2024版个人门面出租合同附带装修设计与施工协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版个人门面出租合同，附带装修设计与施工协议本合同目录一览1.合同基本信息1.1出租方基本信息1.2承租方基本信息1.3出租门面基本情况1.4出租期限2.租金及支付方式2.1租金金额2.2租金支付方式2.3逾期支付违约责任3.装修设计与施工3.1装修设计方案3.2施工单位选择3.3施工进度安排3.4施工验收标准4.装修费用承担4.1装修费用总额4.2费用承担比例4.3费用支付方式5.门面使用与管理5.1门面使用范围5.2经营范围限制5.3日常管理责任6.门窗及设施维护6.1门窗维修责任6.2设施维修责任6.3维修费用承担7.租金调整7.1调整依据7.2调整方式7.3调整周期8.违约责任8.1出租方违约责任8.2承租方违约责任8.3违约金计算标准9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.其他约定事项12.1不可抗力条款12.2通知与送达12.3合同附件13.合同签署与见证13.1签署时间13.2签署地点13.3见证单位14.合同附件14.1装修设计方案14.2施工单位资质证明14.3其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1出租方基本信息出租方名称：__________________法定代表人：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________1.2承租方基本信息承租方名称：__________________法定代表人：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________1.3出租门面基本情况门面地址：__________________面积：__________________平方米房屋结构：__________________产权性质：__________________1.4出租期限出租起始日期：__________________出租终止日期：__________________租期：__________________年2.租金及支付方式2.1租金金额年租金总额：__________________元2.2租金支付方式租金支付方式为：__________________支付时间：每月__________________日2.3逾期支付违约责任如承租方逾期支付租金，应向出租方支付每日__________________%的滞纳金。3.装修设计与施工3.1装修设计方案装修设计方案由出租方提供，承租方应予以接受。3.2施工单位选择施工单位由出租方选定，并报承租方备案。3.3施工进度安排施工进度安排如下：1.施工准备：__________________2.施工阶段：__________________3.验收阶段：__________________3.4施工验收标准施工验收标准应符合国家相关规范和标准，具体要求详见附件。4.装修费用承担4.1装修费用总额装修费用总额为：__________________元4.2费用承担比例出租方承担：__________________%承租方承担：__________________%4.3费用支付方式装修费用按施工进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。5.门面使用与管理5.1门面使用范围承租方仅限于在门面内从事__________________经营活动。5.2经营范围限制承租方不得从事__________________等违法、违规经营活动。5.3日常管理责任日常管理工作由承租方负责，出租方提供必要协助。6.门窗及设施维护6.1门窗维修责任门窗日常维修由承租方负责，大修或更换由出租方负责。6.2设施维修责任设施日常维修由承租方负责，大修或更换由出租方负责。6.3维修费用承担日常维修费用由承租方承担，大修或更换费用由出租方承担。7.租金调整7.1调整依据租金调整依据为__________________7.2调整方式租金调整方式为：__________________7.3调整周期租金调整周期为：__________________年8.违约责任8.1出租方违约责任8.1.1出租方未按约定提供房屋，应向承租方支付相当于一个月租金的违约金。8.1.2出租方擅自提高租金，承租方有权解除合同，并要求出租方支付相当于三个月租金的违约金。8.2承租方违约责任8.2.1承租方逾期支付租金，每逾期一日，应向出租方支付相当于租金1%的违约金。8.2.2承租方擅自改变房屋结构或用途，出租方有权解除合同，并要求承租方赔偿损失。8.3违约金计算标准违约金计算以实际发生的损失为基础，并参照市场同类房屋的租金水平确定。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1合同到期后，双方协商一致可续签合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方可解除合同。9.1.3出租方或承租方违约，对方有权解除合同。9.2合同终止条件9.2.1出租方或承租方死亡或丧失民事行为能力，合同终止。9.2.2合同约定的解除条件成就，合同终止。9.3合同解除与终止后的处理9.3.1合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同义务。9.3.2合同解除或终止后，承租方应向出租方支付已使用期间的租金。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的，提交__________________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为__________________仲裁委员会。11.合同生效与期限11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同，并完成相关手续后生效。11.2合同期限11.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________________年。11.3合同续签11.3.1合同期满前，双方可协商续签合同。12.其他约定事项12.1不可抗力条款12.1.1不可抗力是指自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.2通知与送达12.2.1通知应以书面形式进行，送达地址为双方在合同中约定的地址。12.3合同附件12.3.1本合同附件包括但不限于装修设计方案、施工合同等。13.合同签署与见证13.1签署时间13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点13.2.1本合同在__________________签署。13.3见证单位13.3.1本合同由__________________见证。14.合同附件14.1装修设计方案14.2施工单位资质证明14.3其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的，经甲乙双方同意介入合同关系中的独立第三方。第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、施工方等。15.2第三方的介入条件15.2.1甲乙双方协商一致；15.2.2第三方具备相应的资质和能力；15.2.3第三方的介入不违反法律法规及合同约定。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任16.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行合同约定的相关职责。16.1.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.3第三方在履行职责过程中，如违反法律法规，应承担相应的法律责任。16.2第三方的权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的行为进行监督和指导。17.甲乙双方的责任17.1甲方的责任17.1.1甲方应按照合同约定，及时支付第三方服务费用。17.1.2甲方应配合第三方履行职责，提供必要的协助。17.2乙方的责任17.2.1乙方应按照合同约定，及时支付第三方服务费用。17.2.2乙方应配合第三方履行职责，提供必要的协助。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额为：__________________元。18.1.2如第三方责任造成甲乙双方损失超过责任限额的，第三方应承担超出部分的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方与甲方之间的关系，由第三方与甲方另行签订的协议约定。19.1.2第三方在履行职责过程中，如需与甲方发生费用结算，应向甲方提交费用清单及发票。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方与乙方之间的关系，由第三方与乙方另行签订的协议约定。19.2.2第三方在履行职责过程中，如需与乙方发生费用结算，应向乙方提交费用清单及发票。19.3第三方与甲乙双方的划分19.3.1第三方在履行职责过程中，对甲乙双方的责任划分，应以合同约定为准。19.3.2第三方在履行职责过程中，如需对甲乙双方进行协调，应遵循公平、公正的原则。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕；20.1.2第三方职责履行完毕；20.1.3甲乙双方协商一致。20.2第三方介入的终止程序20.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.装修设计方案要求：详细描述门面装修的设计方案，包括布局、材料、风格等。说明：装修设计方案是合同履行的重要依据，应由具有相应资质的设计单位提供。2.施工单位资质证明要求：提供施工单位的企业法人营业执照、资质证书等证明文件。说明：施工单位资质证明是确保施工质量和安全的重要文件。3.装修工程合同要求：明确装修工程的具体内容、施工期限、质量标准、费用结算等。说明：装修工程合同是甲乙双方与施工单位之间的协议，是装修工程履行的重要依据。4.不可抗力事件证明要求：提供证明不可抗力事件发生的文件，如自然灾害、政府行为等。说明：不可抗力事件证明是合同解除或终止的重要依据。5.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构和程序。说明：争议解决协议是双方在争议发生时，选择解决争议的方式和机构的依据。6.通知送达凭证要求：提供通知送达的凭证，如邮寄单、快递单等。说明：通知送达凭证是证明通知已送达对方的重要证据。7.费用结算清单要求：详细列明各项费用的金额、支付时间等。说明：费用结算清单是双方进行费用结算的依据。8.合同履行情况报告要求：定期或不定期报告合同履行情况，包括装修进度、租金支付情况等。说明：合同履行情况报告是双方了解合同履行情况的重要途径。说明二：违约行为及责任认定：1.出租方违约行为及责任认定违约行为：未按约定提供房屋或提高租金。责任认定：支付违约金，赔偿承租方因此遭受的损失。2.承租方违约行为及责任认定违约行为：逾期支付租金、擅自改变房屋结构或用途。责任认定：支付违约金，赔偿出租方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按约定履行职责、造成损失。责任认定：承担相应赔偿责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.不可抗力事件下的责任认定责任认定：双方均不承担责任，合同解除或终止。示例说明：若出租方未按约定提供房屋，导致承租方无法正常经营，出租方应支付相当于一个月租金的违约金，并赔偿承租方因此遭受的损失。若第三方在施工过程中造成财产损失，第三方应承担相应赔偿责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024版个人门面出租合同，附带装修设计与施工协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1出租方基本信息1.2承租方基本信息2.出租物基本情况2.1门面位置2.2面积2.3结构2.4配套设施3.出租期限及租金3.1出租期限3.2租金金额3.3租金支付方式3.4租金调整4.装修设计与施工协议4.1装修设计4.2施工协议4.3施工期限4.4施工质量要求4.5施工验收5.装修费用及支付5.1装修费用估算5.2装修费用支付方式5.3装修费用调整6.违约责任6.1出租方违约责任6.2承租方违约责任7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效及变更9.1合同生效日期9.2合同变更程序10.其他约定事项10.1不可抗力10.2合同附件10.3合同份数11.合同附件一：装修设计方案11.1设计方案概述11.2设计方案内容11.3设计方案图纸12.合同附件二：施工协议12.1施工协议概述12.2施工协议内容12.3施工协议附件13.合同附件三：租金支付凭证13.1支付凭证种类13.2支付凭证保存期限14.合同附件四：争议解决相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1出租方基本信息出租方名称：出租方法定代表人：出租方住所：1.2承租方基本信息承租方名称：承租方法定代表人：承租方住所：2.出租物基本情况2.1门面位置出租物位于：具体地址2.2面积出租物面积：平方米2.3结构出租物结构：具体结构描述2.4配套设施配套设施：具体配套设施描述3.出租期限及租金3.1出租期限出租期限：自年月日起至年月日止，共计年月日。3.2租金金额租金金额：人民币元整。3.3租金支付方式租金支付方式：按月支付，每月前10日支付当月租金。3.4租金调整租金调整：根据市场行情及双方协商结果，租金可进行年度调整。4.装修设计与施工协议4.1装修设计装修设计：由双方共同协商确定装修设计方案。4.2施工协议施工协议：由双方签订施工协议，明确施工期限、质量要求、验收标准等。4.3施工期限施工期限：自年月日起至年月日止，共计月。4.4施工质量要求施工质量要求：符合国家相关质量标准，确保安全、美观、实用。4.5施工验收施工验收：施工完成后，由双方共同进行验收，合格后方可投入使用。5.装修费用及支付5.1装修费用估算装修费用估算：人民币元整。5.2装修费用支付方式装修费用支付方式：按工程进度分期支付。5.3装修费用调整装修费用调整：根据实际施工情况，装修费用可进行适当调整。6.违约责任6.1出租方违约责任出租方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.2承租方违约责任承租方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意仲裁，争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。9.合同生效及变更9.1合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同变更程序任何一方对本合同的修改或补充，均应以书面形式提出，经双方协商一致并签订书面协议后生效。10.其他约定事项10.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并提供不可抗力发生的相关证明。10.2合同附件本合同附件为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。10.3合同份数本合同一式份，出租方和承租方各执份。11.合同附件一：装修设计方案11.1设计方案概述设计方案概述：包括设计风格、功能布局、材料选择等。11.2设计方案内容设计方案内容：详细的设计图纸、施工说明、材料清单等。11.3设计方案图纸设计方案图纸：提供平面图、立面图、剖面图等。12.合同附件二：施工协议12.1施工协议概述施工协议概述：包括施工范围、工期、质量要求、验收标准等。12.2施工协议内容施工协议内容：详细施工方案、施工人员、施工设备、施工安全措施等。12.3施工协议附件施工协议附件：施工合同、施工图纸、施工人员名单等。13.合同附件三：租金支付凭证13.1支付凭证种类支付凭证种类：包括银行转账凭证、现金支付凭证等。13.2支付凭证保存期限支付凭证保存期限：自支付之日起保存至少年。14.合同附件四：争议解决相关文件14.1争议解决相关文件争议解决相关文件：包括但不限于仲裁裁决书、法院判决书、调解书等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除出租方和承租方之外的，为履行本合同提供中介、咨询、监理、设计、施工等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入条件15.2.1中介服务如需中介服务，由出租方或承租方委托具有合法资质的中介机构，中介机构应协助双方签订中介服务合同，明确中介服务内容和报酬。15.2.2咨询服务如需咨询服务，双方可共同委托具有专业资质的咨询机构，咨询机构应提供专业意见，并签订咨询服务合同。15.2.3监理服务如需监理服务，由出租方或承租方委托具有相应资质的监理机构，监理机构应监督施工质量，并签订监理服务合同。15.2.4设计服务如需设计服务，由出租方或承租方委托具有设计资质的设计机构，设计机构应提供设计方案，并签订设计服务合同。15.2.5施工服务如需施工服务，由出租方或承租方委托具有施工资质的施工单位，施工单位应按照设计方案进行施工，并签订施工合同。15.3第三方责任15.3.1责任限额第三方在履行本合同时，因自身原因造成出租方或承租方损失的，应承担相应的赔偿责任。责任限额由双方在第三方服务合同中约定，但不得超过本合同约定的出租方或承租方损失金额的百分之五十。15.3.2责任免除因不可抗力、出租方或承租方原因导致第三方无法履行服务义务，或第三方履行服务义务不符合合同约定，但非因第三方故意或重大过失造成的损失，第三方不承担责任。16.甲乙双方责任16.1甲方责任甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并监督第三方履行服务义务。甲方对第三方的行为承担连带责任。16.2乙方责任乙方应配合第三方履行服务义务，并承担第三方因履行服务义务而产生的合理费用。乙方对第三方的行为承担连带责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与出租方第三方与出租方之间应签订服务合同，明确各自的权利和义务。出租方对第三方的服务质量和进度负责。17.2第三方与承租方第三方与承租方之间应签订服务合同，明确各自的权利和义务。承租方对第三方的服务质量和进度负责。17.3第三方与甲乙双方第三方与甲乙双方之间应签订服务合同，明确各自的权利和义务。甲乙双方对第三方的服务质量和进度共同负责。18.第三方变更如需变更第三方，双方应协商一致，并签订新的服务合同。原服务合同终止，新服务合同生效。19.第三方退出如第三方因故退出服务，应提前通知甲乙双方，并协助甲乙双方完成相关手续。第三方退出服务后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：装修设计方案详细要求和说明：提供平面图、立面图、剖面图等设计图纸。设计方案应包括功能布局、材料选择、色彩搭配等。设计方案应符合国家相关设计规范和标准。2.附件二：施工协议详细要求和说明：明确施工范围、工期、质量要求、验收标准等。列出施工人员名单、施工设备清单、施工安全措施等。施工协议应包含双方的权利和义务。3.附件三：租金支付凭证详细要求和说明：包括银行转账凭证、现金支付凭证等。凭证应清晰显示支付金额、日期、支付人等信息。凭证保存期限为自支付之日起保存至少年。4.附件四：争议解决相关文件详细要求和说明：包括仲裁裁决书、法院判决书、调解书等。文件应完整、合法，具有法律效力。5.附件五：中介服务合同详细要求和说明：明确中介服务内容、报酬、服务期限等。中介服务合同应包含双方的权利和义务。6.附件六：咨询服务合同详细要求和说明：明确咨询服务内容、咨询费用、咨询期限等。咨询服务合同应包含双方的权利和义务。7.附件七：监理服务合同详细要求和说明：明确监理服务内容、监理费用、监理期限等。监理服务合同应包含双方的权利和义务。8.附件八：设计服务合同详细要求和说明：明确设计服务内容、设计费用、设计期限等。设计服务合同应包含双方的权利和义务。9.附件九：施工合同详细要求和说明：明确施工范围、工期、质量要求、验收标准等。施工合同应包含双方的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：出租方未按时交付出租物。承租方未按时支付租金。第三方未按约定履行服务义务。2.责任认定标准：出租方违约：赔偿承租方因未按时交付出租物而造成的损失。承租方违约：支付违约金，金额为未支付租金的百分之十。第三方违约：赔偿因未按约定履行服务义务而给甲乙双方造成的损失。3.违约示例说明：出租方未按时交付出租物，导致承租方无法按时开业，承租方要求出租方赔偿一个月的租金作为违约金。承租方未按时支付租金，出租方要求承租方支付一个月租金的百分之十作为违约金。第三方未按约定完成设计方案，导致施工进度延误，出租方和承租方要求第三方赔偿延误工期造成的损失。全文完。2024版个人门面出租合同，附带装修设计与施工协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1出租方信息1.2承租方信息2.出租物基本情况2.1门面地址2.2门面面积2.3门面结构3.出租期限3.1出租起始日期3.2出租终止日期4.出租费用4.1月租金4.2租金支付方式4.3租金调整条款5.装修设计与施工协议5.1装修设计要求5.2施工期限5.3施工质量保证5.4施工过程中相关事宜6.装修费用6.1装修总费用6.2费用支付方式6.3费用调整条款7.装修验收7.1验收标准7.2验收时间7.3验收不合格的处理8.装修期间相关事宜8.1出租方责任8.2承租方责任9.合同履行与违约责任9.1合同履行9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同附件14.合同生效与终止14.1合同生效日期14.2合同终止日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1出租方信息1.1.1名称：________1.1.2地址：________1.1.3法定代表人：________1.1.4联系电话：________1.2承租方信息1.2.1名称：________1.2.2地址：________1.2.3法定代表人：________1.2.4联系电话：________2.出租物基本情况2.1门面地址：________2.2门面面积：________平方米2.3门面结构：________3.出租期限3.1出租起始日期：____年____月____日3.2出租终止日期：____年____月____日4.出租费用4.1月租金：________元4.2租金支付方式：________4.3租金调整条款：________5.装修设计与施工协议5.1装修设计要求：________5.2施工期限：____年____月____日至____年____月____日5.3施工质量保证：________5.4施工过程中相关事宜：________6.装修费用6.1装修总费用：________元6.2费用支付方式：________6.3费用调整条款：________7.装修验收7.1验收标准：________7.2验收时间：____年____月____日7.3验收不合格的处理：________8.装修期间相关事宜8.1出租方责任8.1.1提供必要的施工条件，如水电接入等。8.1.2协助承租方办理装修许可等相关手续。8.1.3对装修期间的安全负责，确保装修现场安全。8.2承租方责任8.2.1按照约定的装修设计和施工标准进行装修。8.2.2确保装修材料符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。8.2.3在装修过程中，确保不影响相邻门面和公共区域的正常使用。9.合同履行与违约责任9.1合同履行9.1.1出租方应按约定提供合格的出租物。9.1.2承租方应按约定支付租金和装修费用。9.1.3双方应按照约定的期限完成装修和开始营业。9.2违约责任9.2.1出租方未按约定提供出租物的，应承担违约责任，赔偿承租方损失。9.2.2承租方未按约定支付租金或装修费用的，应承担违约责任，支付违约金。9.2.3双方因装修质量问题导致合同解除的，应各自承担相应的责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行中的争议。10.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同的。11.1.2出租方未按约定提供出租物，经承租方催告后仍未履行的。11.1.3承租方未按约定支付租金，经出租方催告后仍未履行的。11.1.4因不可抗力导致合同无法履行的。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.2.2解除合同后，双方应按照约定办理相关手续。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1出租期限届满，合同自动终止。12.1.2合同解除后，合同终止。12.2合同终止程序12.2.1双方应书面确认合同终止。12.2.2合同终止后，双方应按照约定办理相关手续。13.其他约定事项13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。13.1.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方。13.2合同附件a.装修设计方案b.施工合同c.验收报告14.合同生效与终止14.1合同生效日期：自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同终止日期：根据第12条约定执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等，是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或根据本合同约定选定的，提供专业服务或协助的第三方机构或个人。15.2第三方选任：甲乙双方可根据本合同的具体需求，在合同签订前或合同履行过程中，共同选任第三方。15.3第三方职责：第三方应根据甲乙双方的要求，在本合同约定的范围内履行职责，包括但不限于提供专业意见、监督施工、评估价值、提供咨询服务等。16.第三方介入的具体条款16.1中介方16.1.1中介方负责协助甲乙双方进行沟通和协商，促成合同的签订和履行。16.1.2中介方不得泄露甲乙双方的商业秘密，不得利用中介地位谋取不正当利益。16.1.3中介方的服务费用由甲乙双方另行约定。16.2监理方16.2.1监理方负责对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。16.2.2监理方有权要求施工方整改质量问题，并有权暂停施工直至问题得到解决。16.2.3监理方的服务费用由甲乙双方另行约定。16.3评估方16.3.3评估方的服务费用由甲乙双方另行约定。16.4咨询方16.4.1咨询方负责为甲乙双方提供专业咨询意见，协助解决合同履行中的问题。16.4.3咨询方的服务费用由甲乙双方另行约定。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，但不得超过第三方服务费用的两倍。17.3第三方责任限额的约定如下：17.3.1中介方的责任限额：________元。17.3.2监