新工程建造合同范例

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______二、合同价格2.1乙方根据甲方提供的工程内容和预算，经评估后向甲方报价，双方协商一致后确定合同价为：_______元（大写：_______________________元整）。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成工程。合同价款不再调整，除非双方另行协商一致。三、合同履行3.1甲方应按照本合同约定的时间和要求，向乙方提供施工场地、施工条件、施工资料等相关事宜。3.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，按时完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。3.3乙方应在工程完成后，按照甲方的要求进行工程验收，并提供相关的验收资料。四、付款方式4.1甲方应在本合同签订后的_______个工作日内，向乙方支付合同价的_______%作为预付款。4.2乙方应在工程进度达到_______%后，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后的_______个工作日内支付相应的进度款。4.3工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和验收报告，甲方应在验收合格后的_______个工作日内支付剩余的合同价款。五、违约责任5.1甲方未按照本合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本合同价款的_______%。5.2乙方未按照本合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，违约金为本合同价款的_______%。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程完成后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲方应确保提供的施工场地、施工条件、施工资料等符合工程需求，否则乙方有权要求延期或增加费用。2.乙方应按照约定的工程内容和质量标准完成工程，如工程质量不符合要求，乙方应负责整改并承担相应费用。3.甲方应按照约定的付款方式和时间支付款项，逾期支付的，应支付违约金。4.如甲方未履行合同义务，乙方有权要求停止施工，并要求甲方支付违约金。5.如乙方未履行合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。6.双方应遵守合同约定的其他条款，如发生争议，应协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：1.双方应严格按照合同约定的条款履行合同义务，确保工程的顺利进行。2.如发生争议，应进行协商解决，双方可就争议事项进行沟通，寻求共识。3.如协商不成，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间因合同而产生的权利义务关系的法律规范总称。2.违约金：是指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。3.管辖权：是指法院对某一特定案件进行审判的权力，有管辖权的法院对案件进行审判。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，工程为政府委托建设的公共设施。2.甲方为房地产开发商，乙方为建筑公司，工程为高档住宅小区的建设。3.甲方为国有企业，乙方为专业分包商，工程为工厂的扩建和维修。针对每个特殊的场合适当增加合同补充条款：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，工程为政府委托建设的公共设施。补充条款：甲方应按照政府相关规定，办理相关审批手续，确保工程符合规划和环保要求。2.甲方为房地产开发商，乙方为建筑公司，工程为高档住宅小区的建设。补充条款：甲方应提供高品质的建筑材料和设备，确保工程质量和小区形象。3.甲方为国有企业，乙方为专业分包商，工程为工厂的扩建和维修。补充条款：甲方应提供详细的工程图纸和技术要求，乙方应按照要求进行施工。附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程预算