水电站建设施工合同协议书

水电站建设施工合同协议书合同编号：__________水电站建设施工合同协议书甲方：__________（全称：水电站建设项目有限责任公司）地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________（全称：建筑工程有限公司）地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________水电站建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同价款及支付方式2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程款的__________%；（2）工程进度达到__________%后，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方工程款的__________%。三、工期3.1本工程合同工期为__________个月。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量及保修4.1乙方应按照设计文件、施工规范和本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应按国家规定承担相应的保修责任。保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为__________年。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，并确保乙方施工过程中的合理需求。5.2乙方应按照合同约定组织施工，确保工程进度、工程质量及工程安全。5.3双方应共同配合，确保工程顺利进行。如因一方原因导致工程无法正常进行，应承担相应的违约责任。六、违约责任6.1甲方违反本合同约定，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2乙方违反本合同约定，导致工程质量、工程进度不符合约定的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.水电站建设项目设计文件2.施工图纸及相关技术资料3.工程质量标准及验收规范4.施工组织设计及施工方案5.工程进度计划及时间表6.保修条款及相关协议7.工程款支付凭证及进度报告8.工程验收报告及相关证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等，导致乙方无法正常施工，视为甲方违约。2.甲方未按合同约定支付工程款，视为甲方违约。3.乙方未按合同约定组织施工，导致工程质量、工程进度不符合约定，视为乙方违约。4.乙方未按合同约定完成施工任务，视为乙方违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.水电站建设项目：指根据相关法律法规及政策规定，建设的用于发电的水利工程。2.施工单位：指承担水电站建设施工任务的单位。3.工程质量：指水电站建设项目的施工质量符合国家及行业标准、设计文件和合同约定的程度。4.保修责任：指施工单位在水电站建设项目验收合格后，按照约定对工程进行保修的责任。5.违约金：指一方违反合同约定，向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应积极协商，调整施工计划。2.工程质量问题：发现工程质量问题，应及时停工整改，直至符合合同约定的质量标准。3.工程款支付争议：双方应按照合同约定的支付方式和时间进行支付，如有争议，可协商解决。4.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.水电站建设项目的施工任务