙方有权对项目进行必要的调整，以适应市场变化和法律法规的要求。

4.乙方有权选择丙方作为项目施工单位，并与其签订施工合同。

三、丙方职责及权利

1.丙方负责项目的施工建设，包括但不限于土建工程、安装工程、绿化工程等。

2.丙方享有施工过程中产生的合理利润。

3.丙方有权要求乙方提供施工所需的资源，包括但不限于土地、资金、设计文件等。

4.丙方有权对施工过程中的设计方案进行必要的调整，确保施工顺利进行。

四、工程费用及支付方式

1.工程费用总额为：__________元。

2.工程费用支付方式：

（1）开工前，甲方支付乙方工程总费用的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到约定节点，甲方按照实际完成工程量支付相应款项；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总费用的__________%作为结算款；

（4）余款__________元于工程竣工后__________个工作日内一次性支付。

五、甲方的违约及限制条款

1.甲方如未按时支付工程费用，每延期一日，应向乙方支付__________元违约金。

2.甲方如未按时提供施工所需的资源，每延期一日，应向丙方支付__________元违约金。

3.甲方如违反合同约定，导致工程延误或质量不合格，应承担相应责任。

4.甲方不得干涉丙方的正常施工活动，如因甲方原因导致施工延误，甲方应承担相应责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同后，本合同终止。

八、附件

1.项目规划设计文件；

2.施工合同；

3.验收报告。

九、乙方权益主导的目的和意义

乙方作为开发商，主导本合同，旨在保障自身在项目开发过程中的权益，确保项目顺利进行，实现投资回