版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024万科地产生态住宅购房合同细则本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.住宅项目基本情况2.1项目名称2.2项目地址2.3占地面积2.4建筑面积2.5容积率2.6绿化率2.7开发商及施工单位3.住宅购房合同3.1住宅购买价格3.2付款方式及期限3.3首付款比例3.4首付时间3.5付款进度及尾款支付3.6逾期付款责任4.房屋交付4.1交付时间4.2交付条件4.3交付手续4.4逾期交付责任5.房屋质量及保修5.1房屋质量标准5.2保修范围及期限5.3保修责任及处理6.房屋面积确认及误差处理6.1面积确认方式6.2面积误差处理7.房屋登记及产权转移7.1登记时间7.2登记费用7.3产权转移手续8.房屋配套及设施8.1配套设施清单8.2配套设施交付标准8.3配套设施保修及维修9.房屋租赁9.1租赁方式9.2租赁期限9.3租金及支付方式9.4租赁合同解除条件10.不可抗力及风险承担10.1不可抗力定义10.2不可抗力发生时的处理10.3风险承担11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同签订日期14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.1.1买方名称:________1.1.2买方住所:________1.1.3法定代表人或授权代表:________1.1.4联系方式:电话:________,邮箱:________1.2开发商名称及住所1.2.1开发商名称:________1.2.2开发商住所:________1.2.3法定代表人或授权代表:________1.2.4联系方式:电话:________,邮箱:________2.住宅项目基本情况2.1项目名称:________2.2项目地址:________2.3占地面积:________平方米2.4建筑面积:________平方米2.5容积率:________2.6绿化率:________2.7开发商及施工单位:开发商:________;施工单位:________3.住宅购房合同3.1住宅购买价格:________元/平方米,总计________元。3.2付款方式及期限:本合同住宅购买价格采取分期付款方式,具体付款期限如下:3.2.1首付款:________元,于合同签订之日起________日内支付。3.2.2第二期付款:________元,于房屋交付前________日内支付。3.2.3第三期付款:________元,于房屋交付后________日内支付。3.3首付款比例:________%3.4首付时间:合同签订之日起________日内。3.5付款进度及尾款支付:买方按照合同约定的付款进度支付房款,尾款在房屋交付后按照约定的比例支付。3.6逾期付款责任:买方逾期付款的,应按照合同约定的逾期付款利率支付滞纳金。4.房屋交付4.1交付时间:________年________月________日。4.2交付条件:房屋主体结构及内部设施符合合同约定标准,并经验收合格。4.3交付手续:买方在交付时间前,按照开发商通知的要求办理交付手续。4.4逾期交付责任:开发商逾期交付房屋的,应按照合同约定的逾期交付责任承担违约责任。5.房屋质量及保修5.1房屋质量标准:房屋质量应符合国家相关建筑质量标准及合同约定。5.2保修范围及期限:房屋主体结构、主要设施设备等保修范围及期限如下:5.2.1主体结构:________年。5.2.2电梯:________年。5.2.3供水、供电、供气、供暖等配套设施:________年。5.3保修责任及处理:开发商应按照国家相关法律法规及合同约定,承担保修责任,并及时处理保修事项。6.房屋面积确认及误差处理6.1面积确认方式:房屋面积以实测面积为准。6.2.1误差在3%以内(含3%):由买方按实测面积支付或退还房款。6.2.2误差超过3%:由开发商承担超出部分的房款差额。7.房屋登记及产权转移7.1登记时间:房屋交付后________日内。7.2登记费用:________元,由买方承担。7.3产权转移手续:买方在规定时间内,按照开发商提供的资料和流程办理产权转移手续。8.房屋配套及设施8.1配套设施清单8.1.1社区配套设施:________8.1.2室内配套设施:________8.1.3公共设施:________8.2配套设施交付标准8.2.1社区配套设施:按照规划设计标准及政府相关规定建设。8.2.2室内配套设施:符合国家相关标准及合同约定。8.2.3公共设施:按照规划设计标准及政府相关规定建设。8.3配套设施保修及维修8.3.1配套设施保修期限:________年。8.3.2维修责任:开发商负责设施的日常维护和保修期内维修。9.房屋租赁9.1租赁方式:买方有权自行决定是否租赁该住宅。9.2租赁期限:________年。9.3租金及支付方式:租金________元/月,支付方式为________。9.4租赁合同解除条件:双方协商一致或符合法定解除条件的,可以解除租赁合同。10.不可抗力及风险承担10.1不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。10.2不可抗力发生时的处理:发生不可抗力事件时,双方应协商解决,如协商不成,按照法律规定处理。10.3风险承担:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于逾期付款、逾期交付、房屋质量不符合约定等。11.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿:违约赔偿金额根据违约情形及损失程度确定。12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构:________13.合同生效及解除13.1合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效。13.2合同解除条件:包括但不限于违约、不可抗力、双方协商一致等。13.3合同解除程序:合同解除需双方书面同意,并按照法定程序办理。14.其他约定事项14.1.1住宅购房合同14.1.2配套设施清单14.1.3房屋质量保证书14.1.4交房通知书14.2合同解释:本合同未尽事宜,按照国家相关法律法规及行业惯例解释。14.3合同签订日期:________年________月________日。14.4合同份数:本合同一式________份,双方各执________份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人或单位,包括但不限于中介方、监理方、评估方、保险方等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在协助甲乙双方完成合同约定的相关事宜,确保合同条款的顺利执行。16.第三方责任及权利16.1第三方责任:16.1.1第三方应按照合同约定或相关法律法规,履行其职责,对因自身原因导致的违约行为承担相应的法律责任。16.1.2第三方在履行职责过程中,应保证其提供的服务或商品符合国家相关标准及合同约定。16.2第三方权利:16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责。16.2.2第三方有权根据合同约定或法律法规,收取合理的服务费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系:17.1.1第三方应与甲方保持良好沟通,及时报告工作进展。17.1.2第三方应遵守甲方的指示,按照甲方的要求开展工作。17.2第三方与乙方的关系:17.2.1第三方应与乙方保持良好沟通,及时报告工作进展。17.2.2第三方应遵守乙方的指示,按照乙方的要求开展工作。17.3第三方与甲乙双方的关系:17.3.1第三方在履行职责过程中,应公平、公正地处理甲乙双方的关系。17.3.2第三方应维护甲乙双方的合法权益,不得损害任何一方的利益。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额:第三方因履行职责过程中产生的违约责任,其赔偿金额不得超过合同约定或相关法律法规规定的最高赔偿限额。18.2责任限额的具体规定:18.2.1对于中介方,其责任限额为中介服务费用的________倍。18.2.2对于监理方,其责任限额为监理服务费用的________倍。18.2.3对于评估方,其责任限额为评估服务费用的________倍。18.2.4对于保险方,其责任限额为保险金额的________倍。19.第三方介入的具体条款19.1中介方:19.1.1中介方应具备相应的资质,并按照合同约定提供中介服务。19.1.2中介方应协助甲乙双方签订合同,并监督合同的履行。19.2监理方:19.2.1监理方应具备相应的资质,并按照合同约定进行工程监理。19.2.2监理方应监督工程质量、进度和成本,确保工程符合合同约定。19.3评估方:19.3.1评估方应具备相应的资质,并按照合同约定进行房屋评估。19.3.2评估方应提供真实、准确的评估报告。19.4保险方:19.4.1保险方应按照合同约定,为甲乙双方提供相应的保险服务。19.4.2保险方应在保险期限内,按照保险条款承担赔偿责任。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更:在合同履行过程中,如需变更第三方介入,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.2第三方介入的解除:如第三方因故无法履行职责,甲乙双方可解除其介入,并按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.住宅购房合同详细要求:合同内容应完整、清晰,包含双方基本信息、房屋信息、付款方式、交付时间、质量保证等条款。附件说明:本合同是双方签订的主要文件,具有法律效力。2.配套设施清单详细要求:清单应详细列出住宅项目的配套设施,包括社区配套设施、室内配套设施和公共设施等。附件说明:本清单作为合同附件,用于明确住宅项目的配套设施情况。3.房屋质量保证书详细要求:保证书应明确房屋质量标准、保修范围及期限、保修责任及处理等。附件说明:本保证书作为合同附件,用于保障买方的房屋质量权益。4.交房通知书详细要求:通知书应明确房屋交付时间、交付条件、交付手续等。附件说明:本通知书作为合同附件,用于通知买方房屋交付的相关事宜。5.房屋产权证书详细要求:证书应真实、合法,证明买方对房屋拥有合法产权。附件说明:本证书作为合同附件,用于证明买方的房屋产权。6.房屋租赁合同详细要求:合同应明确租赁方式、租赁期限、租金及支付方式、租赁合同解除条件等。附件说明:本合同作为合同附件,用于规范房屋租赁关系。7.不可抗力证明详细要求:证明应明确不可抗力事件的发生时间、地点、原因及影响。附件说明:本证明作为合同附件,用于证明不可抗力事件的发生。8.违约金收据详细要求:收据应真实、合法,证明已收取违约金。附件说明:本收据作为合同附件,用于证明违约金的收取。9.争议解决协议详细要求:协议应明确争议解决方式、争议解决机构等。附件说明:本协议作为合同附件,用于规范争议解决程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1逾期付款:买方未按合同约定时间支付房款。1.2逾期交付:开发商未按合同约定时间交付房屋。1.3房屋质量不符合约定:房屋质量不符合国家相关标准或合同约定。1.4逾期交付配套设施:开发商未按合同约定时间交付配套设施。1.5违约租赁合同:双方未按租赁合同约定履行义务。2.违约责任认定标准:2.1逾期付款:按合同约定的逾期付款利率支付滞纳金。2.2逾期交付:按合同约定的逾期交付责任承担违约责任。2.3房屋质量不符合约定:开发商负责修复或更换,并承担相关费用。2.4逾期交付配套设施:按合同约定的逾期交付责任承担违约责任。2.5违约租赁合同:按租赁合同约定的违约责任承担违约责任。3.违约责任示例说明:3.1买方逾期付款:买方逾期付款5万元,应按合同约定的逾期付款利率支付滞纳金,每日滞纳金为0.05%。3.2开发商逾期交付房屋:开发商逾期交付房屋30天,应按合同约定的逾期交付责任承担违约责任,每日赔偿买方0.1%的购房款。3.3房屋质量不符合约定:房屋墙体出现裂缝,开发商负责修复,并赔偿买方修复费用1万元。3.4逾期交付配套设施:开发商逾期交付小区绿化30天,应按合同约定的逾期交付责任承担违约责任,每日赔偿买方0.05%的购房款。3.5违约租赁合同:租赁合同约定租金为每月1万元,乙方未按约定支付租金,应按合同约定的违约责任承担违约责任,每日赔偿甲方0.1%的租金。全文完。2024万科地产生态住宅购房合同细则1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方(出卖方)信息1.2.乙方(买受方)信息2.房地产基本信息2.1.房地产位置及面积2.2.房地产产权情况2.3.房地产配套设施3.购房价格及支付方式3.1.购房总价3.2.付款方式3.3.付款期限4.合同签订及生效时间4.1.合同签订时间4.2.合同生效时间5.房屋交付及验收5.1.房屋交付时间5.2.房屋验收标准5.3.验收流程6.产权转移及登记6.1.产权转移时间6.2.产权登记手续6.3.登记费用7.交付条件及违约责任7.1.交付条件7.2.违约责任8.保修及维修责任8.1.保修期限8.2.保修范围8.3.维修责任9.违约责任及解决方式9.1.违约情形9.2.违约责任9.3.解决方式10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构11.合同解除及终止11.1.合同解除条件11.2.合同终止条件12.其他约定事项12.1.不可抗力12.2.合同附件13.合同签署13.1.签署日期13.2.签署地点14.合同附件清单第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1甲方(出卖方)信息1.1.1甲方名称:万科地产股份有限公司1.1.2甲方住所:市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.1.4甲方联系电话:011.2乙方(买受方)信息1.2.1乙方名称:1.2.2乙方住所:市区路号1.2.3乙方身份证号码:056781.2.4乙方联系电话:02第二条房地产基本信息2.1房地产位置及面积2.1.1房地产地址:市区路号2.1.2房地产建筑面积:100平方米2.1.3房地产套内面积:90平方米2.1.4房地产公摊面积:10平方米2.2房地产产权情况2.2.1房地产产权证号:房权证字第号2.2.2房地产产权性质:住宅2.2.3房地产产权用途:居住2.3房地产配套设施2.3.1供水供电:市政供水供电2.3.2供暖方式:集中供暖2.3.3交通状况:距离地铁号线站500米2.3.4周边配套:超市、学校、医院等第三条购房价格及支付方式3.1购房总价:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)3.2付款方式:3.2.1首付款:合同签订之日起3个工作日内支付人民币叁拾万元整(¥300,000.00)3.2.2首付比例:30%3.2.3尾款支付:房屋交付前支付剩余款项3.3付款期限:3.3.1首付款支付期限:合同签订之日起3个工作日内3.3.2尾款支付期限:房屋交付前第四条合同签订及生效时间4.1合同签订时间:2024年2月1日4.2合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效第五条房屋交付及验收5.1房屋交付时间:2025年6月30日5.2房屋验收标准:5.2.1房屋结构安全、无裂缝、无倾斜5.2.2供水供电、供暖设施正常5.2.3房屋内设施齐全、完好5.3验收流程:5.3.1乙方在房屋交付前应通知甲方进行验收5.3.2甲方应在乙方通知后3个工作日内进行验收5.3.3验收合格后,双方应在验收单上签字确认第六条产权转移及登记6.1产权转移时间:房屋交付后3个月内6.2产权登记手续:6.2.1甲方配合乙方办理产权转移登记手续6.2.2乙方承担产权登记费用6.3登记费用:人民币贰万元整(¥20,000.00)第七条交付条件及违约责任7.1交付条件:7.1.1房屋主体结构、配套设施符合国家及地方相关标准7.1.2房屋已办理竣工备案手续7.1.3房屋已达到交付条件7.2违约责任:7.2.1甲方未按时交付房屋,应向乙方支付违约金,违约金按日计算,每日按购房总价款的万分之五支付7.2.2乙方未按时支付购房款,应向甲方支付违约金,违约金按日计算,每日按未支付款项的万分之五支付第八条保修及维修责任8.1保修期限:8.1.1结构工程保修期限为房屋交付之日起50年8.1.2主体结构保修期限为房屋交付之日起50年8.1.3供水供电系统保修期限为房屋交付之日起2年8.1.4供暖设施保修期限为房屋交付之日起2年8.1.5其他设施保修期限为房屋交付之日起2年8.2保修范围:8.2.1主体结构、地基基础、屋面防水、内外墙体、门窗等8.2.2供水供电、供暖设施、电梯、消防设施等8.2.3其他设施设备8.3维修责任:8.3.1保修期内,甲方负责维修或更换存在质量问题的设施设备8.3.2保修期满后,甲方应提供维修服务,维修费用由乙方承担第九条违约责任及解决方式9.1违约情形:9.1.1甲方未按时交付房屋9.1.2乙方未按时支付购房款9.1.3任何一方违反合同约定的其他条款9.2违约责任:9.2.1违约方应向守约方支付违约金,违约金数额按合同约定执行9.2.2因违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任9.3解决方式:9.3.1双方协商解决9.3.2请求有关行政部门调解9.3.3向人民法院提起诉讼第十条争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:10.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件:11.1.1任何一方违反合同约定,经对方催告后仍未履行11.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行11.2合同终止条件:11.2.1合同约定的期限届满11.2.2合同双方协商一致解除合同第十二条其他约定事项12.1不可抗力:12.1.1因不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任12.1.2不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等12.2合同附件:12.2.1房地产产权证复印件12.2.2房屋平面图12.2.3付款凭证12.2.4其他相关文件第十三条合同签署13.1签署日期:2024年2月1日13.2签署地点:市区路号万科地产股份有限公司办公室第十四条合同附件清单14.1房地产产权证复印件14.2房屋平面图14.3付款凭证14.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念及界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同内容而介入的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、律师事务所等。1.2第三方应具备相应的资质和执业许可,能够独立承担法律责任。第二条第三方介入的依据及程序2.1第三方介入的依据:2.1.1合同约定2.1.2双方协商一致2.1.3法律法规或政策要求2.2第三方介入的程序:2.2.1双方应书面通知第三方介入的具体事项及原因2.2.2第三方应在接到通知后5个工作日内确认是否介入2.2.3第三方介入后,应按照合同约定或双方协商的协议履行职责第三条第三方的责任及权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应按照合同约定或协议履行职责,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任3.1.2第三方在履行职责过程中,应遵循诚实信用原则,保守商业秘密3.1.3第三方应遵守相关法律法规,不得从事违法活动3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助3.2.2第三方有权根据合同约定或协议收取合理的费用3.2.3第三方有权在履行职责过程中,对甲乙双方提出意见和建议第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定:4.1.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体事项、合同约定或协议确定4.1.2第三方责任限额不得超过合同总价款的10%4.2第三方责任限额的赔偿:4.2.1第三方在履行职责过程中造成损失的,应在责任限额内赔偿4.2.2超出责任限额的损失,由甲乙双方根据合同约定或协议分担第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方对甲方承担的责任限于其在合同履行过程中的职责范围5.1.2甲方对第三方在履行职责过程中造成的损失承担补充赔偿责任5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方对乙方承担的责任限于其在合同履行过程中的职责范围5.2.2乙方对第三方在履行职责过程中造成的损失承担补充赔偿责任5.3第三方与合同其他相关方的划分:5.3.1第三方对合同其他相关方(如银行、政府等)的责任,由合同其他相关方自行解决5.3.2合同其他相关方对第三方的责任,由合同其他相关方自行解决第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同6.2第三方介入期间,甲乙双方应向第三方提供必要的信息和协助6.3第三方介入期间,甲乙双方应遵守合同约定或协议,不得擅自变更合同内容第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入期间,甲乙双方发生争议的,应通过协商解决7.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止的条件:8.1.1合同履行完毕8.1.2第三方职责履行完毕8.1.3双方协商一致终止第三方介入8.2第三方介入终止的程序:8.2.1双方应书面通知第三方终止介入8.2.2第三方应在接到通知后5个工作日内确认是否终止介入8.2.3第三方终止介入后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房地产产权证复印件要求:提供清晰的房地产产权证复印件,包括封面、产权人信息页、房屋登记信息页等。说明:附件用于证明房地产的产权归属和房屋的基本信息。2.房屋平面图要求:提供房屋的平面图,包括房屋的结构布局、尺寸比例等。说明:附件用于展示房屋的具体结构和尺寸,便于验收和了解房屋情况。3.付款凭证要求:提供购房款支付的相关凭证,如银行转账记录、现金支付收据等。说明:附件用于证明购房款的支付情况,作为合同履行的证据。4.保修卡及维修记录要求:提供房屋的保修卡和维修记录,包括保修期限、维修内容等。说明:附件用于记录房屋的保修情况和维修历史,便于后续维修服务。5.合同签订证明要求:提供合同签订的证明文件,如合同复印件、签字盖章等。说明:附件用于证明合同的有效性和双方签字盖章的真实性。6.不可抗力证明要求:提供不可抗力事件的证明文件,如自然灾害、政府行为等。说明:附件用于证明不可抗力事件的发生,减轻或免除合同履行的责任。7.争议解决协议要求:提供争议解决协议的复印件,包括争议解决方式、机构等。说明:附件用于证明双方已就争议解决达成一致,便于后续争议处理。8.其他相关文件要求:提供与合同履行相关的其他文件,如设计变更通知、验收报告等。说明:附件用于补充合同内容,提供更全面的信息。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:1.1未按时交付房屋责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按日计算,每日按购房总价款的万分之五支付。示例:若甲方未能在合同约定的交付日期前交付房屋,乙方有权要求甲方支付违约金。1.2房屋质量不符合约定责任认定:甲方应负责维修或更换存在质量问题的设施设备,并承担由此产生的费用。示例:若房屋交付时存在漏水问题,甲方应负责维修并承担维修费用。2.乙方违约行为及责任认定:2.1未按时支付购房款责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金按日计算,每日按未支付款项的万分之五支付。示例:若乙方未能在合同约定的付款期限内支付购房款,甲方有权要求乙方支付违约金。2.2隐瞒房屋信息责任认定:乙方应承担因隐瞒房屋信息给甲方造成的损失。示例:若乙方在购房过程中隐瞒房屋存在重大质量问题,甲方有权要求乙方赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定:3.1第三方未按时履行职责责任认定:第三方应向甲乙双方承担违约责任,赔偿由此造成的损失。示例:若第三方未按时完成房屋验收工作,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。3.2第三方泄露商业秘密责任认定:第三方应承担因泄露商业秘密给甲乙双方造成的损失。示例:若第三方在履行职责过程中泄露了甲乙双方的商业秘密,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。全文完。2024万科地产生态住宅购房合同细则2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方(出卖人)基本信息1.2乙方(买受人)基本信息2.房地产基本信息2.1房地产权属证书2.2房地产位置、面积、结构等信息2.3房地产规划许可证、建筑工程施工许可证等3.购房价格及付款方式3.1购房价格3.2付款方式3.3首付款及尾款支付时间4.房地产交付及验收4.1交付时间4.2交付条件4.3验收标准及程序5.房地产税费及费用5.1税费承担5.2费用承担5.3税费及费用的缴纳方式6.房地产权利及义务6.1甲方权利及义务6.2乙方权利及义务7.违约责任及处理7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理方式8.争议解决方式8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除及终止9.1合同解除情形9.2合同终止情形10.合同附件10.1房地产权属证书复印件10.2房地产规划许可证复印件10.3房地产建筑工程施工许可证复印件11.合同签订及生效11.1合同签订时间11.2合同生效时间12.合同变更及解除12.1合同变更情形12.2合同解除情形13.合同解除后的处理13.1解除后的财产返还13.2解除后的费用承担14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方(出卖人)基本信息甲方名称:万科地产股份有限公司法定代表人:注册地址:省市区路号联系电话:01.2乙方(买受人)基本信息乙方名称:身份证号码:05678联系电话:12.房地产基本信息2.1房地产权属证书房地产权属证书编号:2.2房地产位置、面积、结构等信息房地产地址:省市区路号建筑面积:100平方米房屋结构:框架结构2.3房地产规划许可证、建筑工程施工许可证等规划许可证编号:建筑工程施工许可证编号:3.购房价格及付款方式3.1购房价格购房总价:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)3.2付款方式(1)首付款:购房总价款的30%,即人民币叁拾万元整(¥300,000.00),在合同签订之日起7个工作日内支付;(2)尾款:购房总价款的70%,即人民币柒拾万元整(¥700,000.00),在甲方取得房地产权属证书后7个工作日内支付;3.3首付款及尾款支付时间首付款支付时间:合同签订之日起7个工作日内;尾款支付时间:甲方取得房地产权属证书后7个工作日内;4.房地产交付及验收4.1交付时间房地产交付时间:甲方取得房地产权属证书后30日内;4.2交付条件(1)房地产权属清晰;(2)房地产符合规划、设计要求;(3)房地产无权属纠纷;4.3验收标准及程序(1)乙方应在甲方通知的验收时间内进行验收;(2)验收合格,乙方应在验收合格证明上签字确认;(3)验收不合格,乙方应在验收不合格证明上签字,并要求甲方在合理期限内修复;5.房地产税费及费用5.1税费承担税费由乙方承担,包括但不限于契税、印花税、房产税等;5.2费用承担(1)物业管理费、公共设施维修基金等由乙方承担;(2)其他费用由甲乙双方协商确定;5.3税费及费用的缴纳方式税费及费用由乙方在规定时间内缴纳至甲方指定的账户;6.房地产权利及义务6.1甲方权利及义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定支付购房款;(2)甲方有义务在合同约定的交付时间内交付房地产;(3)甲方有义务保证房地产权属清晰、无权属纠纷;6.2乙方权利及义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定交付房地产;(2)乙方有义务按照合同约定支付购房款;(3)乙方有义务在验收合格后接受房地产;7.违约责任及处理7.1违约情形(1)甲方未按合同约定交付房地产;(2)乙方未按合同约定支付购房款;(3)任何一方违反合同约定的其他义务;7.2违约责任(1)甲方违约,应向乙方支付违约金,违约金为购房总价款的10%;(2)乙方违约,应向甲方支付违约金,违约金为购房总价款的10%;7.3违约处理方式(1)违约方应立即履行合同义务;(2)如违约方未在规定期限内履行,守约方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。8.争议解决方式8.1争议解决方式本合同项下发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构除非另有约定,争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.合同解除及终止9.1合同解除情形(1)任何一方违约,经另一方通知,在合理期限内仍未履行或未采取补救措施的;(2)因不可抗力导致合同无法履行的;(3)其他根据法律规定或合同约定可以解除合同的情形。9.2合同终止情形(1)合同约定的履行期限届满;(2)合同当事人协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行,经双方确认合同终止。10.合同附件10.1房地产权属证书复印件甲方应向乙方提供房地产权属证书复印件一份,以供乙方查阅。10.2房地产规划许可证复印件甲方应向乙方提供房地产规划许可证复印件一份,以供乙方查阅。10.3房地产建筑工程施工许可证复印件甲方应向乙方提供房地产建筑工程施工许可证复印件一份,以供乙方查阅。11.合同签订及生效11.1合同签订时间本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同生效时间本合同自合同签订之日起生效。12.合同变更及解除12.1合同变更情形本合同在履行过程中,如需变更,应由甲乙双方协商一致,并以书面形式作出变更,变更后的条款作为本合同的一部分。12.2合同解除情形合同解除的情形按照第九条的规定执行。13.合同解除后的处理13.1解除后的财产返还合同解除后,甲乙双方应按照合同约定返还对方已支付的款项。13.2解除后的费用承担合同解除后,甲乙双方应承担各自产生的合理费用。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.4通知送达本合同项下的通知,应以书面形式通过邮寄、传真或电子邮件等方式送达,以送达日为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介机构、评估机构、咨询机构、监理机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了协助甲乙双方更好地履行合同义务,提高合同的履行效率,确保合同条款的准确执行。15.3第三方介入方式(1)提供专业服务,如评估、咨询、监理等;(2)协助甲乙双方进行合同谈判;(3)监督合同履行情况;(4)调解合同履行过程中产生的争议。16.第三方责任及权利16.1第三方责任(1)第三方应遵守合同约定,履行其职责,确保其提供的服务符合合同要求;(2)第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不符合合同要求的,应承担相应的违约责任;(3)第三方在提供专业服务时,应确保其服务的客观性、公正性和专业性,避免因个人偏见或错误导致合同履行受到影响。16.2第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以完成其服务;(2)第三方有权根据合同约定收取服务费用;(3)第三方有权要求甲乙双方对其提供的服务进行验收。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行合同过程中,因其违约行为给甲乙双方造成损失的,第三方应承担的最高赔偿限额。17.2责任限额确定(1)第三方责任限额根据第三方提供的服务类型和合同约定确定;(2)第三方责任限额不得低于人民币伍拾万元整(¥500,000.00);(3)责任限额在合同中明确约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分(1)甲方负责合同的签订、履行和解除,并承担相应的责任;(2)乙方负责支付购房款、接受房地产等,并承担相应的责任;(3)第三方负责提供专业服务,并承担因其服务导致合同履行受到影响的责任。18.2权利划分(1)
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026东北师范大学美术学院春季学期专任教师招聘2人备考题库(吉林)附答案详解(综合卷)
- 2026年黄石市黄石港区义务教育学校公开招聘教师22人备考题库完整参考答案详解
- 2026广东广州市黄埔区红山街道招聘政府聘员3人备考题库附答案详解(精练)
- 2026湖北武汉江夏区新兴商业有限公司招聘项目技术人员2人备考题库含答案详解(基础题)
- 2026陕西西安凤城医院招聘17人备考题库含答案详解(b卷)
- 2026陕西西安雁塔区长延堡社区卫生服务中心招聘备考题库及参考答案详解一套
- 2026国药西安惠安医院招聘12人备考题库及参考答案详解1套
- 2026江苏苏州市常熟市虞山街道招聘3人备考题库含答案详解(预热题)
- 2026广东阳江阳春市教师招聘131人备考题库(编制)及答案详解(有一套)
- 2026江西萍乡建工集团有限公司第一批次高层次和急需紧缺人才引进8人备考题库附答案详解ab卷
- FZ/T 73020-2019针织休闲服装
- FZ/T 07016-2021纺织企业能效评估导则
- 轨道工程施工课件
- 基因功能研究技术之基因敲除及基因编辑技术-课件
- (精华版)朱立言-公共管理概论
- 可持续发展的评价指标体系
- 客户关系管理第六章 客户个性化课件
- 全国小升初数学难题精粹100例(带解析)
- 高中人教物理选择性必修二第二章 电磁感应章末复习 练习-人教版(原卷版)
- 公路工程项目部各岗位安全责任书
- 泰康之家-燕园PPT演示课件(PPT 38页)
评论
0/150
提交评论