2024年度城市地下综合管廊建设项目施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市地下综合管廊建设项目施工合同本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期1.5项目投资2.发包人及承包人信息2.1发包人名称2.2发包人地址2.3承包人名称2.4承包人地址3.合同签订及生效3.1合同签订时间3.2合同生效时间3.3合同履行期限4.施工内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工质量要求5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段工期安排5.3施工进度控制6.施工图纸及技术要求6.1施工图纸提供6.2技术要求及规范7.材料设备供应7.1材料设备采购7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环境保护9.施工验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间10.付款方式及进度款支付10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担14.合同附件14.1施工图纸14.2技术规范14.3其他相关文件第一部分：合同如下：1.项目概况1.1项目名称：2024年度城市地下综合管廊建设项目1.2项目地点：市区1.3项目规模：全长公里，包含座管廊节点1.4项目工期：自合同生效之日起个月内完成1.5项目投资：总投资额为人民币亿元2.发包人及承包人信息2.1发包人名称：市城市地下综合管廊建设指挥部2.2发包人地址：市区路号2.3承包人名称：建筑工程有限公司2.4承包人地址：市区路号3.合同签订及生效3.1合同签订时间：2024年X月X日3.2合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效3.3合同履行期限：自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止4.施工内容4.1施工范围：包括管廊主体结构、附属设施、附属工程等4.2施工内容：土建工程、管道安装、电气工程、通信工程等4.3施工质量要求：符合国家及地方相关质量标准和规范要求5.施工进度计划5.1施工阶段划分：土建施工、管道安装、电气通信施工、竣工验收5.2各阶段工期安排：土建施工个月，管道安装个月，电气通信施工个月，竣工验收及资料整理个月5.3施工进度控制：每月提交进度报告，经发包人审核后进行进度调整6.施工图纸及技术要求6.1施工图纸提供：发包人提供完整的施工图纸，承包人负责图纸的审核及确认6.2技术要求及规范：施工过程中应严格执行国家及地方相关技术规范和标准7.材料设备供应7.1材料设备采购：由承包人负责，采购材料设备应符合设计要求和质量标准7.2材料设备质量要求：所有材料设备须通过第三方检测机构检验合格7.3材料设备验收：承包人应在材料设备进场后及时进行验收，并将验收结果报发包人审核8.施工现场管理8.1施工现场布置：承包人应按照施工图纸和现场实际情况进行合理布置，确保施工安全、有序进行8.2施工现场安全：承包人应制定详细的安全管理制度，定期进行安全检查，确保施工现场安全无隐患8.3施工现场环境保护：承包人应遵守国家及地方环保法规，采取措施减少施工对环境的影响9.施工验收9.1验收标准：按照国家及地方相关标准和规范进行验收9.2验收程序：分阶段验收，包括隐蔽工程验收、分项工程验收、单位工程验收和竣工验收9.3验收时间：各阶段验收时间按照施工进度计划进行安排10.付款方式及进度款支付10.1付款方式：按月进度支付，以验收合格后的工程量为依据10.2付款进度：每月支付上月完成的工程量的80%，剩余20%作为质保金，在保修期满后支付10.3付款条件：承包人提交验收合格的工程量清单及发票，发包人审核无误后支付11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成时，提交合同约定的仲裁机构仲裁11.2争议解决机构：市仲裁委员会12.合同解除及终止12.1合同解除条件：因不可抗力、严重违约等情况导致合同无法履行时，双方可协商解除合同12.2合同终止条件：合同约定的工期届满，且项目竣工验收合格后，合同终止13.违约责任13.1违约行为：包括工期延误、质量不合格、安全责任事故等13.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等14.合同附件14.1施工图纸：包括总平面图、剖面图、详图等14.2技术规范：国家及地方相关技术规范和标准14.3其他相关文件：包括合同签订证明、验收报告、变更通知等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估、鉴定等服务的机构或个人。1.合同履行过程中出现技术难题，需要第三方提供专业咨询；2.需要第三方对工程质量、进度、安全等进行监督和评估；3.发生争议，需要第三方进行鉴定和调解；4.法律法规或合同约定需要第三方介入的其他情况。15.3第三方选择与授权：1.第三方的选择由甲乙双方协商确定，确保其具备相应的资质和能力；2.甲乙双方应向第三方授权，明确其介入的具体范围和权限。15.4第三方责任限额：1.第三方在合同履行过程中提供的服务，其责任限额由甲乙双方在合同中约定；2.第三方因其提供服务造成甲乙双方的损失，应按照约定的责任限额承担赔偿责任。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的职责：1.按照甲乙双方授权的范围，提供专业服务、咨询、监督、评估、鉴定等工作；2.及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题；3.遵守国家法律法规和合同约定。16.2第三方介入的程序：1.甲乙双方共同与第三方签订服务协议，明确服务内容、期限、费用等；2.第三方介入后，应按照协议约定开展工作；3.甲乙双方对第三方的服务进行监督，确保其履行职责。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分：1.第三方在提供咨询、监督、评估、鉴定等服务时，应独立于甲方，确保客观公正；2.第三方不得参与甲方的内部决策，不得影响甲方的自主权。17.2第三方与乙方的划分：1.第三方在提供咨询、监督、评估、鉴定等服务时，应独立于乙方，确保客观公正；2.第三方不得参与乙方的施工管理，不得干预乙方的施工活动。17.3第三方与其他第三方的关系：1.第三方与其他第三方之间应保持独立，不得相互干涉；2.如有需要，第三方之间可就工作协调进行沟通和合作。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件：1.合同约定的服务期限届满；2.甲乙双方协商一致；3.法律法规或合同约定其他终止条件。18.2第三方介入的终止程序：1.甲乙双方书面通知第三方终止介入；2.第三方应在接到通知后立即停止介入工作；3.甲乙双方就终止介入后的善后事宜进行协商。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：包含总平面图、剖面图、详图等，需符合国家及地方相关标准。说明：施工图纸是施工的重要依据，承包人需仔细审核并确认。2.技术规范详细要求：包括国家及地方相关技术规范和标准，承包人需严格执行。说明：技术规范是保证施工质量的重要标准，承包人需确保施工符合规范要求。3.合同签订证明详细要求：甲乙双方签字盖章的合同副本，作为合同生效的证明。说明：合同签订证明是合同有效性的法律文件，双方应妥善保管。4.验收报告详细要求：包括各阶段验收的报告，需由第三方验收机构出具。说明：验收报告是项目质量的重要证明，双方应共同确认。5.变更通知详细要求：甲乙双方就合同内容变更达成的书面协议。说明：变更通知是合同执行过程中的重要文件，双方需按照变更内容执行。6.工程量清单详细要求：详细列出各分项工程的工程量，用于结算和付款。说明：工程量清单是结算和付款的重要依据，承包人需确保准确无误。7.发票详细要求：合法有效的税务发票，用于记录付款和报销。说明：发票是财务核算的重要凭证，双方需妥善保管。8.安全生产许可证详细要求：承包人需具备有效的安全生产许可证。说明：安全生产许可证是施工安全的重要保障，承包人需确保合法合规。9.环境保护验收报告详细要求：项目施工过程中对环境影响的评估报告。说明：环境保护验收报告是评估项目对环境影响的重要文件。10.保修证书详细要求：项目竣工后，承包人提供的保修证书。说明：保修证书是保证项目质量的重要文件，双方需按照保修内容执行。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误责任认定标准：承包人未按合同约定的时间完成工程。示例说明：若承包人未在合同约定的工期内完成工程，需向发包人支付违约金，并承担由此造成的损失。2.质量不合格责任认定标准：施工完成的工程不符合合同约定的质量标准。示例说明：若施工完成的工程存在质量问题，承包人需进行返工或修复，并承担由此产生的费用。3.安全责任事故责任认定标准：施工过程中发生的安全事故，造成人员伤亡或财产损失。示例说明：若施工过程中发生安全事故，承包人需承担相应的法律责任，包括赔偿损失和支付罚款。4.材料设备质量不合格责任认定标准：承包人提供的材料设备不符合合同约定的质量标准。示例说明：若材料设备质量不合格，承包人需更换合格的材料设备，并承担由此产生的费用。5.违反合同约定责任认定标准：承包人违反合同约定的任何条款。示例说明：若承包人违反合同约定，如擅自改变施工方案，需向发包人支付违约金，并承担由此造成的损失。6.付款逾期责任认定标准：发包人未按合同约定的时间支付工程款。示例说明：若发包人逾期付款，需向承包人支付逾期付款利息，并承担由此造成的损失。全文完。2024年度城市地下综合管廊建设项目施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同有效期限1.4合同目的及适用范围2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目总投资及资金来源3.施工内容3.1施工范围3.2施工质量要求3.3施工进度安排3.4施工工艺及材料要求3.5施工安全措施4.合同双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.2乙方权利与义务5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款节点5.4付款条件6.施工进度管理6.1施工进度计划6.2进度变更及调整6.3施工进度监控7.质量管理7.1质量标准7.2质量检验及验收7.3质量问题处理8.安全管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3事故处理及责任追究9.保修责任9.1保修期限9.2保修范围9.3保修费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3合同未尽事宜处理14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方名称：城市地下综合管廊建设指挥部1.1.2甲方地址：省市区街道号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期：2024年3月15日1.2.2签订地点：省市区街道号会议室1.3合同有效期限1.3.1合同自签订之日起生效，至2026年3月14日止。1.4合同目的及适用范围1.4.1本合同旨在明确甲乙双方在2024年度城市地下综合管廊建设项目施工过程中的权利、义务及责任，确保项目顺利进行。1.4.2本合同适用于市区路段地下综合管廊建设项目。第二条项目概况2.1项目名称2.1.1市区路段地下综合管廊建设项目2.2项目地点2.2.1省市区街道2.3项目规模2.3.1管廊全长约5000米，横截面尺寸为6米×4米。2.4项目内容2.4.1管廊主体结构施工、内部设备安装、配套设施建设等。2.5项目总投资及资金来源2.5.1项目总投资为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00），资金来源为政府投资。第三条施工内容3.1施工范围3.1.1管廊主体结构施工、内部设备安装、配套设施建设等。3.2施工质量要求3.2.1符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量达到优良等级。3.3施工进度安排3.3.1项目总工期为18个月，自合同生效之日起计算。3.4施工工艺及材料要求3.4.1严格按照国家及行业标准进行施工，选用合格的材料和设备。3.5施工安全措施3.5.1严格执行安全生产责任制，确保施工现场安全。第四条合同双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全。4.1.2甲方负责提供施工图纸、技术资料及施工现场。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料及施工现场。4.2.2乙方负责按照合同约定完成施工任务，确保施工质量、进度和安全。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款5.1.1合同总价为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）。5.2支付方式5.2.1分阶段支付，具体支付节点如下：1.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%；2.进度款：每月支付合同价款的15%；3.结算款：项目完工验收合格后支付合同价款的70%；4.保修金：项目完工验收合格后支付合同价款的5%，保修期满无质量问题后无息退还。5.3付款节点5.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付；5.3.2进度款：每月5日前支付上个月完成工程的15%；5.3.3结算款：项目完工验收合格后30日内支付；5.3.4保修金：项目完工验收合格后支付。第六条施工进度管理6.1施工进度计划6.1.1乙方应编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。6.1.2甲方应在收到乙方施工进度计划后5个工作日内予以批复。6.2进度变更及调整6.2.1因不可抗力或其他原因导致施工进度受到影响时，乙方应及时通知甲方，并共同协商调整施工进度计划。6.3施工进度监控6.3.1甲方应定期对施工进度进行监控，确保乙方按计划完成施工任务。第七条质量管理7.1质量标准7.1.1本合同施工质量标准应符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量达到优良等级。7.2质量检验及验收7.2.1乙方应严格按照施工图纸、技术资料及国家标准进行施工，确保工程质量。7.2.2甲方应定期对施工质量进行监督检查，对不合格工程有权要求乙方进行整改。7.3质量问题处理7.3.1乙方在施工过程中发现质量问题，应及时采取措施进行整改，并向甲方报告。7.3.2甲方在接到乙方报告后，应及时对问题进行核实，并要求乙方采取有效措施进行整改。第八条安全管理8.1安全生产责任制8.1.1甲方和乙方应共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责。8.2安全生产措施8.2.1乙方应制定详细的安全生产措施，包括但不限于施工现场的安全防护、消防设施、应急救援预案等。8.2.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，确保各项安全措施落实到位。8.3事故处理及责任追究8.3.1发生安全事故时，乙方应立即启动应急救援预案，并立即报告甲方。8.3.2事故原因调查和处理应由甲方和乙方共同进行，责任方应承担相应的法律责任。第九条保修责任9.1保修期限9.1.1本合同项目完工验收合格后，乙方应提供两年保修服务。9.2保修范围9.2.1保修范围包括但不限于管廊主体结构、内部设备安装等。9.2.2保修期内出现的质量问题，乙方应免费进行维修或更换。9.3保修费用9.3.1保修期内出现的质量问题，其维修或更换所需的材料、人工等费用由乙方承担。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合约定的；10.1.2甲方未按合同约定支付款项的；10.1.3任何一方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金的计算标准为合同价款的5%。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1发生争议后，双方应立即停止争议行为，并尽快协商解决。11.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1甲方或乙方出现严重违约行为，经另一方书面通知后，另一方有权解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的，经双方协商一致，可以解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程全部完成，经双方验收合格；12.2.2双方协商一致解除合同。第十三条合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、工程量清单等。13.3合同未尽事宜处理13.3.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。第十四条合同签署14.1合同签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署地点14.2.1本合同签署地点为省市区街道号会议室。14.3合同签署人14.3.1甲方代表：14.3.2乙方代表：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供咨询、监督、检验、监理、评估、仲裁等服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同签订前的中介方，也不包括合同履行过程中的供应商、承包商等直接参与合同履行的一方。第二条第三方介入的申请与确定2.1甲乙双方在合同履行过程中，如认为需要第三方介入，应提前向对方提出申请，并说明介入的必要性、目的和预期效果。2.2双方应在收到申请后5个工作日内，共同确定介入的第三方机构或个人，并签订相应的合作协议。第三条第三方的责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定。3.2第三方的责任限额应在合作协议中明确约定，并不得超过其提供的服务的实际价值。3.3如第三方在履行职责过程中出现失误或过错，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但不超过约定的责任限额。第四条第三方的职责与权利4.1第三方的职责包括但不限于：4.1.1对合同履行的全过程进行监督、检查和评估；4.1.2对施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议；4.1.3对合同履行过程中出现的争议进行调解；4.2第三方的权利包括但不限于：4.2.1要求甲乙双方提供必要的资料和协助；4.2.2要求甲乙双方对合同履行情况进行说明；4.2.3对合同履行过程中出现的问题提出意见和建议。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在合同履行过程中的职责和权利仅限于其提供的专业服务范围内，不涉及甲乙双方的合同主体地位。5.2第三方不得干预甲乙双方的合同权利和义务，不得代替甲乙双方进行决策。5.3第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方以外的其他单位或个人进行沟通或协调，应事先取得甲乙双方的同意。第六条第三方介入的程序6.1甲乙双方在确定第三方后，应共同签订合作协议，明确双方的权利、义务和责任。6.2第三方应在合作协议签订后5个工作日内，向甲乙双方提交工作计划和服务方案。6.3第三方在履行职责过程中，应定期向甲乙双方提交工作报告，报告内容包括但不限于工作进展、发现的问题、意见和建议等。第七条第三方介入的终止7.1如第三方在合同履行过程中出现严重违约行为，甲乙双方有权终止其介入。7.2第三方介入的终止应书面通知甲乙双方，并说明终止原因。7.3第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行合同，并根据实际情况调整工作计划和服务方案。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用应在合作协议中明确约定，并由甲乙双方共同承担。8.2第三方介入的费用支付方式、支付时间等应在合作协议中明确约定。第九条第三方介入的保密9.1第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。9.2第三方在合同履行结束后，仍应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的任何信息。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列