商务楼混凝土施工合同

商务楼混凝土施工合同合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：______________鉴于业主为修建商务楼，需要进行混凝土施工，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。第一条施工内容1.1本合同所述施工内容包括但不限于：混凝土浇筑、模板制作与拆除、混凝土养护等。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工。第二条施工期限2.1本工程的施工期限为：自合同签订之日起至______年______月______日止。2.2施工方若因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长。第三条施工质量3.1施工方应确保施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。3.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督和检查，施工方应予以配合。3.3工程验收合格后，施工方应按照约定提供相关质保服务。第四条合同价格4.1本工程的合同总价为人民币______元（大写：____________________元整）。4.2合同价格包括但不限于施工人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。4.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定，否则不得调整。第五条支付方式5.1业主应按照下列支付方式向施工方支付合同价款：（1）合同签订后3日内，支付合同总价款的5%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的5%；（4）剩余合同价款，在保修期满后无质量问题的情况下支付。5.2施工方开具等额的正规发票，业主按照约定时间支付。第六条违约责任6.1施工方若未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。6.2业主若未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分合同价款的1%。6.3双方若违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.商务楼混凝土施工合同2.施工图纸和技术要求3.工程质量标准和要求4.施工进度计划5.施工方资质证明文件6.业主支付凭证7.工程验收报告8.保修条款及相关证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。2.业主未按约定时间支付合同价款：认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。3.施工质量不符合约定：认定标准为国家相关法律法规、行业标准和业主要求。4.施工方未按照约定提供质保服务：认定标准为质保服务内容、期限不符合合同约定。三、法律名词及解释：1.甲方：指商务楼混凝土施工合同的业主方。2.乙方：指商务楼混凝土施工合同的施工方。3.施工图纸和技术要求：指施工方进行施工的依据和标准。4.合同价款：指商务楼混凝土施工合同约定的总价款。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.质保服务：指施工方在工程验收合格后提供的保修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法为双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：解决办法为施工方及时整改，重新验收直至符合标准。3.业主支付问题：解决办法为双方协商支付计划，确保合同价款按时支付。4.工程变更：解决办法为双方协商变更内容，签订补充协议并调整合同价款。5.争议解决：解决办法为友好协商，协商不成时向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用