版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度上海电力工程分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.分包工程范围及内容3.1分包工程名称3.2分包工程内容3.3分包工程量3.4分包工程图纸及资料4.合同价格及支付方式4.1分包工程总价4.2价格组成4.3价格调整4.4支付方式4.5付款进度5.分包工程进度及验收5.1进度计划5.2进度调整5.3验收标准5.4验收程序6.质量保证及责任6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量责任7.安全生产责任7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理8.环保要求8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任9.保密条款9.1保密事项9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.合同附件13.1附件一:分包工程量清单13.2附件二:分包工程图纸及资料14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:电力工程有限责任公司1.2合同双方地址甲方地址:上海市区路号乙方地址:上海市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:0215678乙方联系人:乙方联系电话:021876543211.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:赵六2.项目基本情况2.1项目名称电力工程改造项目2.2项目地点上海市区街道2.3项目规模总装机容量万千瓦2.4项目投资投资总额为人民币亿元2.5项目工期合同工期为个月3.分包工程范围及内容3.1分包工程名称电力工程改造项目中的输电线路架设工程3.2分包工程内容输电线路架设、基础工程、杆塔工程等3.3分包工程量输电线路总长度公里3.4分包工程图纸及资料甲方提供完整的输电线路架设工程图纸及技术资料4.合同价格及支付方式4.1分包工程总价分包工程总价为人民币亿元4.2价格组成工程直接费用、间接费用、利润等4.3价格调整因不可抗力或政策性调整等原因导致的价格变动,按国家相关政策执行4.4支付方式分期支付,根据工程进度及验收结果支付4.5付款进度首付款为合同总价的10%,工程进度到50%时支付第二期款,工程完工并验收合格后支付第三期款5.分包工程进度及验收5.1进度计划按甲方提供的施工组织设计执行5.2进度调整因不可抗力、政策调整等原因导致工程进度延迟,双方协商解决5.3验收标准按照国家及行业相关标准执行5.4验收程序由甲方组织验收,乙方配合6.质量保证及责任6.1质量标准达到国家标准及行业规范要求6.2质量保证措施严格按照设计图纸及施工规范施工,加强质量检验6.3质量责任乙方对分包工程的质量负责,因质量问题导致的损失由乙方承担7.安全生产责任7.1安全生产责任乙方在施工过程中必须遵守国家及行业安全生产规定,确保施工安全7.2安全生产措施制定安全生产规章制度,落实安全生产责任,加强安全培训7.3事故处理发生安全事故,乙方应立即上报甲方,并按照国家及行业规定进行处理8.环保要求8.1环保要求乙方在施工过程中必须遵守国家及地方环保法律法规,确保施工活动不对环境造成污染8.2环保措施施工现场设置环保设施,对废水、废气、固体废弃物进行分类处理和处置8.3环保责任乙方对因施工活动造成的环境污染负责,若发生环境污染事件,乙方应立即采取措施进行处理,并承担相应责任9.保密条款9.1保密事项双方在合同履行过程中涉及到的商业秘密、技术秘密、经济秘密等9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年9.3违约责任若一方泄露保密信息,另一方有权要求赔偿损失,包括但不限于直接经济损失和商誉损失10.违约责任及争议解决10.1违约责任若一方违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决11.合同解除及终止11.1合同解除条件因不可抗力、政策调整、双方协商一致等原因导致合同无法继续履行11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同12.合同生效及期限12.1合同生效条件双方签字盖章,合同自签字盖章之日起生效12.2合同期限合同期限自合同生效之日起至分包工程验收合格之日止13.合同附件13.1附件一:分包工程量清单13.2附件二:分包工程图纸及资料13.3附件三:合同双方签署的保密协议14.其他约定事项14.1其他约定事项一双方应按照国家及地方相关政策执行,如遇政策调整,应及时调整合同内容14.2其他约定事项二本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检验机构等,以及因合同履行需要介入的其他组织或个人。15.2第三方介入范围第三方介入包括但不限于合同履行过程中的咨询、监督、检验、调解、仲裁等。16.第三方介入的条件与程序16.1介入条件甲方或乙方在合同履行过程中,认为有必要引入第三方介入以保障合同履行或解决争议。16.2介入程序双方协商一致后,确定第三方介入的具体事项和方式,并与第三方签订相关协议。17.第三方介入的职责与权限17.1第三方职责根据双方协议和合同要求,第三方应履行相应的职责,如提供专业意见、监督工程质量、处理争议等。17.2第三方权限第三方在履行职责过程中,享有相应的权限,如查阅合同文件、监督施工过程、提出整改建议等。18.甲乙方与第三方的关系18.1双方关系第三方作为独立的第三方主体,与甲乙方之间不存在隶属关系。18.2信息共享双方应向第三方提供必要的合同信息,包括但不限于施工图纸、技术资料、进度报告等。18.3第三方费用第三方费用由双方协商确定,并在合同中明确。19.第三方责任限额19.1责任限额定义本合同所指第三方责任限额,是指第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,其赔偿金额不得超过合同总价的一定比例。19.2责任限额比例第三方责任限额比例为合同总价的5%。19.3责任限额计算第三方责任限额按照合同总价计算,不包括因不可抗力、政策调整等原因导致的损失。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式若第三方在介入过程中与甲乙方发生争议,应通过协商解决。20.2争议解决程序协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。21.第三方介入的合同终止21.1合同终止条件第三方职责完成或合同约定的其他终止条件满足时,合同终止。21.2合同终止程序双方通知第三方合同终止,并办理相关手续。22.第三方介入的后续处理22.1后续处理原则第三方介入后的后续处理,应遵循公平、公正、合理的原则。22.2后续处理内容包括但不限于合同履行的后续工作、争议处理、损失赔偿等。23.附加条款23.1第三方介入的变更若合同履行过程中需要变更第三方介入的内容或方式,双方应协商一致,并签订补充协议。23.2第三方介入的保密第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露任何合同信息。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程量清单详细要求:包括工程名称、规格型号、数量、单价、总价等,需加盖甲方公章。附件说明:用于明确分包工程的具体内容和数量,作为合同履行的重要依据。2.附件二:分包工程图纸及资料详细要求:包括施工图纸、设计说明书、技术规范、材料清单等,需符合国家及行业标准。附件说明:为乙方施工提供技术指导,确保工程质量符合要求。3.附件三:合同双方签署的保密协议详细要求:明确保密内容、保密期限、违约责任等,双方签字盖章。附件说明:保障合同履行过程中的商业秘密和技术秘密不被泄露。4.附件四:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理等,需符合国家及行业标准。附件说明:为乙方施工提供组织管理依据,确保工程顺利进行。5.附件五:质量保证措施及质量检验报告详细要求:包括质量保证体系、检验标准、检验方法、检验结果等,需符合国家及行业标准。附件说明:确保工程质量达到合同约定标准。6.附件六:安全生产措施及安全生产记录详细要求:包括安全生产制度、安全操作规程、安全培训记录、安全事故处理等。附件说明:确保施工现场安全生产,预防事故发生。7.附件七:环境保护措施及环境保护记录详细要求:包括环保设施、环保措施、环保监测、环保处理等。附件说明:确保施工活动符合环保要求,减少对环境的影响。8.附件八:合同变更及补充协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更日期、双方签字盖章。附件说明:用于记录合同履行过程中的变更事项,确保合同内容的完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:每延迟一天,乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。示例说明:若合同约定工期为6个月,乙方延迟1个月完成工程,应支付合同总价3%的违约金。2.违约行为:乙方施工过程中出现质量问题责任认定标准:乙方应承担因质量问题导致的返工、修复等费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若工程因乙方施工质量问题导致返工,返工费用为合同总价的10%,乙方应承担该部分费用。3.违约行为:乙方泄露合同保密信息责任认定标准:乙方应承担因泄露保密信息导致的损失,包括但不限于直接经济损失和商誉损失。示例说明:若乙方泄露合同保密信息导致甲方遭受经济损失,乙方应赔偿甲方损失。4.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方应向乙方支付逾期付款利息,并赔偿因此造成的损失。示例说明:若甲方逾期支付工程款,每延迟一天,应向乙方支付逾期付款利息。5.违约行为:第三方介入过程中出现争议责任认定标准:第三方在履行职责过程中出现的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。示例说明:若第三方在介入过程中与甲乙方发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交人民法院诉讼。全文完。2024年度上海电力工程分包合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围2.当事人信息2.1分包方信息2.2主包方信息2.3监理方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.分包工程内容及要求4.1分包工程范围4.2分包工程量4.3分包工程质量要求4.4分包工程进度要求5.合同价格及支付5.1分包工程总价5.2付款方式5.3付款时间5.4预付款5.5结算方式6.工程进度与工期6.1分包工程开工时间6.2分包工程竣工时间6.3工程进度管理6.4工期延误责任7.材料供应与管理7.1材料供应责任7.2材料规格及质量7.3材料验收程序7.4材料保管与使用8.技术标准与规范8.1国家及行业标准8.2企业技术规范8.3施工技术要求9.工程验收与移交9.1验收标准9.2验收程序9.3移交手续9.4验收不合格处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任11.不可抗力及风险承担11.1不可抗力定义11.2不可抗力发生时的处理11.3风险承担12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除或终止后的处理14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序14.4争议解决费用第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同双方当事人根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就上海电力工程分包事宜达成如下协议。1.2合同目的本合同旨在明确分包方在主包方提供的电力工程中所承担的分包工程内容、质量、进度、价格等方面的权利和义务,确保工程顺利进行。1.3合同范围本合同范围包括分包方在电力工程中所承担的电气设备安装、调试、试运行等工作。2.当事人信息2.1分包方信息名称:________地址:________法定代表人:________2.2主包方信息名称:________地址:________法定代表人:________2.3监理方信息名称:________地址:________法定代表人:________3.工程概况3.1工程名称上海电力工程3.2工程地点上海市________区________路________号3.3工程规模总投资________亿元,总建筑面积________平方米3.4工程内容电力设备安装、调试、试运行等4.分包工程内容及要求4.1分包工程范围电力设备安装电气线路敷设电气设备调试电力系统试运行4.2分包工程量电气设备安装:________吨电气线路敷设:________公里电气设备调试:________套电力系统试运行:________天4.3分包工程质量要求严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量合格。4.4分包工程进度要求分包工程应在主包方规定的时间内完成,具体进度安排见附件。5.合同价格及支付5.1分包工程总价本分包工程总价为________元,包括但不限于材料费、人工费、设备费等。5.2付款方式预付款:合同签订后________个工作日内支付合同总价________%;进度款:根据工程进度支付,每完成________%支付一次;结算款:工程验收合格后________个工作日内支付合同总价________%;保修金:工程验收合格后________个工作日内支付合同总价________%,保修期满后无质量问题无息退还。5.3付款时间预付款:合同签订后________个工作日内;进度款:根据工程进度,每个付款周期后________个工作日内;结算款:工程验收合格后________个工作日内;保修金:工程验收合格后________个工作日内。5.4预付款合同签订后________个工作日内支付合同总价________%作为预付款。5.5结算方式银行转账或现金支付。6.工程进度与工期6.1分包工程开工时间本分包工程开工时间为________年________月________日。6.2分包工程竣工时间本分包工程竣工时间为________年________月________日。6.3工程进度管理分包方应按照合同约定和工程进度计划,合理组织施工,确保工程进度。6.4工期延误责任因分包方原因导致工期延误,每延误一天,应向主包方支付________元违约金。8.材料供应与管理8.1材料供应责任主包方负责提供分包工程所需的材料,包括但不限于电气设备、电缆、绝缘材料等。8.2材料规格及质量所提供的材料应符合国家及行业相关标准,质量合格证明文件应随材料一同提供。8.3材料验收程序分包方应在材料到货后________个工作日内进行验收,验收合格后方可使用。8.4材料保管与使用分包方负责材料的保管和使用,确保材料在施工过程中不受损坏。9.技术标准与规范9.1国家及行业标准本工程执行国家及行业相关标准,如GB、GB/T、DL/T等。9.2企业技术规范除国家及行业标准外,还应遵守主包方企业内部技术规范。9.3施工技术要求施工过程中应严格按照设计图纸和施工方案执行,确保施工质量。10.工程验收与移交10.1验收标准工程验收应按照国家及行业相关标准和设计要求进行。10.2验收程序验收分为初验和终验,初验由分包方组织,终验由主包方组织,监理方参与。10.3移交手续验收合格后,分包方应将工程及相关资料移交给主包方。10.4验收不合格处理验收不合格的部分,分包方应立即进行整改,直至合格。11.保密条款11.1保密内容双方对本合同涉及的商业秘密和技术秘密负有保密义务。11.2保密义务未经对方同意,不得向任何第三方泄露或使用对方的保密信息。11.3违约责任违反保密义务的,应承担相应的法律责任。12.不可抗力及风险承担12.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.2不可抗力发生时的处理发生不可抗力事件时,双方应协商解决工程延期、费用调整等问题。12.3风险承担因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。13.违约责任13.1违约情形违约情形包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、违反保密条款等。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情形和损失程度确定。14.合同解除与终止14.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、双方协商一致等。14.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于工程完成、合同解除、双方协商一致等。14.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜,包括但不限于工程验收、费用结算等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所述第三方,是指非合同当事人,但因其专业能力、资源或服务需要,经甲乙双方同意,参与本合同履行的机构或个人。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程设计、监理、审计、咨询、物资供应、施工管理等。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行本合同时,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定,对因其自身原因造成的损失或违约,应承担相应的责任。16.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方根据第三方的专业能力、服务内容和风险程度协商确定,并在合同中明确。17.第三方选择与授权17.1第三方选择第三方的选择由甲乙双方共同协商确定,并签署书面协议。17.2第三方授权甲乙双方应向第三方授权,明确其在合同中的权利和义务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1权利划分第三方在合同中的权利仅限于其授权范围,不得超越或滥用。18.2义务划分第三方应承担其自身的义务,甲乙双方应各自承担其合同义务。18.3责任划分第三方责任限于其自身行为,甲乙双方应各自承担其合同责任。19.第三方介入的程序19.1第三方介入申请需要第三方介入时,甲乙双方应提前________个工作日向对方提出书面申请,并说明介入原因和预期目标。19.2第三方介入审批对方应在________个工作日内回复是否同意第三方介入,并签署相关协议。19.3第三方介入实施第三方介入后,应按照合同约定和甲乙双方的要求,独立履行其职责。20.第三方介入的监督与协调20.1监督机制甲乙双方应建立第三方介入的监督机制,确保第三方按照合同约定履行职责。20.2协调机制甲乙双方应建立第三方介入的协调机制,解决第三方介入过程中出现的问题。21.第三方介入的费用承担21.1费用估算第三方介入的费用应在合同中明确,包括但不限于服务费、咨询费、审计费等。21.2费用承担第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商承担。22.第三方介入的合同变更22.1变更程序第三方介入导致合同内容变更的,应按照合同约定的变更程序进行。22.2变更协议甲乙双方应与第三方签署变更协议,明确变更后的权利义务。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决方式第三方介入引发的争议,应优先通过协商解决。23.2争议解决机构协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程图纸及技术规范要求:详细列出工程图纸,包括电气设备安装图、线路敷设图等,以及相应的技术规范和标准。说明:附件一为工程实施的基础文件,确保分包方了解工程的具体要求和实施标准。2.附件二:工程进度计
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年县水利局河湖管理与水旱灾害防御岗位面试试题含答案
- 校园安全活动课件
- 其他地区2025年果洛州行政执法机构面向社会招聘22人笔试历年难易错考点试卷带答案解析
- 2026年四川卫生事业单位竞聘考前核心考点练习题及解析
- 2026年小学教师资格证教育教学知识测试题及解析
- 乐山市2025上半年四川峨眉山市赴四川大学华西临床医学院考核招聘事业单位人员笔试历年参考题库典型考点附带答案详解(3卷合一)
- 信息安全制度宣贯课件
- 工程师职称评审培训课件
- 中国人寿服务培训课件教学
- 三年(2023-2025)中考历史真题分类汇编(全国)专题07 统一多民族国家的巩固与发展(解析版)
- 2025中国机械工业集团有限公司国机集团总部社会招聘19人笔试参考题库附带答案详解
- 城镇老旧供水管网及附属设施升级改造工程节能评估报告
- 纪委监委办案安全课件
- 2026年全国妇联所属在京事业单位公开招聘备考题库含答案详解
- 2025年输血知识考试试题及答案
- 2025-2026学年人教版八年级上册道德与法治期末试卷(含答案和解析)
- 幼儿园消防安全管理细则解读
- 沈阳市2025辽宁沈阳市于洪区社区残疾人工作专职干事招聘笔试历年参考题库典型考点附带答案详解(3卷合一)
- T-CASEI 026-2023 在役立式圆筒形钢制焊接储罐安全附件检验技术标准
- DB12-T 601-2022 城市轨道交通运营服务规范
- 砼浇筑工程技术交底
评论
0/150
提交评论