工程分包协议示范文本

工程分包协议示范文本合同目录第一章总则1.1协议背景与目的1.2适用法律1.3定义与解释第二章分包工程概况2.1分包工程内容2.2分包工程地点2.3分包工程时间第三章分包商的义务与责任3.1分包商的基本义务3.2分包商的技术与施工标准3.3分包商的安全责任第四章总包商的义务与责任4.1总包商对分包商的支持4.2总包商的质量与进度要求4.3总包商的管理与协调第五章合同价格与支付5.1分包工程合同价格5.2支付方式与时间表5.3价格调整机制第六章工程变更与调整6.1工程变更程序6.2工程变更的费用与时间调整6.3工程变更的争议解决第七章违约责任7.1分包商的违约行为7.2总包商的违约行为7.3违约责任的具体处理第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁程序8.3诉讼管辖第九章保险与安全保障9.1分包商的保险责任9.2总包商的保险责任9.3安全保障措施第十章信息与沟通10.1信息交流机制10.2沟通渠道的建立10.3保密条款第十一章合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件第十二章其他条款12.1知识产权保护12.2不可抗力12.3附件与附录第十三章合同的签署与备案13.1签署程序13.2备案要求13.3合同文本的数量与保管第十四章附则14.1合同的解释权14.2合同的修改与补充14.3合同的完整性与独立性声明合同编号_________第一章总则1.1协议背景与目的1.2适用法律1.3定义与解释第二章分包工程概况2.1分包工程内容2.2分包工程地点2.3分包工程时间第三章分包商的义务与责任3.1分包商的基本义务3.2分包商的技术与施工标准3.3分包商的安全责任第四章总包商的义务与责任4.1总包商对分包商的支持4.2总包商的质量与进度要求4.3总包商的管理与协调第五章合同价格与支付5.1分包工程合同价格5.2支付方式与时间表5.3价格调整机制第六章工程变更与调整6.1工程变更程序6.2工程变更的费用与时间调整6.3工程变更的争议解决第七章违约责任7.1分包商的违约行为7.2总包商的违约行为7.3违约责任的具体处理第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁程序8.3诉讼管辖第九章保险与安全保障9.1分包商的保险责任9.2总包商的保险责任9.3安全保障措施第十章信息与沟通10.1信息交流机制10.2沟通渠道的建立10.3保密条款第十一章合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件第十二章其他条款12.1知识产权保护12.2不可抗力12.3附件与附录第十三章合同的签署与备案13.1签署程序13.2备案要求13.3合同文本的数量与保管第十四章附则14.1合同的解释权14.2合同的修改与补充14.3合同的完整性与独立性声明（合同方签字盖章区域）甲方签字：______________________日期：______________________乙方签字：______________________日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方额外义务甲方应确保分包工程所需的材料、设备和技术符合国家相关标准和规定。同时，甲方应对分包工程的施工进度、质量、安全等方面进行监督和检查，确保分包商按照合同约定完成工程。1.2甲方权利限制甲方应遵守合同约定的权利限制，不得干涉分包商正常的施工管理，不得无故拖欠应付的分包工程款项，不得擅自变更分包工程的内容和要求。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方额外义务乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成分包工程，确保分包工程的施工安全，保护环境。同时，乙方应接受甲方和总包商的监督和检查，及时整改不符合要求的问题。2.2乙方权利限制乙方应遵守合同约定的权利限制，不得擅自变更分包工程的内容和要求，不得将分包工程转包或分包给第三方，不得干涉总包商的管理和协调工作。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定，公正、公平地处理分包工程中的争议和问题。同时，第三方中介应保密合同双方的商业秘密，不得泄露给无关方。3.2第三方中介的权利限制第三方中介应遵守合同约定的权利限制，不得干预分包工程的正常施工，不得收取任何形式的回扣或佣金。如发现第三方中介违反合同约定，甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸2.分包工程施工方案3.分包工程材料与设备清单4.分包工程进度计划5.分包工程质量标准与检测方法6.分包工程安全措施与应急预案7.分包工程环境保护措施与应急预案8.分包工程保险单据9.分包工程支付凭证10.分包工程变更与调整记录11.分包工程验收报告12.分包工程维修与保修协议二、违约行为及认定：1.分包商未按约定时间完成工程：指分包商未能按照合同约定的工期完成分包工程。2.分包商工程质量不符合约定：指分包工程的质量标准未达到合同约定的要求。3.分包商使用不合格材料或设备：指分包商在施工过程中使用了合同约定的不合格材料或设备。4.分包商未按约定支付款项：指分包商未能按照合同约定的时间和方式支付款项。5.总包商未按约定提供支持：指总包商未能按照合同约定的方式提供技术、物资等支持。6.总包商未按约定时间支付款项：指总包商未能按照合同约定的时间和方式支付款项。7.第三方中介未按约定处理争议：指第三方中介未能公正、公平地处理分包工程中的争议。三、法律名词及解释：1.分包工程：指总包商将其合同范围内的一部分工程发包给具有相应资质的分包商施工。2.总包商：指承担合同主体工程承包的企业或个人。3.分包商：指接受总包商发包的工程承包的企业或个人。4.第三方中介：指在分包工程中进行争议调解、仲裁或诉讼的独立第三方机构或个人。5.违约：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同约定，协商确定延误责任和赔偿方式。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，重新验收，必要时采取补救措施。3.支付纠纷：解决办法：核对支付凭证，协商确定支付金额和时间。4.保险理赔：解决办法：及时提交理赔材料，协商确定理赔金额。5.争议处理：