2024建设工程施工合同百题百问

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的标的为：________________（项目名称）的建设工程施工。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币____元（大写：_________________________元整），根据双方协商确定的工程量清单计算。2.2乙方报价应包括：人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、规费、利润等。2.3合同价格一次性包死，不再调整。除非合同双方协商一致，并书面确认。第三条合同工期3.1本合同的工期为____个月，自双方签订合同之日起算。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应按约定承担违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求，保证工程质量。4.2工程验收合格标准为：达到设计文件要求，满足使用功能，外观整洁，无质量问题。第五条付款方式及进度（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（4）剩余的____%作为质量保证金，工程保修期结束后支付。5.2乙方应按照约定的进度提交进度款申请，甲方应在收到申请后____日内审批并支付。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照违约部分工程价款的____%向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程款的，应按照逾期支付部分工程价款的____%向乙方支付违约金。6.3双方违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.合同的合法性：确保合同内容符合中华人民共和国相关法律法规的规定，避免违反国家政策。解决办法为在合同起草过程中，咨询法律专业人士，确保合同的合法性。2.合同双方的主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的企事业单位、其他组织或具有完全民事行为能力的个人。解决办法为在签订合同前，对合同双方的主体资格进行审查，必要时可要求提供相关资质证书或身份证明。3.合同标的的明确性：确保合同标的具体明确，包括但不限于工程项目的名称、地点、规模、内容等。解决办法为在合同中详细描述合同标的信息，可附上相关图纸、资料等。4.合同价格的准确性：确保合同价格准确无误，避免因价格争议导致合同履行困难。解决办法为在合同中明确价格计算依据，如工程量清单、报价单等，并约定价格调整机制。5.合同工期的合理性：确保合同工期符合实际情况，避免因工期不合理导致合同履行延误。解决办法为根据工程项目的特点和实际施工条件，合理约定合同工期，并明确工期延误的违约责任。6.工程质量的保障：确保工程质量符合国家标准、行业标准和设计文件要求。解决办法为明确工程质量标准，约定质量验收程序和质量保证措施。7.合同payment的合法性：确保合同中的支付条款符合国家相关法律法规的规定，避免支付方式不合规。解决办法为在合同中明确支付方式、支付时间、支付金额等，并约定支付违约责任。8.合同争议的解决：确保合同中约定的争议解决方式合法有效，如协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法为在合同中明确争议解决方式，并选择合适的争议解决机构。法律名词及名词解释：1.独立法人资格：指具有独立承担民事责任、独立享有民事权利、独立实施民事行为的能力的企事业单位、其他组织。2.完全民事行为能力：指年满18周岁，具有完全认识和控制自己行为的能力。3.合同标的：指合同双方约定的交易对象，即合同的目的和内容。4.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。5.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。6.工程验收：指工程项目完成后，由相关主管部门或甲方组织的对工程质量、安全、功能等方面的检查、评估和确认。7.质量保证金：指为确保工程质量，合同双方约定从工程总价款中预留的一定比例的资金。8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。应用场合：1.适用于中华人民共和国境内的各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、土木工程、市政工程、道路桥梁、水利电力等。2.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应协商调整合同价款。2.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应协商解决，根据情况部分或全部免除违约责任。3.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.知识产权保护：乙方应确保施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担相应的法律责任。5.保险：乙方应按照甲方要求，为工程项目购买相应的保险，并将保险单据提交甲方备案。6.环境保护：乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取措施防止施工过程中对环境造成污染和损害。