化工建设中石化施工合同

化工建设中石化施工合同合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于业主与施工方就化工建设中的石化施工项目达成一致，为了明确双方的权利和义务，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________化工建设中的石化施工项目1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程总价：________________第二条施工期限2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。2.2施工方如因客观原因不能按时完工，应提前__天向业主提出延期申请，经业主批准后，施工期限相应顺延。第三条施工质量3.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。3.2施工方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、环保。3.3工程验收合格标准：________________第四条合同价款及支付4.1双方同意，本合同工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2业主分期向施工方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后__天内，支付合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%时，支付合同总价款的__%；（3）工程验收合格后__天内，支付合同总价款的__%；（4）剩余合同总价款的__%作为质量保证金，在工程验收合格后__年内分__次等额支付。4.3施工方开具等额发票，业主按照相同比例支付。第五条施工方的义务5.1按照约定的工期、质量、安全标准完成工程施工。5.2负责工程现场的安全管理，确保工程施工安全。5.3承担因施工原因导致的第三方损失的责任。5.4协助业主办理工程验收手续。第六条业主的义务6.1按照约定向施工方支付合同价款。6.2协助施工方办理工程所需的相关手续。6.3提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.4负责工程现场的协调工作，确保工程施工顺利进行。第七条违约责任7.1施工方未按约定工期、质量完成工程的，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的__%。7.2业主未按约定支付合同价款的，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。7.3一方违反合同规定，导致工程无法正常进行，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款全部支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求说明书4.工程验收标准5.付款凭证6.质量保证金支付凭证7.工程进度报告8.安全事故报告9.工程验收报告10.双方签署的补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程，属于违约行为。2.施工方工程质量不符合约定，属于违约行为。3.施工方未按约定安全标准进行施工，属于违约行为。4.业主未按约定支付合同价款，属于违约行为。5.业主未按约定提供施工所需基础设施，属于违约行为。6.双方未按约定履行合同义务，导致工程无法正常进行，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供工程项目及支付合同价款。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成工程施工及保证工程质量。3.工期：指合同约定的工程施工时间范围。4.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指业主未按约定支付合同价款时，应向施工方支付的违约金。6.工程验收：指对完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方可协商调整施工计划，顺延工期。2.工程质量问题：施工方应立即整改，直至符合合同约定。3.支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务。4.施工安全事故：施工方应立即报告，采取措施防止扩大损失，并承担相应责任。5.协调问题：双方应加强沟通，确保工程施工顺利进行。五、所有应用场景：1.化工建设中