二零二四年份建筑工程合同：高铁站交通枢纽建筑工程协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年份建筑工程合同：高铁站交通枢纽建筑工程协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程承包方式3.1承包方式3.2工程承包范围3.3工程承包方式变更4.工程合同工期4.1工期开始日期4.2工期结束日期4.3工期调整5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证期6.工程价款6.1工程造价6.2工程付款方式6.3付款时间7.工程进度款7.1进度款支付条件7.2进度款支付比例7.3进度款支付时间8.工程结算8.1工程结算依据8.2工程结算程序8.3工程结算时间9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：X高铁站交通枢纽建设项目管理有限公司（2）乙方：X建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称高铁站交通枢纽建筑工程2.2工程地点省市区2.3工程规模占地面积：100,000平方米；总建筑面积：500,000平方米2.4工程建设内容（1）站房主体结构及装饰工程（2）站前广场及地下空间工程（3）站房配套设备及安装工程（4）站房附属设施及绿化工程3.工程承包方式3.1承包方式本工程采用固定总价承包方式3.2工程承包范围包括但不限于上述工程概况中所列的建设内容3.3工程承包方式变更未经双方书面同意，不得变更承包方式4.工程合同工期4.1工期开始日期2024年3月1日4.2工期结束日期2025年12月31日4.3工期调整因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致，可进行工期调整5.工程质量要求5.1质量标准（1）应符合国家现行相关工程质量标准（2）应符合甲方要求的设计文件和施工图纸5.2质量检验（1）乙方应按照国家标准和甲方要求进行质量检验（2）甲方有权对工程质量进行监督检查5.3质量保证期（1）本工程质量保证期为自竣工验收合格之日起三年（2）在保证期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿修复或赔偿6.工程价款6.1工程造价本工程造价为人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00）6.2工程付款方式（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付工程造价的10%（2）进度款：根据工程进度按月支付工程造价的10%，每月支付比例为上月已支付工程款的比例（3）结算款：工程竣工验收合格后，支付工程造价的80%（4）质保金：工程竣工验收合格后，支付工程造价的10%，在质量保证期满后无质量问题退还6.3付款时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内（2）进度款：每月15日前（3）结算款：竣工验收合格后30日内（4）质保金：竣工验收合格后30日内8.工程结算8.1工程结算依据（1）本合同及相关附件（2）国家及地方有关建设工程的法律法规、规章及规范性文件（3）施工图纸、设计变更通知、工程量清单及合同约定的其他文件8.2工程结算程序（1）乙方应在工程竣工验收合格后30日内提交工程结算报告（2）甲方应在收到乙方结算报告后15日内组织审核，并通知乙方（3）双方对结算结果有异议的，应在接到甲方审核通知之日起30日内协商解决；协商不成的，可申请仲裁或诉讼8.3工程结算时间工程结算应在工程竣工验收合格后60日内完成9.工程验收9.1验收标准（1）应符合国家及地方现行有关工程质量标准（2）应符合施工图纸、设计变更通知及合同约定9.2验收程序（1）乙方应在工程竣工验收前7日向甲方发出验收通知（2）甲方应按约定时间组织验收（3）验收合格后，双方应在验收记录上签字确认9.3验收时间工程竣工验收应在工程完工后30日内完成10.违约责任10.1违约情形（1）乙方未按合同约定时间完成工程（2）乙方施工质量不符合合同约定（3）甲方未按合同约定支付工程款（4）双方其他违约行为10.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失（2）违约金按合同约定比例计算，最高不超过工程造价的10%10.3违约赔偿（1）违约赔偿金额由双方协商确定（2）如协商不成，可申请仲裁或诉讼11.争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议（2）协商不成的，可申请仲裁或诉讼11.2争议解决程序（1）申请仲裁的，应向有管辖权的人民法院申请（2）申请诉讼的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼11.3争议解决地点争议解决地点为工程所在地，即省市区12.合同解除12.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同（2）因不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应以书面形式通知对方（2）合同解除后，双方应按照约定进行结算和清理12.3合同解除后的处理（1）合同解除后，双方应继续履行合同约定的义务13.合同生效13.1合同生效条件（1）合同双方已签署并加盖公章（2）合同已报送相关政府部门审批13.2合同生效时间合同自双方签署之日起生效13.3合同生效地点合同生效地点为省市区14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.2通知与送达（1）双方应通过书面形式相互通知（2）通知应以挂号信、特快专递或其他双方认可的送达方式（3）通知自送达之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲方、乙方之外的，根据本合同约定，参与合同履行、提供专业服务或进行监管、协调的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入范围（1）工程监理：对工程质量、进度、安全等进行监督和管理。（2）造价咨询：对工程造价进行审核和咨询。（3）设计优化：对设计方案进行优化和调整。（4）技术支持：提供专业技术指导和咨询服务。（5）项目管理：对工程进行全面管理和协调。16.第三方介入程序16.1第三方选择（1）甲方或乙方有权选择合适的第三方参与合同履行。（2）第三方应具备相应的资质、能力和信誉。16.2第三方介入协议（1）甲方、乙方与第三方应签订相应的合作协议，明确各方的权利、义务和责任。（2）合作协议应作为本合同附件。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所称责任限额，是指第三方因履行本合同而产生的违约责任、损害赔偿责任或其他法律责任，由第三方承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定（1）第三方责任限额由甲方、乙方与第三方在合作协议中约定。（2）责任限额应考虑第三方的资质、能力和风险承受能力。18.第三方权利和义务18.1第三方权利（1）第三方有权根据合作协议的要求，独立开展相关工作。（2）第三方有权获得甲方、乙方支付的报酬。18.2第三方义务（1）第三方应按照合作协议的要求，履行相应的职责。（2）第三方应保证其工作符合国家相关法律法规和行业标准。（3）第三方应保守甲方、乙方商业秘密。19.第三方与其他各方的关系19.1甲方与第三方关系（1）甲方与第三方之间的合作协议，不影响本合同的有效性。（2）甲方有权监督第三方履行合作协议。19.2乙方与第三方关系（1）乙方与第三方之间的合作协议，不影响本合同的有效性。（2）乙方有权监督第三方履行合作协议。19.3第三方与其他各方责任划分（1）第三方因自身原因导致违约或损害甲方、乙方权益的，由第三方承担责任。（2）第三方在履行合作协议过程中，如因甲方、乙方的行为导致违约或损害第三方权益的，由甲方、乙方承担责任。20.第三方介入费用20.1费用承担第三方介入产生的费用，由甲方、乙方按合作协议约定承担。20.2费用结算（1）第三方应在完成相关工作后，向甲方、乙方提交费用结算报告。（2）甲方、乙方应在收到费用结算报告后15日内支付相应费用。21.第三方介入的终止21.1终止条件（1）本合同终止（2）合作协议终止（3）第三方无法继续履行职责21.2终止程序（1）甲方、乙方应提前30日书面通知第三方终止合作协议。（2）第三方应在收到终止通知后，按照约定完成现有工作，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明5.施工图纸及技术规范6.设计变更通知单7.工程量清单8.合同签订证明9.第三方合作协议10.工程验收报告11.工程结算报告12.付款凭证13.违约金支付凭证14.争议解决相关文件15.其他与本合同相关的文件和资料说明要求：1.所有附件均为复印件，需加盖公章。2.施工图纸及技术规范应详细说明设计要求、施工规范和质量标准。3.设计变更通知单应详细列明变更内容、原因和影响。4.工程量清单应详细列明各项工程量及单价。5.合同签订证明应注明合同签订日期、地点及双方代表签字。6.第三方合作协议应包含第三方名称、职责、权利、义务和责任限额等内容。7.工程验收报告应详细说明验收时间、地点、验收结果及存在问题。8.工程结算报告应详细说明工程造价、付款方式和结算依据。9.付款凭证应注明付款金额、日期和收款人信息。10.违约金支付凭证应注明违约金金额、日期和收款人信息。11.争议解决相关文件应包括仲裁或诉讼申请书、答辩状、判决书等。12.其他与本合同相关的文件和资料应包括但不限于会议纪要、往来函件等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定时间完成工程，导致工期延误。（2）乙方施工质量不符合合同约定，造成工程质量问题。（3）甲方未按合同约定支付工程款。（4）第三方未能按照合作协议履行职责，导致合同无法履行。2.责任认定标准：（1）工期延误：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因工期延误造成的损失。（2）施工质量：乙方应承担违约责任，修复或赔偿因施工质量问题造成的损失。（3）未支付工程款：甲方应承担违约责任，支付乙方应得的工程款，并支付违约金。（4）第三方违约：第三方应承担违约责任，赔偿因其违约行为造成的损失。3.示例说明：（1）若乙方未按合同约定时间完成工程，导致工期延误30天，甲方有权要求乙方赔偿工期延误造成的损失，如设备租赁费、人工费等。（2）若乙方施工质量不符合合同约定，造成某部分工程质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因修复造成的损失。（3）若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付应得的工程款，并支付违约金，如逾期付款利息等。（4）若第三方未能按照合作协议履行职责，导致合同无法履行，第三方应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因违约行为造成的损失。全文完。二零二四年份建筑工程合同：高铁站交通枢纽建筑工程协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目工期2.6项目质量要求3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单3.4工程变更及调整4.投资估算及支付方式4.1投资估算4.2支付方式4.3付款进度及节点4.4付款条件5.工程施工及监理5.1施工单位5.2监理单位5.3施工组织设计5.4施工进度计划5.5施工现场管理5.6工程质量保证6.工期延误及违约责任6.1工期延误原因6.2工期延误处理6.3违约责任及赔偿7.工程验收及交付7.1验收标准及程序7.2验收时间及地点7.3工程交付及移交7.4验收不合格的处理8.工程保修及维护8.1保修期限8.2保修范围及内容8.3保修责任及处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.违约责任及赔偿11.1违约责任11.2赔偿方式11.3赔偿标准12.其他约定12.1知识产权归属12.2保密条款12.3法律适用12.4合同附件13.合同签订及生效13.1签订日期13.2生效日期13.3合同份数14.合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：高铁站交通枢纽建筑工程有限公司乙方：建筑工程集团有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区街道号乙方地址：省市区街道号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称高铁站交通枢纽建筑工程2.2项目地点省市区2.3项目规模总建筑面积为100000平方米，包括站房、站前广场、地下停车场等。2.4项目总投资总投资为10亿元人民币。2.5项目工期合同工期为24个月。2.6项目质量要求按照国家及行业相关标准，确保工程质量达到优良等级。3.工程范围及内容3.1工程范围包括站房主体结构、屋面、墙面、地面、门窗、水电安装等。3.2工程内容站房主体结构、屋面防水、墙面装饰、地面铺设、门窗安装、水电管道安装等。3.3工程量清单详见附件《工程量清单》。3.4工程变更及调整工程变更及调整需经双方协商一致，并以书面形式确定。4.投资估算及支付方式4.1投资估算总投资为10亿元人民币，其中甲方出资6亿元，乙方出资4亿元。4.2支付方式甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点如下：1.预付款：合同签订后10个工作日内支付；2.进度款：每完成工程量的20%支付一次；3.质量保证金：工程完工验收合格后支付；4.结算款：工程完工验收合格后支付。4.3付款进度及节点具体付款进度及节点详见附件《付款进度表》。4.4付款条件付款条件以工程进度及质量为准，甲方在确认工程量及质量后支付相应款项。5.工程施工及监理5.1施工单位乙方为建筑工程集团有限公司。5.2监理单位甲方委托工程监理有限公司进行监理。5.3施工组织设计乙方需在合同签订后15个工作日内提交施工组织设计。5.4施工进度计划乙方需在合同签订后15个工作日内提交施工进度计划。5.5施工现场管理乙方负责施工现场的管理，确保工程顺利进行。5.6工程质量保证乙方需确保工程质量达到国家及行业相关标准。6.工期延误及违约责任6.1工期延误原因因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误。6.2工期延误处理工期延误需经双方协商一致，并签订书面变更协议。6.3违约责任及赔偿因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方需支付违约金10万元。7.工程验收及交付7.1验收标准及程序按照国家及行业相关标准进行验收，验收程序详见附件《验收程序》。7.2验收时间及地点验收时间为工程完工后30个工作日内，地点为高铁站交通枢纽建筑工程现场。7.3工程交付及移交验收合格后，乙方将工程移交给甲方，甲方应于验收合格后15个工作日内支付结算款。8.工程保修及维护8.1保修期限土建主体结构：50年；屋面防水：5年；门窗及玻璃：2年；水电安装：2年；装饰装修：2年。8.2保修范围及内容主体结构存在安全隐患；门窗、玻璃存在破裂、变形等问题；水电安装存在漏水、断电等问题；装饰装修存在脱落、损坏等问题。8.3保修责任及处理乙方应按照保修期限和范围，对工程进行维护和保修；甲方发现保修范围内的质量问题，应及时通知乙方；乙方应在接到通知后5个工作日内进行维修或更换；若因乙方维修不当导致问题扩大，乙方应承担相应的责任。9.争议解决9.1争议解决方式双方应本着友好协商的原则解决合同执行过程中的争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构若双方同意，可约定仲裁机构解决争议。9.3争议解决程序双方应通过书面方式进行协商；如协商不成，任何一方可向对方发出争议解决通知；争议解决通知发出后30日内，双方应指定代表进行谈判；如谈判不成，任何一方可向约定的争议解决机构提起申请。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件工程全部完工并经验收合格；双方协商一致解除合同；出现法律规定的合同终止情形。10.3合同解除条件一方严重违约，另一方有权解除合同；因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。11.违约责任及赔偿11.1违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任；违约方应支付违约金，违约金的数额按本合同约定或法律规定的标准确定。11.2赔偿方式违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接经济损失和合理的间接经济损失。12.其他约定12.1知识产权归属合同涉及的知识产权归各自所有，未经对方同意，不得擅自使用或转让。12.2保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.合同签订及生效13.1签订日期本合同于2024年4月1日签订。13.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同份数本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。14.合同附件14.1设计文件初步设计文件；施工图设计文件；验收文件。14.2施工图纸施工图设计文件；施工详图。14.3其他相关文件本合同附件还包括其他与本合同执行相关的文件，如合同变更协议、验收报告等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及定义1.1第三方的概念本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或法律法规规定，参与本合同履行或提供相关服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方的定义中介机构：提供中介服务的机构，如招标代理机构、造价咨询机构等；监理单位：对工程施工进行监督管理，确保工程质量、安全和进度；设计单位：负责工程设计，提供设计文件和图纸；供应商：提供工程所需材料、设备或服务的单位；其他第三方：根据合同约定或法律法规规定，参与合同履行的其他单位或个人。2.第三方介入的职责和权利2.1第三方的职责按照合同约定提供相关服务；确保服务的质量和安全；遵守合同约定和法律法规规定；对其提供的服务承担相应的法律责任。2.2第三方的权利获得合同约定的报酬；要求甲方和乙方按照合同约定履行相应的义务；在合同履行过程中，对甲方和乙方的违约行为提出异议和索赔。3.第三方介入的程序3.1第三方介入的确定甲乙双方应在本合同中明确约定第三方介入的具体事项、第三方选择方式和介入程序。3.2第三方的选定甲乙双方应根据合同约定和法律法规规定，通过招标、谈判或其他合法方式选定第三方。3.3第三方的确认第三方选定后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。4.第三方的责任限额4.1责任限额的确定第三方提供服务过程中，因自身原因造成甲方或乙方的损失；第三方提供的材料、设备或服务存在缺陷，导致工程出现质量问题；第三方违反合同约定或法律法规规定，造成甲方或乙方的损失。4.2责任限额的承担第三方责任限额的承担方式如下：第三方应承担其责任限额内的赔偿责任；若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方应根据合同约定和法律法规规定，共同承担超出部分的责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托关系，甲方有权对第三方的工作进行监督和检查，第三方应积极配合。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为合作关系，乙方应按照合同约定，向第三方提供必要的支持和协助。5.3第三方与监理单位的划分第三方与监理单位的关系为监督关系，监理单位应对第三方的服务进行监督，确保工程质量、安全和进度。5.4第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方的关系为独立关系，各自承担相应的法律责任，相互之间不承担连带责任。6.第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更甲乙双方可协商一致，对第三方介入的约定进行变更。6.2第三方介入的解除第三方无法履行合同约定或法律法规规定；第三方违反合同约定或法律法规规定；因不可抗力等原因，导致第三方无法继续履行合同。7.第三方介入的费