版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024土建工程绿色施工合同标准范本本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设工期3.工程绿色施工原则3.1绿色施工的定义3.2绿色施工目标3.3绿色施工要求4.工程绿色施工组织管理4.1绿色施工组织机构4.2绿色施工管理制度4.3绿色施工人员培训5.绿色施工方案5.1施工总平面布置图5.2施工现场环境保护措施5.3施工现场水污染控制措施5.4施工现场噪声污染控制措施5.5施工现场固体废弃物处理措施5.6施工现场能源节约措施6.绿色施工实施6.1施工现场环境保护措施实施6.2施工现场水污染控制措施实施6.3施工现场噪声污染控制措施实施6.4施工现场固体废弃物处理措施实施6.5施工现场能源节约措施实施7.绿色施工验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理8.合同履行及变更8.1合同履行8.2合同变更9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.合同附件14.1附件一:工程绿色施工方案14.2附件二:工程绿色施工验收报告14.3附件三:合同履行情况记录14.4附件四:争议解决相关文件第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系方式]乙方联系方式:[乙方联系方式]2.工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程地点]2.3工程规模[工程规模]2.4工程类型[工程类型]2.5工程建设工期[工程建设工期]3.工程绿色施工原则3.1绿色施工的定义本合同所指绿色施工是指在工程建设和施工过程中,采用科学的管理方法和技术手段,保护环境,节约资源,提高施工效率,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。3.2绿色施工目标确保施工现场实现零排放、零污染,降低施工对周围环境的影响,提高资源利用效率,减少工程建设和施工过程中的能源消耗。3.3绿色施工要求3.3.1施工现场环境管理3.3.1.1施工现场应设置明显的环保标识,明确环保责任;3.3.1.2施工现场应合理规划,减少对周边环境的影响;3.3.1.3施工现场应设置垃圾分类收集点,确保垃圾分类处理。3.3.2施工现场水污染控制3.3.2.1施工现场应设置沉淀池、隔油池等水处理设施;3.3.2.2施工现场应定期对排水进行检查,确保排水达标;3.3.2.3施工现场应采用节水措施,减少水资源浪费。3.3.3施工现场噪声污染控制3.3.3.1施工现场应合理安排施工时间,减少夜间施工;3.3.3.2施工现场应使用低噪声设备,减少噪声污染;3.3.3.3施工现场应设置隔音设施,降低噪声传播。3.3.4施工现场固体废弃物处理3.3.4.1施工现场应设置固体废弃物临时堆放点,确保分类存放;3.3.4.2施工现场应定期清理固体废弃物,确保及时处理;3.3.4.3施工现场应优先采用可回收利用的建筑材料和设备。3.3.5施工现场能源节约措施3.3.5.1施工现场应合理规划照明,采用节能灯具;3.3.5.2施工现场应采用节能施工工艺和设备;3.3.5.3施工现场应加强能源管理,提高能源利用效率。4.工程绿色施工组织管理4.1绿色施工组织机构4.1.1甲方设立绿色施工领导小组,负责绿色施工的全面管理工作;4.1.2乙方设立绿色施工项目部,负责绿色施工的具体实施工作。4.2绿色施工管理制度4.2.1制定绿色施工管理制度,明确各方责任;4.2.2定期召开绿色施工会议,协调解决施工过程中遇到的问题。4.3绿色施工人员培训4.3.1对施工人员进行绿色施工知识和技能培训;4.3.2定期组织绿色施工知识考核,确保施工人员掌握绿色施工要求。5.绿色施工方案5.1施工总平面布置图提供施工总平面布置图,明确施工现场的环保设施布局。5.2施工现场环境保护措施5.2.1施工现场设置围挡,防止扬尘;5.2.2施工现场设置喷淋系统,降低扬尘;5.2.3施工现场设置洒水车,定期洒水降尘。5.3施工现场水污染控制措施5.3.1施工现场设置沉淀池、隔油池等水处理设施;5.3.2施工现场排水管道设置过滤网,防止杂物进入排水系统。5.4施工现场噪声污染控制措施5.4.1施工现场合理安排施工时间,减少夜间施工;5.4.2施工现场使用低噪声设备,如电动工具;5.4.3施工现场设置隔音屏障,降低噪声传播。5.5施工现场固体废弃物处理措施5.5.1施工现场设置固体废弃物临时堆放点,分类存放;5.5.2施工现场定期清理固体废弃物,确保及时处理;5.5.3施工现场优先采用可回收利用的建筑材料和设备。5.6施工现场能源节约措施5.6.1施工现场合理规划照明,采用节能灯具;5.6.2施工现场采用节能施工工艺和设备;5.6.3施工现场加强能源管理,提高能源利用效率。6.绿色施工实施6.1施工现场环境保护措施实施6.1.1严格按照绿色施工方案执行环境保护措施;6.1.2定期检查环境保护设施,确保其正常运行。6.2施工现场水污染控制措施实施6.2.1严格按照水污染控制措施执行,确保排水达标;6.2.2定期检查水处理设施,确保其正常运行。6.3施工现场噪声污染控制措施实施6.3.1严格按照噪声污染控制措施执行,减少噪声污染;6.3.2定期检查隔音设施,确保其有效性。6.4施工现场固体废弃物处理措施实施6.4.1严格按照固体废弃物处理措施执行,确保固体废弃物得到妥善处理;6.4.2定期清理固体废弃物,确保现场整洁。6.5施工现场能源节约措施实施6.5.1严格按照能源节约措施执行,提高能源利用效率;6.5.2定期检查能源设施,确保其正常运行。8.合同履行及变更8.1合同履行8.1.1甲方应按照合同约定提供工程所需的土地、资金等条件;8.1.2乙方应按照合同约定完成工程建设和施工任务;8.1.3双方应按照合同约定的时间节点完成工程进度;8.1.4双方应按照合同约定进行工程款的支付和结算。8.2合同变更8.2.1合同的任何变更必须以书面形式进行,并经双方签字确认;8.2.2变更内容应包括工程范围、建设工期、工程款支付方式等;8.2.3合同变更不得影响合同的完整性,不得损害对方的合法权益。9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方未按约定提供土地、资金等条件;9.1.2乙方未按约定完成工程建设和施工任务;9.1.3任何一方未按约定时间节点完成工程进度;9.1.4任何一方未按约定进行工程款的支付和结算。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;9.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议;(1)提交[仲裁机构名称]仲裁;(2)向[人民法院名称]提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1如选择仲裁,仲裁机构为[仲裁机构名称];10.2.2如选择诉讼,人民法院为[人民法院名称]。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决请求;10.3.2争议解决机构或人民法院应根据双方提交的证据和事实进行审理;10.3.3争议解决机构或人民法院应依法作出裁决或判决。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,决定解除合同;11.1.2一方严重违约,经另一方书面通知后,另一方有权解除合同;11.1.3发生不可抗力,导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方;11.2.2解除合同的通知送达对方后,合同自通知送达之日起解除;11.2.3解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工程建设和施工任务完成;12.1.2双方协商一致,决定终止合同;12.1.3合同因解除而终止。12.2合同终止程序12.2.1合同终止应书面通知对方;12.2.2合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并签字盖章;13.1.2合同经双方协商一致生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程建设和施工任务完成;13.2.2双方协商一致,决定终止合同;13.2.3合同因解除而终止。14.合同附件14.1附件一:工程绿色施工方案14.1.1详细列出绿色施工的具体措施和实施计划;14.1.2提供绿色施工方案的相关技术文件和资料。14.2附件二:工程绿色施工验收报告14.2.1验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结果等内容;14.2.2验收报告应由验收人员签字确认。14.3附件三:合同履行情况记录14.3.1记录合同履行过程中的重要事件和变更情况;14.3.2记录应由双方签字确认。14.4附件四:争议解决相关文件14.4.1争议解决过程中的相关文件,包括但不限于仲裁申请书、起诉状等;14.4.2文件应由双方签字确认。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、环境保护监测、质量检测、安全评估、造价咨询等。15.2.2第三方介入的具体内容应在合同附件中明确约定。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中约定。16.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够独立、公正地履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和合同约定确定。17.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中再次确认。17.3第三方的责任限额包括但不限于:17.3.1因第三方故意或重大过失导致的合同履行障碍;17.3.2因第三方提供的专业服务导致的质量问题;17.3.3因第三方监测、检测数据错误导致的合同履行偏差。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应向甲方提供真实、准确的专业服务;18.1.2第三方应根据甲方的要求,独立、公正地履行职责;18.1.3第三方对甲方负有保密义务。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应向乙方提供真实、准确的专业服务;18.2.2第三方应根据乙方的要求,独立、公正地履行职责;18.2.3第三方对乙方负有保密义务。18.3第三方与合同其他各方的关系18.3.1第三方对合同其他各方不负有直接的责任;18.3.2第三方的服务成果应接受甲乙双方的共同审查;18.3.3第三方应根据甲乙双方的要求,调整服务内容和方式。19.第三方介入后的合同调整19.1第三方介入后,甲乙双方应就合同条款进行必要的调整,以适应第三方介入的需要。19.2合同调整应书面通知第三方,并取得其同意。20.第三方介入费用及支付20.1第三方介入费用应根据服务内容和合同约定确定。20.2第三方介入费用由甲方或乙方支付,具体支付方式在合同中约定。21.第三方介入争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决。21.2协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式处理。22.第三方介入合同终止22.1第三方介入合同可根据合同约定或双方协商一致终止。22.2第三方介入合同终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程绿色施工方案详细列出绿色施工的具体措施和实施计划;提供绿色施工方案的相关技术文件和资料;方案应包含环境保护、节能降耗、资源循环利用等内容。2.附件二:工程绿色施工验收报告验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结果等内容;报告应由验收人员签字确认,并附上相关验收记录和图片。3.附件三:合同履行情况记录记录合同履行过程中的重要事件和变更情况;记录应由双方签字确认,确保记录的真实性和完整性。4.附件四:争议解决相关文件包括仲裁申请书、起诉状、答辩状等;文件应由双方签字确认,作为争议解决的法律依据。5.附件五:第三方介入协议约定第三方介入的范围、职责、费用、责任限额等内容;协议应由甲乙双方和第三方签字确认。6.附件六:工程变更单记录合同履行过程中发生的工程变更;变更单应由甲乙双方签字确认,并作为合同的一部分。7.附件七:工程款支付凭证证明已支付工程款的凭证;凭证应由甲方或乙方保管,并作为合同履行的证明。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定提供土地、资金等条件;乙方未按约定完成工程建设和施工任务;任何一方未按约定时间节点完成工程进度;任何一方未按约定进行工程款的支付和结算;第三方未按约定提供专业服务;第三方提供的专业服务存在重大过失或故意行为。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;违约责任的具体承担方式由双方协商确定,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼;违约金的计算标准根据违约行为的严重程度和实际损失确定。3.示例说明:甲方未按约定提供土地,导致工程延期,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿由此造成的损失;乙方未按约定完成工程建设和施工任务,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因延期造成的损失;第三方在提供监理服务过程中,发现重大质量问题,经确认后,第三方应承担相应的责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024土建工程绿色施工合同标准范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同主体1.3合同目的1.4合同生效条件1.5合同期限1.6合同履行地点1.7合同变更与解除1.8合同争议解决1.9合同解除后的处理1.10合同终止1.11合同解除1.12合同违约责任1.13合同解除或终止后的结算1.14合同附件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度2.6工程质量标准2.7工程验收标准2.8工程设计变更2.9工程施工图2.10工程施工组织设计2.11工程安全文明施工2.12工程环境保护2.13工程节能减排2.14工程绿色施工技术3.施工单位3.1施工单位资质3.2施工单位人员3.3施工单位设备3.4施工单位责任3.5施工单位义务3.6施工单位权利3.7施工单位违约责任3.8施工单位变更3.9施工单位解除合同3.10施工单位争议解决4.业主单位4.1业主单位资质4.2业主单位人员4.3业主单位责任4.4业主单位义务4.5业主单位权利4.6业主单位违约责任4.7业主单位变更4.8业主单位解除合同4.9业主单位争议解决5.合同价款5.1合同价款构成5.2合同价款支付方式5.3合同价款调整5.4合同价款结算5.5合同价款争议解决5.6合同价款解除或终止后的处理6.工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度调整6.3工程进度检查6.4工程进度争议解决6.5工程进度解除或终止后的处理7.工程质量7.1工程质量标准7.2工程质量检查7.3工程质量问题处理7.4工程质量争议解决7.5工程质量解除或终止后的处理8.工程安全8.1工程安全责任8.2工程安全措施8.3工程安全事故处理8.4工程安全争议解决8.5工程安全解除或终止后的处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理9.4环境保护争议解决9.5环境保护解除或终止后的处理10.节能减排10.1节能减排责任10.2节能减排措施10.3节能减排效果检查10.4节能减排争议解决10.5节能减排解除或终止后的处理11.绿色施工技术11.1绿色施工技术要求11.2绿色施工技术应用11.3绿色施工技术效果检查11.4绿色施工技术争议解决11.5绿色施工技术解除或终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用12.4争议解决结果12.5争议解决解除或终止后的处理13.合同解除或终止13.1合同解除或终止条件13.2合同解除或终止程序13.3合同解除或终止后的处理13.4合同解除或终止争议解决14.合同附件14.1附件一:合同协议书14.2附件二:工程概况14.3附件三:施工图纸14.4附件四:施工组织设计14.5附件五:环境保护措施14.6附件六:节能减排措施14.7附件七:绿色施工技术要求14.8附件八:争议解决协议14.9附件九:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,以及《2024土建工程绿色施工合同标准范本》制定。1.2合同主体1.2.1甲方(业主单位):_________________________1.2.2乙方(施工单位):_________________________1.3合同目的本合同目的在于明确甲乙双方的权利和义务,确保土建工程的绿色施工,实现工程项目的顺利实施。1.4合同生效条件1.4.1双方签署本合同;1.4.2甲方支付合同履约保证金;1.4.3乙方提交施工组织设计和绿色施工方案。1.5合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。1.6合同履行地点合同履行地点为_________________________。1.7合同变更与解除1.7.1合同变更:(1)任何一方需变更合同内容,应提前30日以书面形式通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的组成部分。(2)合同变更不得违反法律法规和本合同的规定。1.7.2合同解除:(1)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同;(2)一方违约导致合同无法履行时,非违约方有权解除合同;(3)合同解除后,双方应按照本合同约定处理善后事宜。1.8合同争议解决1.8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;1.8.2协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。1.9合同解除后的处理1.9.1合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务;1.9.2乙方应按照甲方要求,拆除施工现场的临时设施,清理施工现场;1.9.3双方应按照合同约定处理剩余工程款项。1.10合同终止1.10.1合同履行完毕,工程竣工验收合格,且结清所有款项后,合同终止;1.10.2合同解除后,合同终止。1.11合同解除1.11.1双方协商一致,可以解除合同;1.11.2出现合同解除的情形,按照本合同第一条第七款的规定执行。1.12合同违约责任1.12.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任;1.12.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.13合同解除或终止后的处理1.13.1合同解除或终止后,双方应按照本合同约定处理善后事宜;1.13.2双方应按照法律法规和合同约定,处理合同解除或终止后的债权债务关系。1.14合同附件1.14.1附件一:合同协议书;1.14.2附件二:工程概况;1.14.3附件三:施工图纸;1.14.4附件四:施工组织设计;1.14.5附件五:环境保护措施;1.14.6附件六:节能减排措施;1.14.7附件七:绿色施工技术要求;1.14.8附件八:争议解决协议;1.14.9附件九:其他相关文件。8.工程概况8.1工程名称本工程名称为:_________________________8.2工程地点本工程地点位于:_________________________8.3工程规模本工程规模为:_________________________8.4工程类型本工程类型为:_________________________8.5工程进度8.5.1工程开工日期:_________________________8.5.2工程竣工日期:_________________________8.5.3工程分期进度计划:_________________________8.6工程质量标准本工程质量标准应符合国家现行相关标准及规范的要求。8.7工程验收标准8.7.1工程分部分项工程验收标准:_________________________8.7.2工程竣工验收标准:_________________________8.8工程设计变更8.8.1设计变更申请:乙方应提前向甲方提出设计变更申请,并附设计变更说明及图纸。8.8.2设计变更审批:甲方应在收到乙方申请后15日内予以审批。8.9工程施工图8.9.1施工图应由乙方提供,并确保其符合设计要求及施工规范。8.10工程施工组织设计8.10.1乙方应编制详细的工程施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。8.11工程安全文明施工8.11.1乙方应确保施工现场的安全文明施工,遵守国家及地方相关法律法规。8.12工程环境保护8.12.1乙方应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染。8.13工程节能减排8.13.1乙方应采用节能环保的施工技术和材料,降低能源消耗。8.14工程绿色施工技术8.14.1乙方应按照绿色施工技术要求,实施工程绿色施工。9.施工单位9.1施工单位资质乙方应具备相应的施工资质,并符合国家及地方相关要求。9.2施工单位人员9.2.1乙方应配备具有相应资格和经验的项目经理及施工人员。9.3施工单位设备9.3.1乙方应提供符合工程要求的施工设备,并确保其处于良好状态。9.4施工单位责任9.4.1乙方应按照合同约定,完成工程项目的施工任务。9.5施工单位义务9.5.1乙方应遵守国家及地方相关法律法规,确保工程质量和安全。9.6施工单位权利9.6.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。9.7施工单位违约责任9.7.1乙方如未按合同约定完成施工任务,应承担相应的违约责任。9.8施工单位变更9.8.1乙方如需变更人员、设备等,应提前向甲方报告并经甲方同意。9.9施工单位解除合同9.9.1乙方如需解除合同,应提前30日以书面形式通知甲方,并承担相应的责任。9.10施工单位争议解决9.10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.业主单位10.1业主单位资质甲方应具备相应的业主单位资质,并符合国家及地方相关要求。10.2业主单位人员10.2.1甲方应配备具有相应资格和经验的项目管理人员。10.3业主单位责任10.3.1甲方应按照合同约定,支付工程款项。10.4业主单位义务10.4.1甲方应配合乙方完成工程项目的施工任务。10.5业主单位权利10.5.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。10.6业主单位违约责任10.6.1甲方如未按合同约定支付工程款项,应承担相应的违约责任。10.7业主单位变更10.7.1甲方如需变更人员等,应提前向乙方报告并经乙方同意。10.8业主单位解除合同10.8.1甲方如需解除合同,应提前30日以书面形式通知乙方,并承担相应的责任。10.9业主单位争议解决10.9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。11.合同价款11.1合同价款构成11.2合同价款支付方式11.2.1甲方应按照合同约定,分阶段支付工程款项。11.2.2乙方应按照合同约定,提供工程进度报告和结算资料。11.3合同价款调整11.3.1合同价款调整因素包括但不限于:材料价格变动、人工费变动、工程量增加或减少等。11.4合同价款结算11.4.1双方应在工程竣工验收合格后30日内进行合同价款结算。11.5合同价款争议解决11.5.1双方在合同价款结算过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。11.6合同价款解除或终止后的处理11.6.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程款项。12.工程进度12.1工程进度计划12.1.1乙方应编制详细的工程进度计划,包括各分部分项工程的施工时间表。12.2工程进度调整12.2.1乙方如需调整工程进度计划,应提前向甲方报告并经甲方同意。12.3工程进度检查12.3.1双方应定期对工程进度进行检查,确保工程按计划进行。12.4工程进度争议解决12.4.1双方在工程进度方面发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。12.5工程进度解除或终止后的处理12.5.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程进度。13.工程质量13.1工程质量标准本工程质量标准应符合国家现行相关标准及规范的要求。13.2工程质量检查13.2.1乙方应按照合同约定,进行工程质量检查。13.3工程质量问题处理13.3.1乙方应按照合同约定,处理工程质量问题。13.4工程质量争议解决13.4.1双方在工程质量方面发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。13.5工程质量解除或终止后的处理13.5.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理工程质量问题。14.工程安全14.1工程安全责任14.1.1乙方应承担施工现场的安全责任。14.2工程安全措施14.2.1乙方应采取有效措施,确保施工现场的安全。14.3工程安全事故处理14.3.1乙方应按照合同约定,处理工程安全事故。14.4工程安全争议解决14.4.1双方在工程安全方面发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。14.5工程安全解除或终止后的处理14.5.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理工程安全问题。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致或者法律法规规定,介入合同关系中的独立主体。1.2第三方可以是但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。2.第三方介入的情形2.1.1中介方协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同等;2.1.2监理方对工程进度、质量、安全等进行监督;2.1.3检测方对工程材料、设备等进行检测;2.1.4咨询方对工程管理、技术等方面提供专业意见。3.第三方介入的程序3.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事宜,包括介入时间、介入方式、介入内容等。3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的协议或合同,明确各方的权利义务。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同不能履行或者造成损失时,应当承担的责任限制。4.2第三方责任限额应根据第三方的资质、能力、行业标准和合同约定等因素确定。4.3第三方责任限额应在本合同中明确约定。5.甲乙方在第三方介入时的额外条款5.1.1第三方介入的合法性:第三方介入应符合法律法规和本合同的规定。5.1.2第三方介入的费用承担:第三方介入产生的费用由责任方承担,具体由甲乙双方与第三方协商确定。5.1.3第三方介入的期限:第三方介入的期限不得超过合同约定的工期。6.第三方责任划分6.1第三方在合同履行过程中,其责任应限于其在合同中约定的范围内。6.2第三方因自身原因导致合同不能履行或者造成损失时,应当承担相应的责任。6.3第三方责任与其他各方责任划分如下:6.3.1第三方责任:第三方因自身原因导致合同不能履行或者造成损失时,由第三方承担;6.3.2甲乙双方责任:甲乙双方因自身原因导致合同不能履行或者造成损失时,由甲乙双方各自承担;6.3.3共同责任:甲乙双方与第三方因共同原因导致合同不能履行或者造成损失时,根据各自责任比例分担。7.第三方权利7.1.1获得合同履行所必需的信息;7.1.2对合同履行情况进行监督;7.1.3对甲乙双方违约行为提出异议;7.1.4要求甲乙双方履行合同约定的义务。8.第三方义务8.1.1按照合同约定履行第三方职责;8.1.2保守合同履行过程中的商业秘密;8.1.3配合甲乙双方完成合同履行;8.1.4对自身行为负责。9.第三方介入的解除9.1合同履行过程中,如第三方无法履行其职责或者违反合同约定,甲乙双方有权解除第三方介入协议。9.2第三方介入解除后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。11.第三方介入的合同附件11.1第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。12.第三方介入的合同变更12.1本合同签订后,如需对第三方介入协议进行变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。13.第三方介入的合同解除13.1合同履行过程中,如第三方介入协议约定的解除条件成就,甲乙双方应按照协议约定解除第三方介入协议。14.第三方介入的合同终止14.1第三方介入协议终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。15.第三方介入的合同争议解决15.1第三方介入协议履行过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同协议书要求:合同协议书应包括甲乙双方的基本信息、合同标的、合同期限、合同价款、违约责任等内容。说明:合同协议书是合同的主体部分,是甲乙双方权利义务的集中体现。2.附件二:工程概况要求:工程概况应包括工程名称、工程地点、工程规模、工程类型、工程进度、工程质量标准等内容。说明:工程概况是对合同标的的基本描述,有助于明确工程的具体情况。3.附件三:施工图纸要求:施工图纸应包括设计图纸、施工图纸、材料清单、施工工艺等内容。说明:施工图纸是施工过程中必须遵守的技术文件,是保证工程质量的重要依据。4.附件四:施工组织设计要求:施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等内容。说明:施工组织设计是指导施工全过程的重要文件,有助于确保施工顺利进行。5.附件五:环境保护措施要求:环境保护措施应包括环境保护目标、环境保护措施、环境保护监测等内容。说明:环境保护措施是保证施工过程中不损害环境的重要手段。6.附件六:节能减排措施要求:节能减排措施应包括节能减排目标、节能减排措施、节能减排监测等内容。说明:节能减排措施是提高施工效率、降低能源消耗的重要措施。7.附件七:绿色施工技术要求要求:绿色施工技术要求应包括绿色施工技术标准、绿色施工技术应用等内容。说明:绿色施工技术要求是指导绿色施工的重要依据。8.附件八:争议解决协议要求:争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决费用等内容。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。9.附件九:其他相关文件要求:其他相关文件包括但不限于工程变更通知、工程验收报告、工程结算报告等。说明:其他相关文件是合同履行过程中的重要补充文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定支付工程款项;1.2乙方未按合同约定完成施工任务;1.3甲方未按合同约定提供施工条件;1.4第三方未按合同约定履行职责;1.5任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:2.1违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任;2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.3违约责任的具体认定标准应根据合同约定和法律法规的规定确定。3.违约责任示例:3.1乙方未按合同约定完成施工任务,导致工程延期,甲方有权要求乙方支付违约金;3.2第三方未按合同约定履行职责,导致工程安全事故,第三方应承担相应的赔偿责任;3.3甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并停止施工。全文完。2024土建工程绿色施工合同标准范本2本合同目录一览第一条合同当事人信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方注册地址及联系方式1.3合同双方资质证明文件第二条工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及结构形式2.3工程建设标准及质量要求2.4工程建设工期第三条合同双方的权利和义务3.1合同双方的权利3.2合同双方义务第四条工程价款及支付方式4.1工程价款确定方式4.2工程款支付节点及比例4.3工程款结算及审计第五条绿色施工管理5.1绿色施工原则及目标5.2绿色施工组织机构及职责5.3绿色施工方案及措施5.4绿色施工效果评估及奖惩第六条质量管理6.1质量控制体系及制度6.2质量检验及验收标准6.3质量责任及纠纷处理第七条安全管理7.1安全生产责任制及制度7.2安全生产措施及预案7.3安全生产事故处理及责任追究第八条环境保护8.1环境保护原则及目标8.2环境保护措施及要求8.3环境污染事故处理及责任追究第九条工程验收9.1工程验收标准及程序9.2验收组织及人员9.3验收不合格处理第十条违约责任10.1违约责任类型及处理方式10.2违约金及赔偿金额10.3违约责任免除第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构及程序11.3争议解决费用承担第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的责任及处理第十三条合同生效、变更、终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件及程序第十四条合同附件14.1合同附件内容14.2合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方:[甲方全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方:[乙方全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.2合同双方注册地址及联系方式甲方注册地址:[甲方注册地址]联系方式:[甲方联系电话]乙方注册地址:[乙方注册地址]联系方式:[乙方联系电话]1.3合同双方资质证明文件甲方资质证明文件:[甲方资质证明文件名称及编号]乙方资质证明文件:[乙方资质证明文件名称及编号]第二条工程概况2.1工程名称及地点工程名称:[工程名称]工程地点:[工程具体地址]2.2工程规模及结构形式工程规模:[工程总面积或工程量]结构形式:[工程结构类型]2.3工程建设标准及质量要求建设标准:[国家或地方相关建设标准编号]质量要求:[工程质量标准]2.4工程建设工期工期:[合同约定工期,如:自[开工日期]至[竣工日期]]第三条合同双方的权利和义务3.1合同双方的权利甲方权利:1.按合同约定支付工程款;2.检查工程质量、进度;3.要求乙方遵守合同约定。乙方权利:1.按合同约定施工;2.要求甲方按时支付工程款;3.依法维护自身合法权益。3.2合同双方义务甲方义务:1.按合同约定提供施工场地及相关资料;2.按时支付工程款;3.配合乙方施工。乙方义务:1.按合同约定完成施工任务;2.保证工程质量;3.遵守施工现场管理制度。第四条工程价款及支付方式4.1工程价款确定方式工程价款按照工程量清单及合同约定进行确定。4.2工程款支付节点及比例1.预付款:合同签订后5个工作日内支付;2.进度款:每月支付一次,每次支付比例为已完成工程量的[比例]%;3.结算款:工程竣工验收合格后支付;4.保修金:工程保修期满后支付。4.3工程款结算及审计工程款结算以工程量清单及实际完成工程量为依据,由甲方委托具有相应资质的审计机构进行审计。第五条绿色施工管理5.1绿色施工原则及目标原则:遵循国家及地方有关绿色施工的法律法规和政策。目标:实现节能减排、资源循环利用、减少施工污染。5.2绿色施工组织机构及职责组织机构:成立绿色施工领导小组,负责绿色施工的组织和协调。职责:制定绿色施工方案,监督实施,确保绿色施工目标的实现。5.3绿色施工方案及措施方案:根据工程特点和现场条件,制定绿色施工方案。措施:包括节水、节材、节能、减排、废弃物处理等。5.4绿色施工效果评估及奖惩评估:定期对绿色施工效果进行评估。奖惩:对绿色施工效果显著的单位或个人给予奖励,对违反绿色施工规定的给予处罚。第六条质量管理6.1质量控制体系及制度建立完善的质量控制体系,制定相应的管理制度。6.2质量检验及验收标准按照国家及地方相关质量标准进行检验和验收。6.3质量责任及纠纷处理明确质量责任,对质量问题进行追溯和责任追究,处理质量纠纷。第七条安全管理7.1安全生产责任制及制度建立安全生产责任制,制定安全生产管理制度。7.2安全生产措施及预案制定安全生产措施,编制应急预案,确保施工安全。7.3安全生产事故处理及责任追究发生安全生产事故,按照国家及地方相关法律法规进行处理,追究责任。第八条环境保护8.1环境保护原则及目标原则:遵循国家及地方有关环境保护的法律法规和政策。目标:实现施工现场环境保护达标,减少对周边环境的影响。8.2环境保护措施及要求措施:1.施工现场设置围挡,防止扬尘;2.采用低噪声施工设备,减少噪音污染;3.设置临时污水处理设施,确保废水达标排放;4.废弃物分类存放,及时清运;5.施工现场绿化,降低粉尘污染。要求:1.施工单位应定期对施工现场进行环境监测;2.环境监测数据应定期向甲方及相关部门报告;3.发现环境污染问题,及时采取措施进行整改。8.3环境污染事故处理及责任追究发生环境污染事故,按照国家及地方相关法律法规进行处理,追究责任。第九条工程验收9.1工程验收标准及程序标准:按照国家及地方相关工程验收标准进行验收。程序:1.乙方完成工程后,向甲方提出验收申请;2.甲方组织验收,必要时可邀请第三方进行验收;3.验收合格后,双方签署验收报告。9.2验收组织及人员组织:成立验收小组,由甲方、乙方及相关部门人员组成。人员:验收小组成员应具备相关专业知识和经验。9.3验收不合格处理验收不合格,乙方应根据验收意见进行整改,直至合格。第十条违约责任10.1违约责任类型及处理方式类型:包括逾期付款、质量不合格、工期延误等。处理方式:1.逾期付款:按日支付违约金;2.质量不合格:返工或修复,赔偿损失;3.工期延误:支付违约金,赔偿损失。10.2违约金及赔偿金额违约金及赔偿金额根据合同约定及实际损失确定。10.3违约责任免除因不可抗力等原因导致违约,经双方协商可免除部分或全部违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式方式:协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构及程序机构:根据争议性质选择相应的争议解决机构。程序:按照所选机构的规定进行。11.3争议解决费用承担费用:根据争议解决结果及合同约定承担。第十二条合同解除12.1合同解除条件条件:包括合同约定的解除条件及不可抗力等原因。12.2合同解除程序程序:双方协商一致解除合同,或按照合同约定程序解除。12.3合同解除后的责任及处理责任:双方应按照合同约定承担相应的责任。处理:包括合同解除后的工程款结算、场地移交等。第十三条合同生效、变更、终止13.1合同生效条件条件:双方签字盖章,合同生效。13.2合同变更程序程序:双方协商一致,签订书面变更协议。13.3合同终止条件及程序条件:合同约定的终止条件或法定终止条件。程序:按照合同约定或法定程序终止合同。第十四条合同附件14.1合同附件内容内容:包括工程量清单、图纸、技术规范、合同附件清单等。14.2合同附件效力效力:合同附件与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称第三方,是指除合同双方外的其他参与方,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、评估机构、咨询机构、保险机构等。1.2第三方职责第三方应根据合同约定及各自专业领域,提供相应的服务,包括但不限于监理、设计、检测、评估、咨询、保险等。第二条第三方介入的适用范围2.1监理介入在工程实施过程中,甲方有权委托第三方监理单位对工程进行全程监理,确保工程质量、进度和安全。2.2设计介入若工程需要设计变更,甲方有权委托第三方设计单位进
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年广西幼儿师范高等专科学校单招职业倾向性考试题库及答案详解1套
- 2026年广东女子职业技术学院单招综合素质考试题库及参考答案详解1套
- aao课程设计19000水量
- 2026年江苏省泰州市单招职业适应性考试题库及答案详解一套
- PSK通信系统课程设计
- 2026年武汉民政职业学院单招职业适应性测试题库参考答案详解
- 2026年河北女子职业技术学院单招职业技能考试题库参考答案详解
- 市场推广专员职位能力测试及模拟题集含答案
- 班级墙面布置课程设计
- 互联网公司运营总监面试题详解
- 《金属有机框架》课件
- 生产辅助外包服务方案投标文件(技术方案)
- 中国糖尿病防治指南(2024版)解读
- 山东省青岛市市北区2024-2025学年七年级上学期期末考试英语试题(含答案+解析)
- 长输管道施工组织设计
- 现代管理原理-001-国开机考复习资料
- 医疗机构医保数据共享管理制度
- 华南理工大学《模拟电子技术Ⅱ》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 内蒙古包头市青山区十校2024-2025学年九年级上学期期中质量监测道德与法治试题
- 第23课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利 课件-高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上
- 美发股权协议合同模板
评论
0/150
提交评论