2024建设工程承包协议书范本成都建设工程承包合同法律师罗薇

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为建设工程项目业主，具备项目建设的相关权利和条件，乙方具备相应资质和能力，自愿承担该工程的建设任务。为明确双方权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程投资估算：________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价是基于甲乙双方共同认可的工程量及工程单价计算得出。2.3合同价款支付方式及进度详见附件《支付条款》。第三条合同履行3.1甲方责任：（1）提供合格的施工场地，保障乙方顺利施工；（2）提供工程设计文件及相关技术资料；（3）按时支付合同价款；（4）协调解决工程实施过程中出现的问题。3.2乙方责任：（1）按合同约定完成工程；（2）保证工程质量、安全、进度符合合同要求；（3）遵守国家法律法规及施工现场的规章制度；（4）负责工程一切税费、保险等相关费用。第四条违约责任4.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担相应的违约责任。4.2因不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________日期：____年____月____日附录：附件《支付条款》1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。2.进度款：工程进度达到合同约定的节点后，甲方支付乙方相应进度款。具体支付比例和节点详见《工程进度计划》。3.竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的70%工程价款。4.付款方式：银行转账。5.付款期限：甲方应在约定的付款节点内完成付款。附件《工程进度计划》1.工程前期准备：____年____月____日前完成。2.工程开工：____年____月____日。3.工程进度达到______%：____年____月____日。4.工程竣工验收：____年____月____日前。5.工程保修期：自工程竣工验收合格之日起______年。注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应确保在签订合明确了解并遵守相关法律法规，如遇法律变更或纠纷，应及时寻求专业法律咨询，并按照法律法规和合同约定处理。2.合同中的名词和术语应准确无误，避免产生歧义。解决办法：双方应在合同中明确定义重要名词和术语，如仍有歧义，可通过协商或请教专业法律人士予以澄清。3.合同中的支付条款应明确具体，确保双方权益。解决办法：双方应详细规定支付时间、支付比例、支付方式等，并在履行过程中严格按照约定执行。如有变更，需双方协商一致，并以书面形式确认。4.工程质量、安全、进度等方面的要求应具体明确，便于双方履行和监督。解决办法：双方应在合同中详细约定工程质量标准、安全措施、进度要求等，并建立相应的监督和检查机制，确保工程顺利进行。5.合同争议的解决应明确，以便在发生争议时能够及时解决。解决办法：双方应在合同中约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，并明确约定争议解决地点和适用法律。涉及到的法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：建设工程项目的业主，负责组织、管理和投资工程。2.承包方（乙方）：承担建设工程建设任务的单位，负责完成工程并提供相应的保修服务。3.合同总价：双方约定的工程总费用，包括工程设计、施工、材料设备购置等全部费用。4.预付款：合同签订后，甲方支付给乙方的一部分款项，作为乙方施工的准备资金。5.进度款：工程进度达到合同约定的节点后，甲方支付给乙方的相应款项。6.竣工验收：工程完成后，甲乙双方进行的验收程序，以确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。7.违约责任：一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担的责任。8.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.争议解决：解决合同履行过程中发生的争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。10.保修期：工程竣工验收合格后，乙方对工程提供的保修期限。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于工程承包商与业主之间的合同签订。3.适用于工程项目的设计、施工、材料设备采购等环节。补充条款：1.工程变更：如工程内容、规模、投资估算等发生变更，需双方协商一致，并以书面形式确认。2.延长工期：如因特殊情况导致工程进度延误，双方可协商延长工期，并约定相应的违约责任。3.工程质量保修：乙方对工程质量承担保修责任，保修期限和保修范围详见附件《工程质量保修书》。4.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法规和合同约定，确保工程安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。5.知识产权：双方应对工程中所使用的知识产权予以保护，未经对方同意，不得擅自使用对方的商标、专利等技术成果。6.保密条款：双方应对合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。附件列表：1.附件《支付条款》：详细规定支付时间、支付比例、支付方式等。2.附件《工程进度计划》：明确工程进度达到各个节点的具体时间。3.附件《工程质量保修书》：规定工程质量保修期限和保修范围。4.附件《安全生产协议》：明确乙方在工程安全方面的责任和要求。5.附件《知识产权保护协议》：规定双方在知识产权方面的保护义务。6.附件《保密协议》：明确双方在保密方面的