建筑改造中止施工合同

建筑改造中止施工合同合同编号：__________建筑改造中止施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.由于______等原因，双方同意中止原合同的施工，并签订本合同。现双方就中止施工相关事宜达成如下协议：第一条中止施工范围1.1本合同范围内，施工方应立即停止原合同约定的施工内容。1.2施工方应将施工现场交还给业主，并保证施工现场的安全、整洁。第二条中止施工期限2.1本合同约定的中止施工期限自______年______月______日起，至______年______月______日止。2.2如双方在本合同约定的中止施工期限内达成继续施工的协议，应签订新的施工合同，并按新的合同约定执行。第三条费用结算3.1鉴于本合同中止施工的原因非施工方责任，施工方应按照原合同的约定，向业主支付______元作为中止施工的违约金。3.2施工方应在本合同签订后______个工作日内，向业主支付上述违约金。3.3本合同签订后，施工方应按照业主的要求，提供相关发票等财务凭证。第四条权利义务4.1业主有权按照本合同的约定，要求施工方中止施工，并要求施工方承担相应的违约责任。4.2施工方应按照本合同的约定，中止施工，并承担相应的违约责任。4.3双方应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的权利义务。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2双方应按照法律规定，承担相应的诉讼费用。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至双方履行完毕本合同约定的义务之日终止。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.原《建筑改造施工合同》2.施工方案及设计图纸3.中止施工申请书4.违约金计算公式及相关依据5.施工现场安全评估报告6.财务凭证及发票7.法律意见书二、违约行为及认定：1.施工方未按原合同约定的施工期限完成施工任务2.施工方未按照原合同约定的质量标准完成施工任务3.业主未按照原合同约定的付款期限支付工程款4.业主未按照原合同约定的配合施工方完成施工任务5.双方未按照本合同约定的期限和方式解决争议三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，具有合同约定的权利和义务。2.乙方：指合同中的施工方，具有合同约定的权利和义务。3.中止施工：指在合同履行过程中，因特定原因暂停施工活动。4.违约金：指违约方按照合同约定或法律规定，向守约方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工方中止施工后，如何保证施工现场的安全和整洁？解决办法：施工方应指派专人对施工现场进行看管，确保施工现场的安全和整洁。2.问题：业主未按照约定支付违约金，施工方如何维权？解决办法：施工方可以催告业主支付违约金，如业主仍不支付，施工方可以向法院提起诉讼。3.问题：双方在中止施工期限内达成继续施工的协议，如何处理原合同与新合同的关系？解决办法：双方应签订新的施工合同，明确新的合同约定，原合同相应失效。五、所有应用场景：1.建筑改造项目因设计变更需要中止施工。2.建筑改造项目因施工安全问题需