




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024停工补偿及工程进度调整协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同背景2.1项目概述2.2停工原因3.停工补偿3.1停工补偿金额3.2停工补偿计算方法3.3停工补偿支付方式4.工程进度调整4.1工程进度调整原则4.2工程进度调整流程4.3工程进度调整后的工期5.合同生效与终止5.1合同生效条件5.2合同终止条件5.3合同解除条件6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约赔偿标准8.保密条款8.1保密内容8.2保密义务8.3违约责任9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达证明11.合同附件11.1附件一:停工补偿计算明细表11.2附件二:工程进度调整计划11.3附件三:其他相关文件12.合同解释12.1合同解释原则12.2合同解释争议12.3合同解释效力13.法律适用13.1合同签订地13.2法律适用范围13.3司法管辖14.其他约定14.1合同修改14.2合同补充14.3合同效力第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“停工”指因合同双方约定或不可抗力等原因导致工程暂时无法正常进行的情形。1.1.2“补偿”指因停工给一方造成的经济损失,由另一方给予的补偿。1.1.3“工程进度”指工程项目的施工进度,包括工期、节点目标等。1.1.4“工程进度调整”指因停工或其他原因导致工程进度发生变化,需对原定工期进行调整。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义,如无特殊说明,均按照行业惯例和双方约定进行解释。2.合同背景2.1项目概述2.1.1本合同所指项目为工程项目,项目地点位于。2.1.2项目总投资为人民币万元,合同工期为个月。2.2停工原因2.2.1停工原因包括但不限于:自然灾害、政策变化、施工条件不符合要求等。3.停工补偿3.1停工补偿金额3.1.1停工补偿金额根据停工期间的实际损失计算,包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。3.1.2停工补偿金额按日计算,每日补偿金额为元。3.2停工补偿计算方法3.2.1停工补偿计算方法如下:a)人工费:按照停工期间实际用工人数和日工资标准计算;b)材料费:按照停工期间实际使用材料数量和材料价格计算;c)机械使用费:按照停工期间实际使用机械台班和机械台班单价计算。3.3停工补偿支付方式3.3.1停工补偿费用由停工方在停工结束后个工作日内向受损方支付。4.工程进度调整4.1工程进度调整原则4.1.1工程进度调整应以保证工程质量、安全为前提。4.1.2工程进度调整应经合同双方协商一致后进行。4.2工程进度调整流程4.2.1停工方应在停工结束后个工作日内提出工程进度调整申请。4.2.2受损方应在收到停工方申请后个工作日内予以答复。4.3工程进度调整后的工期4.3.1工程进度调整后的工期应重新签订补充协议,明确新的工期安排。5.合同生效与终止5.1合同生效条件5.1.1合同双方签字盖章后生效。5.2合同终止条件5.2.1合同约定的工期届满或项目完成;5.2.2合同双方协商一致解除合同;5.2.3因不可抗力导致合同无法履行。5.3合同解除条件5.3.1一方违约,另一方有权解除合同;5.3.2合同目的无法实现。6.争议解决6.1争议解决方式6.1.1双方应友好协商解决争议;6.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。6.2争议解决机构6.2.1仲裁委员会。6.3争议解决程序6.3.1争议双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请;6.3.2仲裁委员会受理后,按照仲裁程序进行审理。7.违约责任7.1违约行为7.1.1未按合同约定支付停工补偿;7.1.2未按合同约定进行工程进度调整;7.1.3违反合同约定的保密义务;7.2违约责任承担7.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;7.2.2违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总金额的%;7.3违约赔偿标准7.3.1违约赔偿标准按照实际损失计算,包括但不限于停工损失、工程进度调整损失等。8.保密条款8.1保密内容8.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程数据等均属保密内容。8.1.2保密内容还包括合同签订、履行过程中的任何信息,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.2保密义务8.2.1双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务,未经对方书面同意,不得以任何形式泄露给任何第三方。8.2.2双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的安全。8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务,导致保密内容泄露,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1合同双方协商一致解除合同;9.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同;9.1.3因不可抗力导致合同无法履行。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的工期届满或项目完成;9.2.2合同双方协商一致终止合同;9.2.3因不可抗力导致合同无法履行。9.3合同解除与终止的程序9.3.1一方提出解除或终止合同,应提前个工作日书面通知对方;9.3.2双方应就合同解除或终止后的相关事宜进行协商,并达成一致意见。10.通知与送达10.1通知方式10.1.1通知应以书面形式进行,可以通过信函、传真、电子邮件等方式发送。10.2送达地址10.2.1双方的送达地址应在合同中明确约定。10.3送达证明10.3.1通知发出后,应保留送达证明,如邮局回执、传真确认、电子邮件发送记录等。11.合同附件11.1附件一:停工补偿计算明细表11.1.1明细表应包括停工日期、停工原因、每日补偿金额、累计补偿金额等。11.2附件二:工程进度调整计划11.2.1计划应包括调整后的工期安排、调整原因、调整后的工程节点等。11.3附件三:其他相关文件11.3.1其他相关文件包括但不限于工程图纸、技术规范、变更通知等。12.合同解释12.1合同解释原则12.1.1合同条款的解释应遵循合同目的、行业惯例和诚实信用原则。12.2合同解释争议12.2.1如对合同条款存在争议,应由双方协商解决。12.3合同解释效力12.3.1如协商不成,争议条款的解释以仲裁委员会或人民法院的最终裁决为准。13.法律适用13.1合同签订地13.1.1本合同签订地为。13.2法律适用范围13.2.1本合同适用中华人民共和国法律。13.3司法管辖13.3.1合同争议的解决,适用人民法院的管辖。14.其他约定14.1合同修改14.1.1合同的修改需经双方协商一致,并以书面形式作出。14.2合同补充14.2.1合同的补充需经双方协商一致,并以书面形式作出。14.3合同效力14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为年。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同双方之外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经本合同双方书面同意。15.2.2第三方介入应与本合同内容相关,有助于合同履行或争议解决。15.3第三方介入程序15.3.1双方协商确定第三方介入的具体事项和方式。15.3.2双方共同与第三方签订协议,明确第三方在本合同中的职责和权利。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,能够履行其在本合同中的职责。16.1.2甲方应配合第三方的工作,提供必要的资料和信息。16.1.3甲方对第三方在履行职责过程中产生的合理费用承担支付责任。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应确保第三方具备相应的资质和能力,能够履行其在本合同中的职责。16.2.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和信息。16.2.3乙方对第三方在履行职责过程中产生的合理费用承担支付责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在本合同中的责任限于其在本合同中明确约定的职责范围内。17.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由双方在签订协议时约定,最高不超过合同总金额的%。17.2.2第三方责任限额的计算方式如下:a)根据第三方在本合同中的职责范围和可能产生的损失,确定责任限额;b)责任限额应包括第三方在履行职责过程中可能产生的直接经济损失和间接经济损失。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务关系18.1.1第三方与甲方之间应签订独立协议,明确双方的权利义务。18.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守甲方的要求和规定。18.2第三方与乙方的权利义务关系18.2.1第三方与乙方之间应签订独立协议,明确双方的权利义务。18.2.2第三方在履行职责过程中,应遵守乙方的要求和规定。18.3第三方与双方的权利义务关系18.3.1第三方在履行职责过程中,应同时遵守甲乙双方的要求和规定。18.3.2第三方在履行职责过程中,如需调整或变更合同内容,应经甲乙双方书面同意。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1合同履行完毕;19.1.2双方协商一致终止第三方介入;19.1.3第三方无法履行职责或履行职责不力。19.2第三方介入的终止程序19.2.1双方协商一致终止第三方介入,应书面通知第三方。19.2.2第三方应在收到终止通知后个工作日内完成其在本合同中的职责,并提交相关报告。20.其他20.1本合同中关于第三方介入的条款,如与法律法规相冲突,以法律法规为准。20.2本合同中关于第三方介入的条款,如与本合同其他条款相冲突,以本条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:停工补偿计算明细表详细要求:包括停工日期、停工原因、每日补偿金额、累计补偿金额、相关费用明细等。说明:用于记录和证明停工期间的实际损失,作为计算停工补偿的依据。2.附件二:工程进度调整计划详细要求:包括调整后的工期安排、调整原因、调整后的工程节点、影响范围等。说明:用于记录和证明工程进度调整的具体内容,确保工程进度调整的合理性和有效性。3.附件三:第三方合作协议详细要求:包括第三方介入的具体事项、职责、权利、义务、责任限额等。说明:用于明确第三方在本合同中的角色和责任,确保第三方介入的合法性和有效性。4.附件四:通知与送达证明详细要求:包括通知内容、发送方式、接收人、发送日期、送达日期等。说明:用于证明通知的发送和送达,确保各方能够及时了解相关信息。5.附件五:争议解决相关文件详细要求:包括争议双方提交的仲裁申请书、答辩状、证据材料等。说明:用于证明争议解决过程的合法性,确保争议得到公正处理。6.附件六:合同修改协议详细要求:包括修改内容、修改原因、修改日期等。说明:用于记录和证明合同修改的合法性和有效性。7.附件七:合同解除或终止协议详细要求:包括解除或终止原因、解除或终止日期、双方权利义务等。说明:用于记录和证明合同解除或终止的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:a)未按合同约定支付停工补偿;b)未按合同约定进行工程进度调整;c)未按合同约定提供必要的资料和信息。1.2乙方违约行为:a)未按合同约定支付停工补偿;b)未按合同约定进行工程进度调整;c)未按合同约定提供必要的资料和信息。1.3第三方违约行为:a)未按合同约定履行职责;b)因自身原因造成损失;c)违反保密义务。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:a)未支付停工补偿的,应按合同约定支付,并支付违约金;b)未进行工程进度调整的,应按合同约定调整,并赔偿因此造成的损失;c)未提供必要资料和信息的,应立即提供,并赔偿因此造成的损失。2.2乙方违约责任:a)未支付停工补偿的,应按合同约定支付,并支付违约金;b)未进行工程进度调整的,应按合同约定调整,并赔偿因此造成的损失;c)未提供必要资料和信息的,应立即提供,并赔偿因此造成的损失。2.3第三方违约责任:a)未按合同约定履行职责的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失;b)因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任;c)违反保密义务的,应承担相应的法律责任。3.违约示例说明:3.1甲方未按合同约定支付停工补偿,导致乙方遭受损失,乙方有权要求甲方支付停工补偿,并支付违约金。3.2乙方未按合同约定进行工程进度调整,导致项目延期,甲方有权要求乙方调整进度,并赔偿因此造成的损失。3.3第三方在履行职责过程中泄露了甲方商业秘密,甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。全文完。2024停工补偿及工程进度调整协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.停工原因3.1原因一3.2原因二3.3原因三4.停工时间4.1停工开始时间4.2停工结束时间4.3停工期限5.停工补偿5.1补偿金额5.2补偿方式5.3补偿支付时间6.工程进度调整6.1调整原因6.2调整方案6.3调整后的工程进度计划7.工程进度监督7.1监督方式7.2监督机构7.3监督结果8.质量要求8.1质量标准8.2质量检查8.3质量保证9.风险承担9.1风险识别9.2风险评估9.3风险承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除12.合同附件12.1附件一:停工原因证明12.2附件二:停工补偿协议12.3附件三:工程进度调整方案13.其他约定13.1其他约定一13.2其他约定二13.3其他约定三14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《2024停工补偿及工程进度调整协议》。1.1.2“甲方”指(甲方全称)。1.1.3“乙方”指(乙方全称)。1.1.4“工程”指(工程名称)。1.1.5“停工”指因(停工原因)导致的工程暂停。1.1.6“停工补偿”指乙方因停工所应得的补偿费用。1.1.7“工程进度调整”指因停工原因对工程原进度计划进行的调整。1.2解释1.2.1本合同中的术语、定义及解释,如无特别说明,均应按照本合同的约定进行。2.合同双方2.1甲方2.1.1甲方全称:(甲方全称)。2.1.2甲方法定代表人:(甲方法定代表人姓名)。2.1.3甲方联系方式:(甲方联系电话、电子邮箱等)。2.2乙方2.2.1乙方全称:(乙方全称)。2.2.2乙方法定代表人:(乙方法定代表人姓名)。2.2.3乙方联系方式:(乙方联系电话、电子邮箱等)。3.停工原因3.1原因一3.2原因二3.2.1甲方提供的施工图纸存在错误,导致乙方停工整改。3.3原因三3.3.1地下管线发现,需要停工进行保护。4.停工时间4.1停工开始时间:(停工开始具体日期)。4.2停工结束时间:(停工结束具体日期)。4.3停工期限:(停工预计总天数)。5.停工补偿5.1补偿金额5.1.1甲方应向乙方支付停工补偿金,金额为(补偿金额)元。5.2补偿方式5.2.1甲方应在停工结束后10个工作日内,将停工补偿金支付至乙方指定的账户。5.3补偿支付时间5.3.1停工补偿金支付时间:(具体支付日期)。6.工程进度调整6.1调整原因6.1.1由于停工原因,导致原工程进度计划无法按期完成。6.2调整方案6.2.1乙方将根据实际情况,重新制定工程进度计划,并报甲方确认。6.3调整后的工程进度计划6.3.1调整后的工程进度计划应包括:施工阶段、工期安排、质量要求等。7.工程进度监督7.1监督方式7.1.1甲方应指派专人负责对工程进度进行监督。7.2监督机构7.2.1监督机构为(监督机构名称)。7.3监督结果7.3.1监督结果应形成书面报告,并由甲方和乙方共同确认。8.质量要求8.1质量标准8.1.1工程质量应符合国家及行业相关质量标准。8.1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工。8.2质量检查8.2.1乙方应定期进行自检,确保工程质量。8.2.2甲方有权对工程质量进行抽查,抽查频率不少于每月一次。8.3质量保证8.3.1乙方应提供工程质量的保证措施,包括但不限于材料合格证明、施工工艺说明等。9.风险承担9.1风险识别9.1.1双方应共同识别工程实施过程中可能出现的风险。9.2风险评估9.2.1双方应评估风险的可能性和影响程度。9.3风险承担9.3.1风险承担按照双方协商一致的原则进行。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为(争议解决机构名称)。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规则。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署本合同并加盖公章后生效。11.2合同终止条件11.2.1合同因约定的终止条件实现而终止。11.2.2合同因一方违约而终止。11.3合同解除11.3.1合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。12.合同附件12.1附件一:停工原因证明12.1.1附件一应包括停工原因的相关证明文件,如气象报告、地质报告等。12.2附件二:停工补偿协议12.2.1附件二应详细列明停工补偿的金额、支付方式及时间。12.3附件三:工程进度调整方案12.3.1附件三应包括调整后的工程进度计划、施工安排及质量保证措施。13.其他约定13.1其他约定一13.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。13.2其他约定二13.2.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。13.3其他约定三13.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同签署14.1签署日期:(签署具体日期)。14.2签署地点:(签署具体地点)。14.3签署人14.3.1甲方代表:(甲方代表姓名)。14.3.2乙方代表:(乙方代表姓名)。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与介入目的1.1“第三方”指在本合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致或法律、法规要求,介入合同履行的任何非甲乙双方的独立第三方。1.2第三方介入的目的包括但不限于:提供专业咨询、中介服务、监理、审计、评估等。2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、合同约定及法律法规确定。2.2第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过合同约定或法律规定限额。3.第三方责权利界定3.1第三方的权利3.1.1第三方有权根据合同约定和法律规定,独立行使职权,提供专业服务。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供资料、场所等。3.2第三方的义务3.2.1第三方应按照合同约定和法律规定,认真履行职责,确保服务质量。3.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。3.3第三方的责任3.3.1第三方应承担因其自身原因导致的合同履行过程中的违约责任。3.3.2第三方应承担因其违反保密义务而导致的损失。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系4.1.1第三方应与甲方签订独立的合作协议,明确双方的权利和义务。4.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守甲方的相关规定和要求。4.2第三方与乙方的关系4.2.1第三方应与乙方签订独立的合作协议,明确双方的权利和义务。4.2.2第三方在履行职责过程中,应遵守乙方的相关规定和要求。4.3第三方与合同履行的关系4.3.1第三方应协助甲乙双方履行合同,确保合同目的的实现。4.3.2第三方的介入不应影响甲乙双方的合同关系和权利义务。5.第三方介入的程序5.1第三方介入的申请5.1.1甲乙双方协商一致后,可向第三方发出介入申请。5.1.2第三方应在收到申请后(规定时间内)给予答复。5.2第三方介入的审批5.2.1甲乙双方应根据第三方提供的资质证明、服务内容等因素,决定是否同意第三方介入。5.2.2第三方介入的审批应形成书面文件,并由甲乙双方签字确认。5.3第三方介入的实施5.3.1第三方介入后,应按照合同约定和法律规定,独立行使职权,提供专业服务。5.3.2第三方在履行职责过程中,应定期向甲乙双方报告工作进展。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件6.1.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件。6.1.2第三方因自身原因或合同约定的其他原因要求终止介入。6.2第三方介入的终止程序6.2.1第三方介入终止前,应向甲乙双方提交终止报告,说明终止原因和后续处理措施。6.2.2甲乙双方应在收到终止报告后(规定时间内)给予答复。7.第三方介入的额外条款及说明7.1第三方介入的额外费用7.1.1第三方介入的额外费用由甲乙双方按照合同约定分担。7.1.2第三方介入的额外费用应包括但不限于:咨询费、中介费、监理费、审计费等。7.2第三方介入的成果与责任7.2.1第三方介入的成果应归甲乙双方共同所有,但第三方保留其知识产权。7.2.2第三方介入的责任应按照合同约定和法律规定,由第三方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:停工原因证明详细要求:包含停工原因的相关证明文件,如气象报告、地质报告、甲方提供的施工图纸错误报告等。附件说明:用于证明停工原因的真实性和合理性,作为计算停工补偿的依据。2.附件二:停工补偿协议详细要求:详细列明停工补偿的金额、支付方式及时间,包括甲乙双方签字盖章。附件说明:作为双方确认停工补偿金额和支付方式的书面文件。3.附件三:工程进度调整方案详细要求:包括调整后的工程进度计划、施工安排及质量保证措施,包括甲乙双方签字盖章。附件说明:作为双方确认工程进度调整方案的书面文件。4.附件四:第三方合作协议详细要求:明确第三方提供的服务内容、费用、权利和义务,包括甲乙双方及第三方签字盖章。附件说明:作为第三方介入合同履行的基础文件。5.附件五:争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、机构及程序,包括甲乙双方签字盖章。附件说明:作为双方解决合同争议的指导文件。6.附件六:合同履行情况报告详细要求:定期报告合同履行情况,包括工程进度、质量、费用等,包括甲乙双方签字盖章。附件说明:用于跟踪合同履行情况,确保合同目的的实现。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按约定支付停工补偿金。提供的施工图纸存在重大错误,导致乙方停工整改。未按约定提供施工场地或材料。乙方违约行为:未按约定完成工程进度。工程质量不符合约定标准。未按约定提供停工原因证明。2.责任认定标准:甲方违约责任:甲方未按约定支付停工补偿金的,应按逾期付款的违约金计算。甲方提供的施工图纸存在重大错误的,应承担乙方因停工整改产生的全部费用。甲方未按约定提供施工场地或材料的,应承担由此造成的工期延误和费用增加。乙方违约责任:乙方未按约定完成工程进度的,应承担由此造成的工期延误和费用增加。乙方工程质量不符合约定标准的,应承担修复费用或赔偿损失。乙方未按约定提供停工原因证明的,应承担由此造成的工期延误和费用增加。3.违约示例说明:甲方违约示例:甲方未按约定在停工结束后10个工作日内支付停工补偿金,乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式为每日万分之五。全文完。2024停工补偿及工程进度调整协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专用名词解释2.补偿范围2.1停工原因2.2补偿条件2.3补偿标准3.补偿计算方法3.1工程进度与补偿金额的关系3.2补偿金额计算公式3.3补偿金额调整4.工程进度调整4.1进度调整原因4.2进度调整程序4.3进度调整后的工程期限5.工程款支付调整5.1工程款支付计划调整5.2工程款支付方式调整5.3工程款支付期限调整6.质量保证6.1质量标准6.2质量责任6.3质量问题处理7.风险责任7.1风险识别7.2风险责任划分7.3风险应对措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任追究10.合同解除10.1解除合同条件10.2解除合同程序10.3解除合同后的责任承担11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定12.1通知与送达12.2合同附件12.3合同变更13.合同附件13.1附件一:工程进度表13.2附件二:工程款支付计划13.3附件三:质量保证书14.合同签署与生效14.1签署主体14.2签署日期14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指本《2024停工补偿及工程进度调整协议》。1.1.2“甲方”指与乙方签订本合同的甲方。1.1.3“乙方”指与甲方签订本合同的乙方。1.1.4“工程”指甲方委托乙方实施的工程项目。1.1.5“停工”指因本合同约定的原因导致工程暂停施工。1.2专用名词解释1.2.1“工程进度”指工程实施过程中的实际进度与合同约定的进度计划之间的差异。1.2.2“补偿金额”指乙方因停工而应从甲方获得的补偿资金。2.补偿范围2.1停工原因2.1.1因甲方原因导致的停工,如设计变更、材料供应延迟等。2.1.2因不可抗力导致的停工,如自然灾害、政府行为等。2.2补偿条件2.2.1乙方应向甲方提供停工原因的相关证明材料。2.2.2乙方应按照本合同规定的程序提出停工补偿申请。2.3补偿标准2.3.1甲方应按照实际停工天数和合同约定的日补偿标准计算补偿金额。3.补偿计算方法3.1工程进度与补偿金额的关系3.1.1补偿金额与工程进度成正比。3.2补偿金额计算公式3.2.1补偿金额=实际停工天数×日补偿标准。3.3补偿金额调整3.3.1若停工原因发生变化,补偿金额将按照新的原因和标准进行调整。4.工程进度调整4.1进度调整原因4.1.1因甲方原因导致的工程进度调整,如设计变更、材料供应延迟等。4.2进度调整程序4.2.1乙方应向甲方提出进度调整申请,并说明调整原因和调整后的进度计划。4.3进度调整后的工程期限4.3.1甲方应根据乙方提出的进度调整申请,重新确定工程期限。5.工程款支付调整5.1工程款支付计划调整5.1.1甲方应根据工程进度和补偿金额调整支付计划。5.2工程款支付方式调整5.2.1甲方可根据实际情况调整工程款支付方式。5.3工程款支付期限调整5.3.1甲方应根据工程款支付计划调整支付期限。6.质量保证6.1质量标准6.1.1工程质量应符合国家有关质量标准和规范。6.2质量责任6.2.1乙方应承担工程质量责任。6.3质量问题处理6.3.1乙方应及时处理质量问题,并承担相应的责任。7.风险责任7.1风险识别7.1.1双方应共同识别工程实施过程中可能出现的风险。7.2风险责任划分7.2.1双方应根据风险责任划分原则,明确各自承担的风险责任。7.3风险应对措施7.3.1双方应采取相应的风险应对措施,以降低风险发生的可能性和影响。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序8.2.1提起争议的一方应向对方发出书面争议通知,明确争议内容和解决要求。8.2.2双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商。8.2.3如协商未果,任何一方均可向人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构8.3.1若双方同意,可选择仲裁机构进行争议解决。9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未能履行本合同项下的义务,均构成违约。9.1.2违约包括但不限于延误工期、质量不合格、未按约定支付款项等。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担由此给对方造成的损失。9.2.2违约方应按照合同约定支付违约金。9.3违约责任追究9.3.1受害方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.合同解除10.1解除合同条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行。10.1.2双方协商一致解除合同。10.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2解除合同程序10.2.1解除合同应书面通知对方,并说明解除原因。10.2.2双方应在收到解除通知之日起30日内办理合同解除手续。10.3解除合同后的责任承担10.3.1合同解除后,双方应按照合同约定和实际履行情况承担相应的责任。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,合同即生效。11.1.2合同生效后,双方应按约定履行各自义务。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕。11.2.2合同依法解除。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。12.其他约定12.1通知与送达12.1.1通知应以书面形式发送至对方指定的地址。12.1.2送达通知视为已通知对方。12.2合同附件12.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。12.3合同变更12.3.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式确认。13.合同附件13.1附件一:工程进度表13.2附件二:工程款支付计划13.3附件三:质量保证书14.合同签署与生效14.1签署主体14.1.1甲方代表:________________14.1.2乙方代表:________________14.2签署日期14.2.1甲方签署日期:____年__月__日14.2.2乙方签署日期:____年__月__日14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1“第三方”指在合同执行过程中,经甲乙双方同意介入合同相关事宜的任何个人、机构或组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于监理、审计、评估、咨询、调解、仲裁等。2.第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关协议。2.2甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息。2.3第三方应在介入协议中明确其职责、权限和责任。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其介入协议中约定的责任范围和金额确定。3.2若第三方责任限额未在介入协议中明确,则默认为不超过合同总金额的一定比例,如5%。3.3第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。4.第三方责权利4.1第三方在合同执行过程中的权利:4.1.1根据介入协议,第三方有权获取合同执行的相关信息和资料。4.1.2第三方有权根据其专业判断提出建议或意见。4.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 智能驾驶技术与自动化交通系统考核试卷
- 空调器安装适应性设计考核试卷
- 纤维板制造中的清洁生产技术与实施考核试卷
- 烟草制品零售法律法规变动影响考核试卷
- 行业发展趋势考核试卷
- 租赁图书的物流配送管理考核试卷
- 美术活动:动物的外衣
- 婚姻忠诚协议附件清单与效力保障合同
- 艺人彩妆品牌代言合作协议
- 儿童监护权变更后探视安排调整合同
- 事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲(2025版)
- 汽车路试协议书
- 2023年甘肃省榆中县事业单位公开招聘笔试题带答案
- 2025全员安全培训考试试题及完整答案(考点梳理)
- 高考考务人员培训系统试题答案
- 【MOOC】设计的力量-湖南大学 中国大学慕课MOOC答案
- 2019译林版高中英语全七册单词总表
- 人工智能导论智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨工程大学
- 2018年江苏省扬州市中考英语试题(含答案)
- 投标书(--总医院护理保障服务)
- 2019年上海市中考地理试题卷附答案详析
评论
0/150
提交评论