云计算网络数据中心建设工程总包协议（2024年版）

云计算网络数据中心建设工程总包协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

本协议由以下双方于本协议签订之日订立：

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

鉴于：

1.甲方拟建设云计算网络数据中心，需委托乙方进行总包工程的建设工作。

2.乙方具备完成本工程所需的资质、技术能力和人力资源。

3.双方经友好协商，就本工程的总包事宜达成一致意见，现就有关事宜订立本协议。

本协议旨在明确双方的权利义务，确保云计算网络数据中心建设工程的顺利进行，实现双方共赢。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方负责云计算网络数据中心的总包工程，包括但不限于：建筑设计、设备采购、安装调试、系统集成、网络安全保障等。

2.乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程，确保工程质量符合国家标准和行业标准。

二、质量标准

1.乙方承诺所提供的服务和产品必须符合国家相关法律法规及行业标准。

2.工程质量应符合甲方提出的质量要求，并经甲方验收合格。

三、价格支付

1.双方根据实际情况协商确定工程总包价格，包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、运输费、安装调试费等。

2.甲方按以下方式支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；

（2）工程开工前，甲方支付合同总价款的30%；

（3）工程中期，甲方根据工程进度支付合同总价款的30%；

（4）工程完工并通过甲方验收后，甲方支付合同总价款的20%；

（5）质保期满后，甲方支付剩余的10%作为质保金。

四、保密条款

1.双方对本协议内容及在履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密义务在本协议终止后仍继续有效。

五、违约责任

1.如乙方未按约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。

2.如甲方未按约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项万分之五的违约金。

3.如任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

3.本协议的修改、补充、解除或终止，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

4.本协议的签订和履行，应符合国家法律法规及政策规定。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

（1）对乙方提供的服务和产品进行验收，并提出合理意见；

（2）在合同履行过程中，有权要求乙方提供项目进展情况；

（3）对乙方违反保密义务的行为，有权要求其承担法律责任；

（4）在乙方违约时，有权要求其承担相应的违约责任。

2.甲方义务：

（1）按照约定的时间和金额支付工程款项；

（2）在工程开工前，提供必要的场地、设施等条件；

（3）对乙方提供的项目建议书、设计方案等文件进行审查，并在规定时间内给予答复；

（4）在工程验收过程中，配合乙方完成验收工作；

（5）对乙方在工程实施过程中遇到的问题，提供必要的支持和协助。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

（1）在工程实施过程中，对工程质量、进度和成本进行控制；

（2）在工程验收合格后，收取合同约定的工程款项；

（3）在甲方违约时，有权要求其承担相应的违约责任；

（4）在工程实施过程中，有权要求甲方提供必要的场地、设施等条件。

2.乙方义务：

（1）按照甲方要求，按时完成工程，确保工程质量符合约定标准；

（2）在工程实施过程中，确保施工安全，遵守国家法律法规；

（3）按照合同约定，负责工程的设计、设备采购、安装调试、系统集成等工作；

（4）对甲方提供的项目资料进行保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露；

（5）在工程验收合格后，对工程进行保修，保修期限按照国家相关法律法规执行；

（6）在工程实施过程中，如遇到不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方，并采取有效措施减少损失。

三、合作方式

1.双方应建立良好的沟通机制，定期召开项目协调会，及时解决工程实施过程中遇到的问题。

2.甲方应指定专人负责与乙方沟通，乙方应指定项目负责人负责项目的具体实施。

3.双方应按照合同约定，相互配合，共同推进工程进度。

4.在工程实施过程中，如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。

5.双方应共同遵守国家法律法规及政策规定，确保工程项目的顺利进行。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起至工程验收合格之日止。

2.在合同有效期内，如因国家政策调整、不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方应协商一致，对本协议进行变更或终止。

二、合同的变更

1.合同的任何变更，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2.合同变更内容应包括但不限于工程范围、服务内容、价格、付款方式、违约责任等。

3.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

三、合同的解除

1.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

2.合同解除应当以书面形式通知对方，自通知到达对方之日起合同解除。

3.因不可抗力导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同，并免除各自的责任。

四、合同终止条件

1.合同期限届满，且工程验收合格，合同自然终止。

2.双方协商一致解除合同。

3.因不可抗力导致合同无法继续履行，合同终止。

五、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼过程中，双方应继续履行合同约定的义务。

六、法律适用和管辖法院

1.本协议适用中华人民共和国法律。

2.本协议的签订、效力、解释、履行、变更、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.任何因本协议引起的或与本协议有关的争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本协议自双方签字盖章之日起具有法律效力。

2.如本协议中的任何条款与法律、行政法规相抵触，则该条款无效，但不影响其他条款的效力。

3.本协议的未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

（1）云计算网络数据中心建设项目的可行性研究报告；

（2）场地使用证明文件；

（3）项目资金来源证明；

（4）相关审批文件及许可证明；

（5）项目相关技术标准及要求；

（6）工程图纸及技术规范；

（7）其他甲方认为有必要提供的文件。

2.乙方提供的附件：

（1）企业法人营业执照副本；

（2）相关资质证书；

（3）项目负责人及主要技术人员简历；

（4）类似工程业绩证明；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）安全生产许可证；

（7）其他乙方认为有必要提供的文件。

3.双方共同提供的附件：

（1）合同签订前的谈判记录；

（2）合同签订过程中的协商文件；

（3）工程进度报告；

（4）工程变更文件；

（5）验收报告；

（6）其他双方认为需要共同准备的文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲