风电吊装合同范例

风电吊装合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

1.发包方拟在__________地区建设风电项目，需要乙方提供风电吊装服务。

2.乙方具备相应的资质和设备，愿意为发包方提供风电吊装服务。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.本合同标的为风电吊装服务，包括但不限于设备运输、吊装、安装、调试等工作。

2.发包方提供的风电设备清单详见附件一。

二、服务内容

1.乙方负责将风电设备从运输地运至施工现场，并按照发包方要求进行吊装、安装、调试等工作。

2.乙方负责确保风电设备安装质量符合国家相关标准和规范。

3.乙方负责在合同约定的期限内完成风电吊装服务。

三、合同工期

1.本合同工期为__________个月，自合同生效之日起计算。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成各项工作。

四、费用及支付方式

1.本合同服务费用总额为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.付款方式：按进度支付，具体支付节点及比例详见附件二。

3.乙方应向发包方提供合法、有效的发票。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定时间完成风电吊装服务的，每延误一日，应向发包方支付__________元违约金。

2.乙方在施工过程中造成设备损坏的，应负责赔偿。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。

六、保密条款

1.双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同签订之日起__________年。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同解除

1.发包方有权在以下情况下解除本合同：

（1）乙方未按合同约定履行义务；

（2）乙方存在重大违约行为；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

2.乙方有权在以下情况下解除本合同：

（1）发包方未按合同约定支付费用；

（2）发包方存在重大违约行为；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.风电设备清单

2.付款节点及比例表

3.乙方资质证明文件

4.乙方设备清单

5.其他相关文件

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：____________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

1.发包方拟在__________地区建设风电项目，需要乙方提供风电吊装服务。

2.丙方具备相应的监理资质，愿意为发包方提供项目监理服务。

3.乙方具备相应的资质和设备，愿意为发包方提供风电吊装服务。

4.发包方、乙方和丙方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.本合同标的为风电吊装服务，包括但不限于设备运输、吊装、安装、调试等工作。

2.发包方提供的风电设备清单详见附件一。

二、服务内容

1.乙方负责将风电设备从运输地运至施工现场，并按照发包方要求进行吊装、安装、调试等工作。

2.乙方负责确保风电设备安装质量符合国家相关标准和规范。

3.丙方负责对乙方的工作进行全程监理，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。

三、合同工期

1.本合同工期为__________个月，自合同生效之日起计算。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成各项工作。

四、费用及支付方式

1.本合同服务费用总额为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.付款方式：按进度支付，具体支付节点及比例详见附件二。

3.乙方应向发包方提供合法、有效的发票。

五、甲方的权利

1.发包方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成吊装服务。

2.发包方有权对乙方的工作进行监督检查，并提出整改意见。

3.发包方有权在乙方出现重大违约行为时，单方面解除合同。

六、乙方的责任

1.乙方应确保吊装服务的质量、安全、进度等符合合同要求。

2.乙方应遵守国家相关法律法规，确保吊装作业安全。

3.乙方在施工过程中造成的任何损失，应由乙方自行承担。

七、丙方的责任与权利

1.丙方负责对乙方的工作进行全程监理，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。

2.丙方有权要求乙方按照监理意见进行整改。

3.丙方有权对乙方的工作提出警告或处罚。

八、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按合同约定时间完成吊装服务的，每延误一日，应向发包方支付__________元违约金。

2.乙方在施工过程中造成设备损坏的，应负责赔偿。

3.乙方不得擅自变更施工方案，如需变更，应经发包方同意。

4.乙方不得将吊装服务转包或分包给不具备相应资质的单位。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同解除

1.发包方有权在以下情况下解除本合同：

（1）乙方未按合同约定履行义务；

（2）乙方存在重大违约行为；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

2.乙方有权在以下情况下解除本合同：

（1）发包方未按合同约定支付费用；

（2）发包方存在重大违约行为；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

十一、保密条款

1.双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同签订之日起__________年。

十二、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.风电设备清单

2.付款节点及比例表

3.乙方资质证明文件

4.乙方设备清单

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，旨在确保风电吊装服务的质量、安全、进度等符合合同要求，同时为甲方提供专业的监理服务，降低项目风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为风电项目的主体，通过主导合同条款，确保自身权益得到充分保障，同时通过设定乙方和丙方的责任和义务，实现项目目标，提高项目效益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“施工方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

1.业主拟在__________地区建设一座商业综合体，需要乙方提供建筑安装工程服务。

2.丙方具备相应的监理资质，愿意为业主提供项目监理服务。

3.乙方具备相应的资质和设备，愿意为业主提供建筑安装工程服务。

4.业主、乙方和丙方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.本合同标的为商业综合体的建筑安装工程服务，包括但不限于土建、钢结构、装饰装修、机电安装等工作。

2.业主提供的工程图纸及材料清单详见附件一。

二、服务内容

1.乙方负责根据工程图纸及业主要求，完成商业综合体的建筑安装工程。

2.乙方负责确保工程质量、安全、进度等符合国家相关标准和规范。

3.丙方负责对乙方的工作进行全程监理，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。

三、合同工期

1.本合同工期为__________个月，自合同生效之日起计算。

2.乙方应按照合同约定的时间节点完成各项工作。

四、费用及支付方式

1.本合同服务费用总额为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.付款方式：按进度支付，具体支付节点及比例详见附件二。

3.乙方应向业主提供合法、有效的发票。

五、乙方的权利

1.乙方有权要求业主按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供工程图纸及材料。

2.乙方有权在施工过程中因设计变更、材料代用等原因，要求业主调整合同费用。

3.乙方有权在遇到不可抗力因素导致工程延误时，要求业主延长合同工期。

六、乙方的利益条款

1.乙方在完成合同约定的工程量后，有权要求业主支付相应的工程款。

2.乙方有权根据工程进度，按比例收取预付款。

3.乙方有权在工程验收合格后，要求业主支付尾款。

七、甲方的责任

1.业主应按照合同约定的时间提供工程图纸及材料，确保施工顺利进行。

2.业主应配合乙方进行工程验收，确保工程质量符合要求。

3.业主在施工过程中不得无故终止合同，如需终止，应提前通知乙方，并支付相应违约金。

八、甲方的违约及限制条款

1.业主未按合同约定提供工程图纸及材料的，每延误一日，应向乙方支付__________元违约金。

2.业主在施工过程中擅自变更设计，导致乙方工作增加的，应承担相应费用。

3.业主不得无故终止合同，如需终止，应提前__________个月通知乙方，并支付违约金。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同解除

1.乙方有权在以下情况下解除本合同：

（1）业主未按合同约定支付费用；

（2）业主存在重大违约行为；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

2.业主有权在以下情况下解除本合同：

（1）乙方未按合同约定履行义务；

（2）乙方存在重大违约行为；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

十一、保密条款

1.双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同签订之日起__________年。

十二、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲