光伏电站施工临时围墙施工协议

光伏电站施工临时围墙施工协议合同编号：__________光伏电站施工临时围墙施工协议甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为光伏电站的开发商，乙方为具备相关资质和经验的临时围墙施工单位，现双方为明确双方的权利和义务，就乙方承建甲方光伏电站施工临时围墙工程达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：光伏电站施工临时围墙工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方负责根据甲方提供的施工图纸和技术要求，施工建设光伏电站施工临时围墙，确保围墙结构安全、稳定，满足甲方施工需要。二、工程量及工期2.1工程量：根据甲方提供的工程量清单，乙方应完成临时围墙的施工建设。2.2工期：本工程计划自双方签订本协议之日起至__________止。2.3工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金。三、工程质量3.1质量标准：乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保临时围墙的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.2质量保证：乙方应对施工的临时围墙质量承担责任，自工程验收合格之日起__________年内，如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。四、合同价格及支付4.1合同价格：本协议临时围墙施工项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）进度付款：按照双方约定的工程进度，甲方按实际完成工程量的__________%进行付款。（2）验收合格后付款：甲方在工程验收合格后一次性支付乙方合同总价款的__________%。4.3支付时间：甲方应在本协议约定的付款方式下，在接到乙方提交的工程进度报告或工程验收合格报告之日起__________日内，向乙方支付相应款项。五、违约责任5.1乙方未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%乘以工程延期天数。5.2甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付工程款项的__________%乘以逾期支付天数。六、争议解决6.1对于本协议的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.光伏电站施工临时围墙施工协议2.工程量清单3.施工图纸4.技术要求说明5.工程进度报告6.工程验收合格报告7.付款凭证8.违约金计算公式9.滞纳金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程2.甲方未按约定时间支付工程款项3.乙方施工的临时围墙质量不符合约定标准4.乙方未按照甲方提供的技术要求进行施工5.乙方在工程验收过程中隐瞒事实或提供虚假信息6.甲方未按照约定提供施工条件或所需材料三、法律名词及解释：1.光伏电站：是指利用太阳能光伏效应将光能转换为电能的电站。2.临时围墙：是指为了光伏电站建设施工需要，临时设立的围墙。3.合同总价款：是指双方约定的完成工程后，乙方应得的全部款项。4.违约金：是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的违约赔偿金。5.滞纳金：是指逾期支付款项的一方应向另一方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应按照技术要求进行施工，确保围墙质量。如出现质量问题，乙方应及时维修或更换。3.款项支付延误：甲方应按时支付工程款项。如发生延误，应支付滞纳金，并与乙方协商解决。4.施工条件不足：甲方应确保施工所需条件的提供。如甲方未能提供，应与乙方协商解决。五、所有应用场景：1.光伏电站施工期间，需要设立临时围墙，以确保施工安全和顺利进行。2.双方在合同中明确工程内容、工期、质量、价格