2024年度房屋装修材料供应与施工合同2篇_第1页
2024年度房屋装修材料供应与施工合同2篇_第2页
2024年度房屋装修材料供应与施工合同2篇_第3页
2024年度房屋装修材料供应与施工合同2篇_第4页
2024年度房屋装修材料供应与施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房屋装修材料供应与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1供应方主体信息1.2施工方主体信息1.3业主主体信息第二条房屋装修材料供应2.1材料种类及标准2.2材料供应时间及数量2.3材料质量保证及验收第三条房屋装修施工3.1施工范围及内容3.2施工进度及时间安排3.3施工质量保证及验收第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式及时间4.3价款调整机制第五条工期延误及违约责任5.1工期延误责任5.2违约金计算方式5.3其他违约责任第六条质量争议处理6.1质量争议的解决方式6.2质量修复及费用承担6.3质量保修期限及范围第七条保险及安全7.1施工方保险责任7.2施工方安全措施7.3业主保险责任第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条争议解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条合同的保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务及期限11.3保密违约责任第十二条合同的继承与转让12.1合同继承条件12.2合同转让条件12.3继承与转让的程序第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性13.3附件的修订第十四条其他约定14.1不可抗力14.2法律法规变化14.3合同的完整性和独立性第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1供应方主体信息供应方为(供应方全称),注册地址为(供应方注册地址),法定代表人为(供应方法定代表人),联系电话为(供应方联系电话),电子邮箱为(供应方电子邮箱)。1.2施工方主体信息施工方为(施工方全称),注册地址为(施工方注册地址),法定代表人为(施工方法定代表人),联系电话为(施工方联系电话),电子邮箱为(施工方电子邮箱)。1.3业主主体信息业主为(业主全称),注册地址为(业主注册地址),法定代表人为(业主法定代表人),联系电话为(业主联系电话),电子邮箱为(业主电子邮箱)。第二条房屋装修材料供应2.1材料种类及标准供应方应按照施工图纸及工程量清单,提供(材料名称)等装修材料。材料应符合国家及行业相关标准,具体质量要求详见附件一《材料质量标准》。2.2材料供应时间及数量供应方应按照施工进度计划,按时供应所需材料。具体供应时间及数量见附件二《材料供应计划》。2.3材料质量保证及验收供应方应对所供材料的质量负责,确保材料符合约定的质量标准。业主或施工方对材料进行验收,如有不符合质量标准的情况,供应方应在接到通知后日内进行更换或修复。第三条房屋装修施工3.1施工范围及内容施工方应按照施工图纸及工程量清单,完成房屋的装修施工。施工范围包括(具体施工内容),具体要求见附件三《施工内容和要求》。3.2施工进度及时间安排施工方应按照施工进度计划,按时完成施工。具体施工时间及进度安排见附件四《施工进度计划》。3.3施工质量保证及验收施工方应对施工质量负责,确保施工质量符合约定的标准。业主或供应方对施工质量进行验收,如有不符合质量标准的情况,施工方应在接到通知后日内进行整改。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价本合同的总价为人民币(大写)(合同总价),即(小写)(合同总价)。4.2支付方式及时间业主可通过银行转账、支票等方式支付合同价款。支付分为(支付次数)次,具体支付时间及金额见附件五《支付计划》。4.3价款调整机制合同价款如需调整,各方协商一致后,可签订补充协议进行调整。第五条工期延误及违约责任5.1工期延误责任如因供应方原因导致材料供应延误,按延误时间计算违约金,违约金计算方式为:每延误一日,供应方应支付合同总价千分之(违约金比例)的违约金。如因施工方原因导致施工进度延误,按延误时间计算违约金,违约金计算方式为:每延误一日,施工方应支付合同总价千分之(违约金比例)的违约金。5.2违约金计算方式违约金的计算以合同总价为基数,按照约定的比例进行计算。5.3其他违约责任各方违反合同其他条款的,应承担相应的违约责任。具体违约责任详见附件六《违约责任》。第六条质量争议处理6.1质量争议的解决方式(1)调解:向(调解机构名称)申请调解;(2)仲裁:向(仲裁机构名称)申请仲裁;(3)诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2质量修复及费用承担如施工质量存在问题,施工方应负责修复,并承担修复费用。如材料质量存在问题,供应方应负责更换或修复,并承担相应费用。6.3质量保修期限及范围施工质量保修期限为(保修期限),保修范围包括(保修内容)。如保修期内出现质量问题,施工方应及时予以修复。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件合同履行过程中,如需变更合同内容,各方应协商一致,并签订书面变更协议。变更协议经各方签字盖章后生效。8.2合同解除条件(1)不可抗力导致合同无法履行;(2)一方明确表示不履行主要债务;(3)一方违约严重,导致合同目的无法实现;(4)法律、法规规定合同解除的其他情形。8.3变更与解除的程序(1)各方协商一致,提出变更或解除的意向;(2)签订书面变更协议或解除协议;(3)协议经各方签字盖章后生效;(4)按照协议约定处理后续事宜。第九条争议解决方式9.1协商解决合同履行过程中发生争议,各方应通过友好协商解决。9.2调解解决如协商不成,各方可向(调解机构名称)申请调解。9.3仲裁解决如调解不成,各方同意选择(仲裁机构名称)进行仲裁。9.4诉讼解决如仲裁不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完毕,各方权利义务全部履行完毕,本合同终止。10.3合同解除条件合同解除后,各方应按照约定处理后续事宜。第十一条合同的保密条款11.1保密信息范围各方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均属于保密信息。11.2保密义务及期限各方应对保密信息予以保密,保密期限自本合同终止之日起计算,为期(保密期限)。11.3保密违约责任如一方违反保密义务,泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的继承与转让12.1合同继承条件合同履行过程中,如一方发生合并、分立等变更事项,本合同由变更后的主体继承。12.2合同转让条件除非各方另有约定,合同一方不得将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3继承与转让的程序(1)各方协商一致,确定继承或转让事项;(2)签订书面继承协议或转让协议;(3)协议经各方签字盖章后生效;(4)按照协议约定处理后续事宜。第十三条合同的附件13.1附件清单本合同附件包括:(1)附件一:《材料质量标准》;(2)附件二:《材料供应计划》;(3)附件三:《施工内容和要求》;(4)附件四:《施工进度计划》;(5)附件五:《支付计划》;(6)附件六:《违约责任》。13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。13.3附件的修订附件的修订应遵循合同变更程序。第十四条其他约定14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知其他方,并提供相关证明文件。14.2法律法规变化如因法律法规变化导致本合同无法履行,各方应协商一致,根据变化后的法律法规调整合同内容。14.3合同的完整性和独立性本合同及其附件构成双方完整的协议,取代了所有之前的谈判、讨论和通信。本合同独立于其他合同,不受其他合同的影响。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入指在本合同履行过程中,除甲乙方之外,涉及到的其他各方,包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门、专业咨询机构等。1.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的咨询、监督、检查、协调、调解、仲裁、诉讼等活动。第二条第三方介入的程序及责任2.1甲乙方应在接受第三方介入前,与第三方达成一致,明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入应按照甲乙双方约定的程序进行,包括但不限于通知、协商、签收确认等。2.3第三方应独立公正地履行其职责,不受甲乙方的不当影响。2.4第三方在介入过程中,应遵守相关法律法规,尊重甲乙双方的合法权益。2.5第三方对介入过程中的信息和资料负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得泄露给其他无关方。第三条第三方介入的费用及支付3.1第三方介入的费用包括但不限于咨询费、监督费、仲裁费、诉讼费等,由甲乙双方协商确定。3.2甲乙双方应在合同中明确第三方介入费用的支付方式和时间。3.3第三方介入费用应在甲乙双方确认第三方工作成果后支付。第四条第三方介入的结果及处理4.1第三方介入的结果对甲乙双方具有约束力,甲乙双方应按照第三方的意见和建议履行合同。4.2甲乙双方对第三方介入的结果有异议的,可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.3第三方介入的结果不影响甲乙双方根据本合同享有的其他权利和承担的义务。第五条第三方责任限额5.1第三方在介入过程中,如因故意或重大过失导致甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。5.2第三方承担的赔偿责任以其介入费用为限,不足以弥补损失的,第三方应继续赔偿。5.3甲乙双方对第三方的赔偿责任有异议的,可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方是独立的法律主体,彼此之间不存在隶属或代理关系。6.2第三方在介入过程中,与其他各方保持独立公正的关系,不偏袒任何一方。6.3第三方与其他各方的沟通和协调,不应影响甲乙双方的权利和义务。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入在完成其职责后终止,甲乙双方应与第三方办理交接手续。7.2甲乙双方应在第三方终止介入后,对第三方的工作成果进行评估和反馈。7.3第三方终止介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。第八条附加条款及说明8.1本合同第三方介入条款的修订,应由甲乙双方协商一致,并签订书面修订协议。8.2甲乙双方在合同履行过程中,如需第三方介入的,应按照本合同约定的程序进行。8.3本合同第三方介入条款的解释权归甲乙双方所有,甲乙双方应共同维护本合同的履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《材料质量标准》详细列出所有材料的标准,包括但不限于材质、尺寸、性能、颜色、耐久性等。附件二:《材料供应计划》详细列出材料的供应时间、数量、型号等信息。附件三:《施工内容和要求》详细列出施工的具体内容和要求,包括但不限于施工方法、施工标准、施工进度等。附件四:《施工进度计划》详细列出施工的进度计划,包括施工的起始时间、结束时间、各阶段的完成时间等。附件五:《支付计划》详细列出支付的时间、金额等信息。附件六:《违约责任》详细列出违约的行为及相应的责任。说明二:违约行为及责任认定:1.供应方未能按照约定的时间、数量、质量供应材料,或供应的材料不符合约定的质量标准。2.施工方未能按照约定的时间、质量完成施工,或施工的质量不符合约定的标准。3.业主未能按照约定的时间支付价款,或支付的价款不符合约定的金额。4.任何一方违反保密义务,泄露保密信息。5.任何一方违反合同的其他条款。对于上述违约行为,违约责任认定标准如下:1.对于供应方的违约行为,按照合同约定的违约金计算方式计算违约金。2.对于施工方的违约行为,按照合同约定的违约金计算方式计算违约金。3.对于业主的违约行为,按照合同约定的违约金计算方式计算违约金。4.对于保密义务的违约行为,泄露方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.对于合同其他条款的违约行为,按照合同的约定承担相应的违约责任。全文完。2024年度房屋装修材料供应与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1供应方定义1.2施工方定义1.3业主定义第二条合同范围及内容2.1材料供应范围2.2施工范围2.3服务范围第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2材料价格3.3施工费用3.4支付方式及时间第四条材料供应及质量要求4.1材料供应时间4.2材料质量标准4.3材料验收及退换货规定第五条施工进度及质量要求5.1施工进度计划5.2施工质量标准5.3施工验收规定第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任第七条违约责任及争议解决7.1供应方违约责任7.2施工方违约责任7.3争议解决方式第八条不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力影响合同履行的处理方式第九条合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更及解除合同的程序第十条合同的有效期和终止10.1合同有效期10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理事项第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1合同的签订、修改和解除12.2合同的附件12.3双方约定的其他事项第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同解除程序第十四条双方签字盖章14.1供应方签字盖章14.2施工方签字盖章14.3业主签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1供应方定义1.2施工方定义本合同施工方为:X装修工程有限公司,是一家具备专业资质的装修施工企业,拥有专业的施工团队和丰富的施工经验。1.3业主定义本合同业主为:X,房屋装修的委托方,负责对装修过程进行监督和验收。第二条合同范围及内容2.1材料供应范围供应方应按照合同约定的品牌、型号、数量和质量标准,向施工方供应装修所需的各种材料,包括但不限于瓷砖、地板、洁具、门窗等。2.2施工范围施工方应按照合同约定的施工标准和要求,对业主的房屋进行装修施工,包括但不限于墙面刷漆、地面铺设、水电改造、厨卫装修等。2.3服务范围供应方和施工方应提供与装修相关的售后服务,包括材料验收、施工监督、质量保障和维修等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为人民币X元整(大写:人民币X元整),包括材料供应费、施工费、服务费等。3.2材料价格供应方应按照合同约定的价格向施工方供应材料,材料价格如有变动,应提前通知施工方并协商一致。3.3施工费用施工方应按照合同约定的施工标准和质量要求,完成装修施工,施工费用如有变动,应提前通知业主并协商一致。3.4支付方式及时间合同价款分三次支付,具体支付方式及时间如下:(1)合同签订后七个工作日内,业主支付合同总价的30%;(2)材料供应完毕后,业主支付合同总价的30%;(3)施工完成后,业主支付合同总价的40%。第四条材料供应及质量要求4.1材料供应时间供应方应按照合同约定的时间向施工方供应材料,确保施工进度不受影响。如因特殊情况导致材料供应延迟,供应方应提前通知施工方,并采取相应措施减轻因延迟造成的损失。4.2材料质量标准供应方应保证供应的材料符合国家相关标准和质量要求,并提供相应的产品合格证书和质保书。如材料质量不符合标准,供应方应承担相应的责任。4.3材料验收及退换货规定施工方应在材料到达施工现场后及时进行验收,如发现材料不符合合同约定的质量要求,施工方应在验收合格后三日内向供应方提出退换货要求。供应方应在接到退换货要求后三日内予以处理。第五条施工进度及质量要求5.1施工进度计划施工方应按照合同约定的工期完成施工,并制定详细的施工进度计划,如有特殊情况导致施工进度延迟,施工方应提前通知业主并协商一致。5.2施工质量标准施工方应按照合同约定的施工标准和质量要求进行施工,确保施工质量符合国家标准和业主的要求。5.3施工验收规定施工完成后,施工方应组织业主、供应方等进行联合验收。如验收不合格,施工方应按照验收意见进行整改,直至达到合同约定的质量要求。第六条保密条款6.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。6.2保密期限保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。6.3违约责任如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第七条违约责任及争议解决7.1供应方违约责任供应方如违反合同约定,导致施工方或业主遭受损失的,供应方应承担相应的赔偿责任。7.2施工方违约责任施工方如违反合同约定,导致供应方或业主遭受损失的,施工方应承担相应的赔偿责任。7.3争议解决方式如合同履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条不可抗力8.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。8.2不可抗力影响合同履行的处理方式如因不可抗力导致一方不能履行或部分履行合同,该方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响,双方可协商决定部分或全部免除责任。第九条合同变更及解除9.1合同变更条件合同履行过程中,如因特殊情况需要变更合同内容的,双方可协商一致进行变更。9.2合同解除条件(1)双方同意解除合同;(2)合同履行期限届满前,一方明确表示不履行主要债务;(3)合同履行期限届满前,一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)合同履行期限届满前,一方丧失履行债务的能力;(5)因不可抗力导致合同无法履行。9.3变更及解除合同的程序合同变更或解除应通过书面协议进行,并由双方签字盖章确认。协议生效后,双方应按照变更或解除后的合同内容继续履行或终止履行。第十条合同的有效期和终止10.1合同有效期本合同自签字盖章之日起生效,有效期为一年。10.2合同终止条件合同有效期届满,或者双方协商一致解除合同,或者合同约定的其他终止条件出现时,合同终止。10.3合同终止后的处理事项合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续,并互相协助完成后续工作。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如合同履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的签订、修改和解除合同的签订、修改和解除均需双方书面同意,并签字盖章生效。12.2合同的附件合同附件为本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。12.3双方约定的其他事项双方在合同履行过程中如有其他约定,应以书面形式附加于本合同,并与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序合同的修改应通过书面协议进行,并由双方签字盖章确认。13.3合同解除程序合同的解除应通过书面协议进行,并由双方签字盖章确认。第十四条双方签字盖章14.1供应方签字盖章供应方代表(签字):____________单位(盖章):____________14.2施工方签字盖章施工方代表(签字):____________单位(盖章):____________14.3业主签字盖章业主代表(签字):____________单位(盖章):____________第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、验收方等。第二条第三方介入的条件和方式2.1甲乙方根据本合同有第三方介入时,应提前书面通知对方,并说明第三方介入的原因和目的。2.2第三方介入需经甲乙方双方同意,并签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照甲乙方签订的书面协议,履行相应的义务,确保合同的顺利履行。3.2第三方应保持独立性,不参与甲乙方之间的其他合同事宜,除非甲乙方另有约定。3.3第三方应承担因其违约、疏忽或其他原因导致的合同损失,并按甲乙方协议承担相应的赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方为独立的主体,彼此之间不存在任何隶属或代理关系。4.2甲乙方与第三方之间的协议,不影响甲乙方之间的合同关系,甲乙方仍按照本合同履行各自的义务。第五条第三方责任限额5.1第三方应按照甲乙方签订的书面协议,承担相应的责任限额。5.2甲乙方应在书面协议中明确第三方的责任限额,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。5.3若第三方未能按照书面协议承担相应的责任,甲乙方有权向第三方追偿,并有权要求第三方支付违约金。第六条第三方介入的变更和解除6.1甲乙方与第三方签订的书面协议,如需变更或解除,应经甲乙方双方同意,并签订书面变更协议或解除协议。6.2变更或解除第三方介入协议的程序,参照本合同的变更和解除程序进行。第七条第三方与甲乙方的沟通和协调7.2甲乙方与第三方应定期召开会议,讨论合同履行情况,解决合同履行过程中出现的问题。7.3甲乙方与第三方应互相提供与合同履行相关的资料和信息,保持信息的透明度。第八条第三方违约的处理8.1如第三方未能按照书面协议履行其义务,甲乙方有权要求第三方履行义务,或向第三方追偿。8.2如第三方违约导致甲乙方遭受损失,甲乙方有权要求第三方赔偿损失,并有权要求第三方支付违约金。第九条第三方与甲乙方的争议解决9.1如甲乙方与第三方在履行书面协议过程中发生争议,应协商解决。9.2如协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的生效、修改和解除10.1第三方介入的生效、修改和解除,应按照本合同的签订、修改和解除程序进行。10.2第三方介入的书面协议,需经甲乙方双方签字盖章,方能生效。第十一条附件本合同附件为本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。第十二条双方约定的其他事项双方在合同履行过程中如有其他约定,应以书面形式附加于本合同,并与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序合同的修改应通过书面协议进行,并由双方签字盖章确认。13.3合同解除程序合同的解除应通过书面协议进行,并由双方签字盖章确认。第十四条双方签字盖章14.1供应方签字盖章供应方代表(签字):____________单位(盖章):____________14.2施

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论