2024年新建住宅小区绿化设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新建住宅小区绿化设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：新建住宅小区的开发商或管理方1.2乙方：负责绿化设计与施工的乙方公司1.3丙方：合同中涉及的第三方单位或个人第二条合同范围与内容2.1绿化设计范围：新建住宅小区内所有绿化区域的设计2.2绿化施工范围：根据设计方案进行绿化区域的施工第三条合同期限3.1设计期限：自合同签订之日起至设计方案完成之日止3.2施工期限：自设计方案批准之日起至绿化工程竣工之日止第四条设计要求4.1乙方应根据甲方提供的小区规划及功能要求进行绿化设计4.2绿化设计应遵循环保、美观、实用的原则4.3乙方应提供完整的设计图纸及相关技术资料第五条施工要求5.1乙方应按照设计方案进行施工，确保工程质量5.2乙方应按照约定的施工进度进行，确保工程按时完成5.3乙方应承担施工过程中的安全责任，确保工程施工安全第六条质量保证6.1乙方应对绿化工程的质量进行保证，确保绿化植物的成活率6.2乙方应在绿化工程竣工后提供一定的保修期，并承担相应的保修责任第七条合同价款7.1乙方向甲方提供的绿化设计与施工服务的总费用为元7.2甲方应按照约定的付款方式向乙方支付合同价款第八条付款方式与时间8.1甲方支付合同价款的比例与时间按照双方约定的进度进行8.2甲方未按约定时间支付价款的，乙方有权暂停施工第九条合同变更与解除9.1合同的变更与解除应由双方协商一致，并签订书面协议9.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同第十条违约责任10.1甲方未按约定支付价款的，应向乙方支付违约金10.2乙方未按约定完成设计或施工的，应向甲方支付违约金第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决11.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十二条合同的生效、修改与终止12.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效12.2合同的修改与终止应由双方协商一致，并签订书面协议第十三条保密条款13.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密13.2未经对方同意，任何一方不得向第三方披露合同内容第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：新建住宅小区的开发商或管理方，具有合法的房地产开发资质和项目管理能力。1.2乙方：负责绿化设计与施工的乙方公司，具有合法的绿化设计与施工资质，具备完成绿化工程的能力。1.3丙方：合同中涉及的第三方单位或个人，包括但不限于材料供应商、技术咨询单位等。第二条合同范围与内容2.1绿化设计范围：新建住宅小区内所有绿化区域的设计，包括但不限于公园、绿地、景观带等。2.2绿化施工范围：根据设计方案进行绿化区域的施工，包括但不限苗木种植、地形改造、绿化设施安装等。第三条合同期限3.1设计期限：自合同签订之日起至设计方案完成之日止，设计周期不得超过三个月。3.2施工期限：自设计方案批准之日起至绿化工程竣工之日止，施工周期不得超过六个月。第四条设计要求4.1乙方应根据甲方提供的小区规划及功能要求进行绿化设计，确保设计方案符合甲方需求。4.2绿化设计应遵循环保、美观、实用的原则，充分考虑小区居民的生活需求和生态环境的保护。4.3乙方应提供完整的设计图纸及相关技术资料，包括但不限于平面图、立面图、效果图等。第五条施工要求5.1乙方应按照设计方案进行施工，确保工程质量，满足甲方对绿化效果的期望。5.2乙方应按照约定的施工进度进行，确保工程按时完成，不影响甲方其他项目的进度。5.3乙方应承担施工过程中的安全责任，确保工程施工安全，防止安全事故的发生。第六条质量保证6.1乙方应对绿化工程的质量进行保证，确保绿化植物的成活率，达到设计效果。6.2乙方应在绿化工程竣工后提供一定的保修期，并承担相应的保修责任，保修期不超过一年。因乙方原因导致绿化植物死亡或生长不良的，乙方应在约定的时间内进行补种或赔偿。第七条合同价款7.1乙方向甲方提供的绿化设计与施工服务的总费用为人民币【】元（大写：【】元整），具体明细见附件。7.2甲方应按照约定的付款方式向乙方支付合同价款，付款方式分为【】期，每期付款比例为【】。7.3甲方未按约定时间支付价款的，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此产生的违约责任。7.4乙方完成设计及施工后，甲方应按照约定时间向乙方支付合同价款。第八条付款方式与时间8.1甲方支付合同价款的比例与时间按照双方约定的进度进行，具体付款计划见附件。8.2甲方未按约定时间支付价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的【】%。8.3甲方支付的合同价款，乙方可提供等额的正规发票。第九条合同变更与解除9.1合同的变更与解除应由双方协商一致，并签订书面协议。9.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并根据实际情况协商处理后续事宜。9.3合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，或按照约定退还已收款项。第十条违约责任10.1甲方未按约定支付价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的【】%。10.2乙方未按约定完成设计或施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的【】%。10.3违约方应承担因违约产生的其他损失赔偿责任。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、修改与终止12.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同的修改与终止应由双方协商一致，并签订书面协议。第十三条保密条款13.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密。13.2未经对方同意，任何一方不得向第三方披露合同内容。13.3保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后【】年失效。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。14.4双方应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，共同维护合同的履行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外的，参与本合同履行过程的单位或个人，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、技术支持方等。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，甲方、乙方或双方同意的第三方参与部分或全部工作，以协助完成合同约定的义务。第二条第三方介入的方式与条件2.1甲方、乙方同意第三方的介入，需以书面形式通知对方，并明确介入的第三方单位或个人、介入的职责范围、介入的时间等。2.2第三方介入前，应向甲方、乙方提交其资质证明和相关经验介绍，以确保其具备完成介入工作的能力和信誉。2.3第三方介入时，应遵守本合同的约定，不得违反国家法律法规，不得损害甲方、乙方的合法权益。第三条第三方责任3.1第三方介入工作范围内，应严格按照甲方、乙方约定的职责和义务进行，确保工作质量。3.2第三方应自行承担其介入工作过程中产生的费用，除非双方另有约定。3.3第三方对因其自身原因导致的合同违约、质量问题或其他损失，应承担相应的责任。3.4第三方对甲方、乙方提供的技术秘密、商业秘密等信息，应予以保密，不得泄露给第三方无关人员。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方介入时，不代表甲方、乙方之间的关系发生变化，甲方、乙方仍应履行合同约定的义务。4.2第三方介入工作范围内，甲方、乙方与第三方之间的沟通、协调，应本着平等、自愿、诚信的原则进行。4.3甲方、乙方对第三方的介入工作结果负责，第三方不对甲方、乙方之间的合同履行承担责任。第五条第三方责任限额5.1甲方、乙方与第三方签订的补充协议中，应明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、保修期限等。5.2第三方责任限额的确定，应充分考虑第三方的资质、经验、信誉等因素，以确保甲方、乙方的合法权益不受损害。5.3甲方、乙方应监督第三方按照约定的责任限额履行其职责，确保合同的顺利履行。第六条第三方退出6.1第三方因故需提前退出介入工作，应提前通知甲方、乙方，并协商解决后续事宜。6.2第三方退出后，甲方、乙方应重新安排工作，确保合同的继续履行。6.3第三方退出导致合同无法继续履行时，甲方、乙方应根据实际情况协商处理。第七条争议解决7.1第三方介入过程中产生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、修改与终止8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同的修改与终止应由双方协商一致，并签订书面协议。8.3本合同的终止，不影响双方对于第三方介入过程中产生的争议的解决。第九条保密条款9.1第三方应遵守本合同关于保密的约定。9.2第三方对甲方、乙方提供的技术秘密、商业秘密等信息，应予以保密，不得泄露给第三方无关人员。9.3保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后【】年失效。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。10.2本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。10.3本合同的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。10.4甲方、乙方应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，共同维护合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明甲方提供房地产开发资质证明乙方提供绿化设计与施工资质证明如有第三方介入，第三方提供相应资质证明附件二：设计方案包含平面图、立面图、效果图等设计图纸设计方案应符合甲方提供的小区规划和功能要求附件三：施工计划详细列出施工进度计划表包含施工阶段、施工内容、预计完成时间等附件四：付款计划明确付款方式、付款比例、付款时间等包含第三方介入部分的付款安排附件五：第三方介入协议明确第三方的职责范围、介入时间、责任限额等第三方与甲方、乙方之间的沟通、协调约定附件六：保密协议明确保密义务、保密内容、保密期限等附件七：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式附件八：争议解决方式明确争议解决的途径和方法说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付价款2.乙方未按约定完成设计或施工3.第三方未按约定履行介入职责4.任何一方违反合同约定的保密义务5.任何一方未履行合同约定的付款义务责任认定标准：1.违约金计算：根据附件七中的违约金计算公式进行计算2.损失赔偿：根据实际损失金额进行赔偿，包括但不限于直接损失和间接损失3.保修责任：根据附件五中的第三方责任限额进行保修示例说明：1.若甲方未按约定时间支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.若乙方未按约定完成设计或施工，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担因违约产生的其他损失赔偿责任。3.若第三方未按约定履行介入职责，甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任，并根据附