2024版地下工程劳务分包合同变更与补充协议范本3篇_第1页
2024版地下工程劳务分包合同变更与补充协议范本3篇_第2页
2024版地下工程劳务分包合同变更与补充协议范本3篇_第3页
2024版地下工程劳务分包合同变更与补充协议范本3篇_第4页
2024版地下工程劳务分包合同变更与补充协议范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版地下工程劳务分包合同变更与补充协议范本本合同目录一览1.协议依据与目的1.1协议依据1.2协议目的2.定义与解释2.1定义2.2解释3.合同主体3.1分包方3.2总包方3.3第三方4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容5.工程变更5.1变更程序5.2变更内容5.3变更价格6.施工进度与工期6.1施工进度6.2工期延误7.施工质量与验收7.1施工质量标准7.2验收程序7.3验收标准8.施工安全与环境保护8.1施工安全8.2环境保护9.付款与结算9.1付款方式9.2结算程序9.3付款时间10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他14.1协议生效14.2协议变更14.3协议解除14.4协议终止第一部分:合同如下:1.协议依据与目的1.1协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等相关法律法规制定。1.2协议目的本协议旨在明确2024版地下工程劳务分包合同中变更与补充的内容,确保双方在施工过程中能够依法依规进行合作,共同完成地下工程项目的建设。2.定义与解释2.1定义(1)“地下工程”指本协议项下的所有地下结构、管道、设备等工程;(2)“分包方”指承担地下工程劳务分包的施工单位;(3)“总包方”指负责地下工程整体施工管理的施工单位;(4)“第三方”指除分包方和总包方以外的其他参与方。2.2解释本协议中对相关术语的解释,如有歧义,以法律法规及行业惯例为准。3.合同主体3.1分包方分包方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________3.2总包方总包方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________3.3第三方第三方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________4.工程范围与内容4.1工程范围本协议涉及地下工程的劳务分包,具体范围包括但不限于:(1)土方开挖、运输;(2)地下结构施工;(3)管道、设备安装;(4)装饰装修工程;(5)其他相关劳务工作。4.2工程内容本协议涉及的工程内容详见附件一《地下工程劳务分包工程量清单》。5.工程变更5.1变更程序(1)总包方根据工程实际情况,提出工程变更申请;(2)分包方对工程变更申请进行审核,如有异议,应在接到申请后3个工作日内提出;(3)双方协商确定工程变更内容、价格及进度;(4)总包方发布工程变更通知,分包方按照变更内容进行施工。5.2变更内容工程变更内容应包括但不限于:(1)工程量增减;(2)工程内容调整;(3)施工方案变更;(4)其他影响工程进度和质量的内容。5.3变更价格(1)按照市场价格或合同约定进行调整;(2)如无市场价格,由双方协商确定;(3)变更价格应包含税金、材料费、人工费、机械使用费等。6.施工进度与工期6.1施工进度(1)分包方应按照合同约定的施工进度计划进行施工;(2)总包方应配合分包方,确保施工进度不受影响;(3)如因总包方原因导致施工进度延误,总包方应承担相应责任。6.2工期延误(1)如因分包方原因导致工期延误,分包方应承担相应责任;(2)如因总包方原因导致工期延误,总包方应赔偿分包方因此遭受的损失;(3)工期延误的具体赔偿标准详见附件二《工期延误赔偿标准》。7.施工质量与验收7.1施工质量标准(1)分包方应按照国家及行业相关质量标准进行施工;(2)总包方应监督分包方的施工质量,确保工程质量符合要求。7.2验收程序(1)工程完成后,分包方应按照合同约定进行自检;(2)总包方应组织验收,验收合格后,双方签署验收报告;(3)验收不合格的,分包方应在接到通知后及时整改,直至合格。8.施工安全与环境保护8.1施工安全(1)分包方应遵守国家及地方有关施工安全的规定,确保施工安全;(2)分包方应制定施工安全管理制度,落实安全生产责任制;(3)分包方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识;(4)发生安全事故时,分包方应立即采取措施,并按规定报告总包方和相关部门。8.2环境保护(1)分包方应遵守国家及地方有关环境保护的规定,采取措施减少施工对环境的影响;(2)分包方应制定环境保护措施,防止施工过程中产生污染;(3)分包方应按规定处理施工废弃物,确保废弃物无害化处理;(4)如因分包方原因造成环境污染,分包方应承担相应责任。9.付款与结算9.1付款方式(1)付款方式为按月付款,每月支付上月已完成工程量的80%;(2)结算时,双方应按照合同约定的计价方式和工程量进行结算;(3)结算完成后,总包方应在5个工作日内支付款项。9.2结算程序(1)分包方提交结算报告,包括工程量清单、计价依据等;(2)总包方审核结算报告,如有异议,应在5个工作日内提出;(3)双方协商确定最终结算金额;(4)总包方支付结算款项。10.违约责任10.1违约行为(1)分包方未按合同约定完成工程;(2)分包方未按合同约定提供材料;(3)分包方未按合同约定进行施工;(4)总包方未按合同约定支付款项;(5)双方约定的其他违约行为。10.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)违约金的计算方式详见附件三《违约金计算标准》;(3)如因违约行为造成对方损失的,违约方应全额赔偿。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议;(2)协商不成的,提交仲裁委员会仲裁;(3)仲裁委员会的仲裁裁决为终局裁决。11.2争议解决程序(1)一方提出仲裁申请,另一方应予配合;(2)仲裁委员会应在收到仲裁申请后15个工作日内组成仲裁庭;(3)仲裁庭应在仲裁规则规定的期限内作出仲裁裁决。12.合同解除12.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在规定期限内仍未改正;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序(1)一方提出解除合同,另一方应予配合;(3)合同解除后,双方应相互返还已交付的财产。13.合同生效与终止13.1合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止(1)工程全部完成并经验收合格;(2)合同约定的其他终止条件;(3)合同解除。14.其他14.1协议生效本协议经双方签字盖章后生效。14.2协议变更本协议的变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.3协议解除本协议的解除需经双方协商一致,并以书面形式通知对方。14.4协议终止第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方的定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的其他参与方,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、仲裁机构、律师事务所等。1.2第三方的范围(1)工程监理:对工程施工过程进行监督,确保工程质量和进度;(2)工程检测:对工程材料、施工质量等进行检测,确保符合相关标准;(3)咨询服务:提供技术、法律、管理等方面的咨询服务;(4)争议解决:在争议发生时,提供仲裁或调解服务;(5)其他经甲乙双方认可的介入事项。2.第三方的责任与权利2.1第三方的责任(1)第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其职责;(2)第三方应确保其提供的咨询、检测、监理等服务的客观、公正、独立;(3)第三方应对其提供的服务的质量负责,如因第三方原因导致服务质量不合格,第三方应承担相应责任。2.2第三方的权利(1)第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用;(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(3)第三方有权对甲乙双方的违约行为提出异议,并要求甲乙双方承担相应的责任。3.第三方与其他各方的划分说明3.1与甲方的划分(1)甲方应向第三方提供必要的信息和资料,确保第三方能够履行其职责;(2)甲方应与第三方签订服务合同,明确双方的权利和义务;(3)甲方应监督第三方的工作,确保其服务质量。3.2与乙方的划分(1)乙方应配合第三方的工作,提供必要的施工条件和协助;(2)乙方应按照合同约定,向第三方提供施工过程中的相关信息;(3)乙方应监督第三方的工作,确保其服务质量。3.3与第三方的关系(1)甲乙双方应尊重第三方的独立性,不得干涉第三方的正常工作;(2)第三方在履行职责过程中,应保持客观、公正,不得偏袒任何一方;(3)第三方在提供咨询服务时,应遵守职业道德,不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.第三方的责任限额4.1责任限额的确定(1)第三方的责任限额应根据第三方提供的服务的性质、范围和风险等因素确定;(2)责任限额应与第三方提供的服务的价值相匹配。4.2责任限额的履行(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致损失,应在责任限额内承担责任;(2)如第三方责任限额不足以赔偿损失,甲乙双方应根据实际情况协商解决。5.第三方介入的程序5.1第三方的选定(1)甲乙双方应根据工程需要,共同选定第三方;(2)选定第三方前,甲乙双方应充分了解第三方的资质、经验和信誉。5.2第三方的介入(1)第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定,向第三方提供必要的信息和资料;(2)第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决出现的问题。5.3第三方的退出(1)如第三方无法履行其职责或违反合同约定,甲乙双方有权要求第三方退出;(2)第三方退出后,甲乙双方应根据合同约定,处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《地下工程劳务分包工程量清单》要求:(1)详细列出工程量、单价、总价等信息;(2)明确工程量的计量单位;(3)工程量清单应与实际施工内容相符。2.附件二:《工期延误赔偿标准》要求:(1)明确工期延误的计算方法;(2)明确赔偿金额的计算公式;(3)赔偿金额应合理反映工期延误造成的损失。3.附件三:《违约金计算标准》要求:(1)明确违约金的计算方法;(2)明确违约金的支付比例;(3)违约金应合理反映违约行为对合同履行的影响。4.附件四:《施工安全管理制度》要求:(1)明确施工安全管理制度的内容;(2)明确安全生产责任;(3)明确安全教育培训的内容和频率。5.附件五:《环境保护措施》要求:(1)明确环境保护措施的具体内容;(2)明确废弃物处理和排放的要求;(3)明确环境保护责任。6.附件六:《付款结算明细表》要求:(1)详细列出付款时间、金额、原因等信息;(2)明确结算依据和程序;(3)确保付款结算的准确性和及时性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)分包方未按合同约定完成工程;(2)分包方未按合同约定提供材料;(3)分包方未按合同约定进行施工;(4)总包方未按合同约定支付款项;(5)第三方未按合同约定履行职责;(6)双方约定的其他违约行为。2.违约责任认定标准:(1)未按合同约定完成工程的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)未按合同约定提供材料的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿材料损失等;(3)未按合同约定进行施工的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿工程质量损失等;(4)未按合同约定支付款项的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(5)第三方未按合同约定履行职责的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(6)其他违约行为,根据违约行为的具体情况,由双方协商确定违约责任。示例说明:1.分包方未按合同约定完成工程,导致工期延误10天。根据附件二《工期延误赔偿标准》,分包方应支付违约金人民币10万元。2.总包方未按合同约定支付款项,导致分包方产生利息损失。根据附件三《违约金计算标准》,总包方应支付违约金及利息损失。3.第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量不合格。根据附件一《地下工程劳务分包工程量清单》和附件五《环境保护措施》,第三方应承担相应的责任,包括但不限于修复工程质量、支付赔偿金等。全文完。2024版地下工程劳务分包合同变更与补充协议范本1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.协议背景及目的2.1项目名称及背景2.2变更与补充协议的目的3.变更与补充范围3.1变更内容概述3.2补充内容概述4.变更与补充内容4.1工程范围变更4.2工程量变更4.3工程款变更4.4工期变更4.5质量要求变更4.6安全生产要求变更4.7人员变更4.8设备材料变更4.9其他变更与补充事项5.变更与补充协议的生效与实施5.1生效条件5.2生效日期5.3实施程序6.变更与补充协议的解除与终止6.1解除条件6.2解除程序6.3终止条件6.4终止程序7.变更与补充协议的争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.其他约定事项9.1法律适用9.2合同附件9.3其他10.协议签署及生效10.1签署日期10.2生效日期11.协议附件11.1附件一:原合同主要内容11.2附件二:变更与补充协议内容11.3附件三:其他相关文件12.协议修订12.1修订程序12.2修订内容13.协议解除13.1解除条件13.2解除程序14.协议附件清单第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:[甲方全称]地址:[甲方详细地址]乙方:[乙方全称]地址:[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]授权代表:[甲方授权代表姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]授权代表:[乙方授权代表姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话及邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话及邮箱]第二条协议背景及目的2.1项目名称及背景项目名称:[项目名称]项目背景:[项目背景描述]2.2变更与补充协议的目的本协议旨在对原《2024版地下工程劳务分包合同》进行变更与补充,以适应项目实施过程中的实际情况,确保项目顺利进行。第三条变更与补充范围3.1变更内容概述本次变更主要包括工程范围、工程量、工程款、工期、质量要求、安全生产要求等方面的调整。3.2补充内容概述本次补充内容包括但不限于人员、设备材料、合同附件等方面的补充条款。第四条变更与补充内容4.1工程范围变更[具体变更内容,如增加或减少的工程部分]4.2工程量变更[具体变更内容,如增加或减少的工程量]4.3工程款变更[具体变更内容,如增加或减少的工程款金额]4.4工期变更[具体变更内容,如调整后的工期安排]4.5质量要求变更[具体变更内容,如提高或降低的质量标准]4.6安全生产要求变更[具体变更内容,如调整后的安全生产措施]4.7人员变更[具体变更内容,如增加或减少的人员数量及职责]4.8设备材料变更[具体变更内容,如更换或增加的设备材料]4.9其他变更与补充事项[其他需要变更或补充的内容]第五条变更与补充协议的生效与实施5.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。5.2生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。5.3实施程序本协议生效后,双方应按照协议约定履行各自的权利和义务。第六条变更与补充协议的解除与终止6.1解除条件[具体解除条件,如一方违约等情况]6.2解除程序[具体解除程序,如书面通知、协商解决等]6.3终止条件[具体终止条件,如合同履行完毕等情况]6.4终止程序[具体终止程序,如合同解除通知、终止日期等]第七条变更与补充协议的争议解决7.1争议解决方式本协议发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。7.2争议解决机构[仲裁机构名称]7.3争议解决程序[仲裁机构规定的争议解决程序]第八条保密条款8.1保密内容双方在本协议履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等,均属于本协议的保密范围。8.2保密期限本协议的保密期限自协议生效之日起至合同终止或解除之日起五年。8.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。第九条其他约定事项9.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。9.2合同附件本协议附件为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。9.3其他[其他双方认为需要约定的内容]第十条协议签署及生效10.1签署日期本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。10.2生效日期本协议自签署之日起生效。第十一条协议附件11.1附件一:原合同主要内容[原合同的主要内容摘要或附件]11.2附件二:变更与补充协议内容[变更与补充协议的完整内容或附件]11.3附件三:其他相关文件[其他相关文件的名称及]第十二条协议修订12.1修订程序如本协议需要修订,双方应协商一致,签署书面修订协议。12.2修订内容修订协议应明确修订内容,并作为本协议的附件。第十三条协议解除13.1解除条件[具体解除条件,如一方违约等情况]13.2解除程序[具体解除程序,如书面通知、协商解决等]13.3终止条件[具体终止条件,如合同履行完毕等情况]13.4终止程序[具体终止程序,如合同解除通知、终止日期等]第十四条协议附件清单14.1附件一清单[列出附件一的具体内容]14.2附件二清单[列出附件二的具体内容]14.3附件三清单[列出附件三的具体内容]第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方的概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估、担保等服务的机构或个人。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于:1.为合同履行提供技术支持与咨询服务;2.对合同执行过程中的工程质量、安全、进度等进行监理;3.对合同执行过程中的设备、材料进行检测;4.对合同执行过程中的财务状况进行评估;5.为合同履行提供担保服务。第十六条甲乙双方引入第三方的程序16.1引入程序甲乙双方经协商一致,决定引入第三方参与合同履行的,应书面通知对方,并明确第三方的职责、权利和义务。16.2通知内容通知内容应包括第三方的名称、资质、职责、权利和义务等。第十七条第三方的权利与义务17.1第三方的权利1.根据合同约定,收取相应的服务费用;2.享有合同约定的其他权利。17.2第三方的义务1.严格按照合同约定履行职责,确保合同履行的顺利进行;2.对所提供的服务质量负责,确保服务符合合同要求;3.对所知悉的甲乙双方商业秘密、技术秘密等保密;4.遵守国家法律法规,不得从事违法活动。第十八条第三方责任限额18.1责任限额的定义本合同中,第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失,对甲乙双方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并经第三方书面同意;18.3责任限额的适用1.第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失;2.第三方责任限额不适用于第三方故意或重大过失造成的损失。第十九条第三方与其他各方的划分19.1职责划分1.第三方对甲乙双方负责,确保合同履行;2.甲乙双方对第三方提供的信息、资料等负责,确保其真实、完整。19.2权利划分1.第三方享有合同约定的权利,甲乙双方应予以保障;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息、资料等。19.3责任划分1.第三方对其提供的服务质量负责;2.甲乙双方对合同履行的结果负责;3.第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失的,由第三方承担相应责任。第二十条第三方介入的变更与补充20.1变更程序甲乙双方或第三方认为需要变更第三方介入内容的,应协商一致,签署书面变更协议。20.2补充条款1.变更后的第三方职责、权利和义务;2.变更后的第三方责任限额;3.变更后的其他相关条款。20.3生效日期变更协议自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:原合同主要内容要求:包含原合同的所有条款,以及与本次变更和补充相关的原合同条款摘要。2.附件二:变更与补充协议内容要求:详细列出本次变更和补充协议的所有条款,包括变更和补充的具体内容。说明:变更与补充协议内容附件是本次协议的核心,双方应仔细阅读。3.附件三:第三方资质证明文件要求:提供第三方机构或个人的资质证明文件,包括但不限于营业执照、专业资格证书等。说明:第三方资质证明文件用于证明第三方具备提供相关服务的资格和能力。4.附件四:第三方服务协议要求:详细说明第三方提供服务的具体内容、费用、期限、责任等。说明:第三方服务协议是第三方提供服务的合同,双方应参照此协议进行合作。5.附件五:工程质量检测报告要求:提供第三方对工程质量进行的检测报告,包括检测方法、结果、结论等。说明:工程质量检测报告用于证明工程质量符合合同要求。6.附件六:工程进度报告要求:定期提供工程进度报告,包括工程完成情况、存在问题、下一步计划等。说明:工程进度报告用于跟踪工程进度,确保项目按计划进行。7.附件七:工程款支付凭证要求:提供工程款支付的相关凭证,包括付款申请、付款凭证等。说明:工程款支付凭证用于证明工程款已按合同约定支付。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方应在合同约定的付款期限内支付工程款,逾期支付的,应按合同约定的违约金比例支付滞纳金。示例说明:若甲方未在合同约定的30天内支付工程款,则应按每日千分之二的违约金支付滞纳金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方应在合同约定的工期内完成工程,逾期完成的,应按合同约定的违约金比例支付违约金。示例说明:若乙方未在合同约定的180天内完成工程,则应按每日千分之一的违约金支付违约金。3.违约行为:第三方未按服务协议提供服务责任认定标准:第三方应在服务协议约定的范围内提供服务,未按约定提供服务或服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。示例说明:若第三方未按服务协议约定进行工程质量检测,且未在规定时间内提供检测报告,则应承担违约责任。4.违约行为:任何一方泄露对方商业秘密责任认定标准:任何一方泄露对方商业秘密的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:若乙方泄露甲方商业秘密,则乙方应承担法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024版地下工程劳务分包合同变更与补充协议范本2本合同目录一览1.协议签署与生效1.1协议签署时间1.2协议生效条件1.3协议签署双方2.变更范围与内容2.1变更事项概述2.2变更原因及目的2.3变更内容具体说明3.变更实施与执行3.1变更实施时间3.2变更执行人员3.3变更实施流程4.变更对合同双方的影响4.1对承包方的影响4.2对分包方的影响4.3双方权益保障措施5.变更费用的计算与支付5.1变更费用计算方法5.2变更费用支付方式5.3变更费用支付时间6.工程进度调整6.1工程进度调整原则6.2工程进度调整方法6.3工程进度调整通知7.质量要求与验收标准7.1质量要求变更7.2质量验收标准变更7.3质量问题处理8.权利与义务的变更8.1承包方权利与义务变更8.2分包方权利与义务变更8.3双方权利与义务的调整9.争议解决机制9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.协议解除与终止10.1协议解除条件10.2协议终止条件10.3协议解除与终止的程序11.违约责任与赔偿11.1违约责任认定11.2违约赔偿方式11.3违约赔偿计算12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.法律适用与争议管辖13.1适用法律13.2争议管辖14.其他约定事项14.1其他补充条款14.2协议附件第一部分:合同如下:1.协议签署与生效1.1协议签署时间:本协议自双方代表签字盖章之日起生效。1.2协议生效条件:双方代表签署、盖章且协议内容符合法律法规。1.3协议签署双方:甲方(承包方)与乙方(分包方)。2.变更范围与内容2.1变更事项概述:本协议涉及地下工程劳务分包合同中关于工程量、工期、质量标准等方面的变更。2.2变更原因及目的:因工程实际情况变化,为确保工程顺利进行,提高工程质量,经双方协商一致,对原合同进行变更。2.3变更内容具体说明:2.3.1工程量调整:根据实际施工情况,增加部分工程量,具体详见附件一。2.3.2工期调整:原合同工期为X个月,现调整为X+Y个月。2.3.3质量标准变更:根据最新国家标准,对部分质量要求进行调整,具体详见附件二。3.变更实施与执行3.1变更实施时间:自本协议生效之日起,乙方应根据变更内容调整施工计划。3.2变更执行人员:乙方项目经理负责组织实施变更内容。3.3变更实施流程:3.3.1乙方项目经理根据变更内容,制定详细实施计划。3.3.2甲方对实施计划进行审核,确认无误后,双方共同签署变更实施确认书。3.3.3乙方按照实施计划执行变更内容。4.变更对合同双方的影响4.1对承包方的影响:甲方应按照变更后的工程量和工期支付乙方相应款项。4.2对分包方的影响:乙方应按照变更后的质量标准完成施工任务。4.3双方权益保障措施:4.3.1甲方按照变更后的工程量和工期支付乙方款项,确保乙方权益。4.3.2乙方按照变更后的质量标准施工,确保工程质量。5.变更费用的计算与支付5.1变更费用计算方法:根据实际发生的变更内容,按照合同约定的计价方式计算变更费用。5.2变更费用支付方式:乙方提交变更费用结算单,甲方审核后支付。5.3变更费用支付时间:自乙方提交变更费用结算单之日起X个工作日内支付。6.工程进度调整6.1工程进度调整原则:根据变更后的工期,合理调整工程进度计划。6.2工程进度调整方法:根据变更后的工期,重新制定工程进度计划,明确各阶段施工任务和时间节点。6.3工程进度调整通知:乙方应提前X天向甲方提交变更后的工程进度计划,甲方审核后通知双方。7.质量要求与验收标准7.1质量要求变更:根据最新国家标准,对部分质量要求进行调整,具体详见附件二。7.2质量验收标准变更:根据变更后的质量要求,调整验收标准,具体详见附件三。7.3质量问题处理:7.3.1乙方在施工过程中发现质量问题,应及时上报甲方。7.3.2甲方收到乙方上报的问题后,应在X个工作日内组织相关人员进行处理。7.3.3处理完成后,乙方应配合甲方进行验收。8.权利与义务的变更8.1承包方权利与义务变更8.1.1甲方有权要求乙方按照变更后的质量标准完成工程。8.1.2甲方有权监督乙方施工过程,确保工程进度和质量。8.1.3甲方有权要求乙方在规定时间内提交工程进度报告和费用结算单。8.2分包方权利与义务变更8.2.1乙方有权要求甲方按照变更后的工程量和工期支付款项。8.2.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源。8.2.3乙方应按照变更后的质量标准进行施工,并及时上报施工进度。8.3双方权利与义务的调整8.3.1双方应按照变更后的协议内容,履行各自的权利和义务。8.3.2双方应相互配合,共同确保工程顺利进行。9.争议解决机制9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序:9.2.1双方应在争议发生后X个工作日内提出书面争议通知。9.2.2争议双方应指定代表参加仲裁,并提交相关证据材料。9.2.3仲裁委员会应在收到仲裁申请后的X个月内作出裁决。9.3争议解决期限:自争议发生之日起,双方应在X个月内解决争议。10.协议解除与终止10.1协议解除条件:任何一方违反本协议的约定,经另一方书面通知后,未在X个工作日内纠正的,另一方有权解除本协议。10.2协议终止条件:工程完工且经甲方验收合格,双方无其他未了事项。10.3协议解除与终止的程序:10.3.1解除或终止协议的通知应以书面形式发送至对方。10.3.2双方应在收到解除或终止协议通知后的X个工作日内办理相关手续。10.3.3双方应按照协议约定处理剩余工程、款项结算和资料移交等事宜。11.违约责任与赔偿11.1违约责任认定:任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。11.2违约赔偿方式:违约方应向守约方支付违约金或赔偿损失。11.3违约赔偿计算:违约赔偿金额根据违约行为的性质和影响,参照合同约定和实际情况确定。12.保密条款12.1保密内容:双方在本协议履行过程中所获取的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限:自本协议签订之日起至协议终止后X年。12.3违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。13.法律适用与争议管辖13.1适用法律:本协议适用中华人民共和国法律法规。13.2争议管辖:本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律,并由合同签订地人民法院管辖。14.其他约定事项14.1其他补充条款:本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2协议附件:本协议附件一至附件三为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、项目管理公司、金融机构等,其具体指派和职责应在合同附件中明确。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了保证工程质量和进度,提高工作效率,确保合同履行。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲乙方与第三方之间的合作是基于本合同的约定,第三方不参与合同的基本权利义务分配。16.2第三方应独立于甲乙方,其工作成果和责任应由其自身承担。17.第三方介入的授权17.1甲方授权第三方对工程进行监督、检测、咨询等工作。17.2乙方应接受第三方的监督、检测、咨询等工作,并配合第三方完成相关工作。18.第三方的责任与权利18.1第三方的责任:18.1.1第三方应按照合同约定和行业标准履行职责。18.1.2第三方对在履行职责过程中产生的错误或遗漏承担相应责任。18.1.3第三方应对其工作人员的行为负责。18.2第三方的权利:18.2.1第三方有权要求甲乙方提供必要的工作条件和支持。18.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额的确定:19.1.1第三方责任限额应在合同中明确,由甲乙方根据工程规模、风险程度等因素协商确定。19.1.2第三方责任限额应在合同附件中单独列出,并由第三方签字确认。19.2第三方责任限额的适用:19.2.1第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因过错导致的损失。19.2.2第三方责任限额不适用于第三方故意或重大过失造成的损失。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的范围:20.1.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量、工程进度、合同履行情况等方面的监督和咨询。20.1.2第三方介入的具体工作内容和要求应在合同附件中详细列出。20.2第三方介入的程序

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论