2024版建筑项目施工安全生产责任合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑项目施工安全生产责任合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式第二条施工项目概况2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目规模2.4施工项目工期2.5施工项目质量要求第三条安全生产责任主体3.1施工单位安全生产责任3.2业主单位安全生产责任3.3监理单位安全生产责任第四条安全生产管理制度4.1安全生产责任制4.2安全生产教育培训4.3安全生产检查与隐患排查4.4安全生产事故处理4.5安全生产应急救援第五条安全生产保障措施5.1安全生产资金投入5.2安全生产设施设备5.3安全生产技术措施5.4安全生产防护用品第六条安全生产监督检查6.1监督检查主体6.2监督检查内容6.3监督检查方式6.4监督检查频次第七条安全生产事故报告与处理7.1事故报告要求7.2事故调查处理7.3事故责任追究7.4事故赔偿第八条合同履行与变更8.1合同履行8.2合同变更8.3合同解除第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理第十三条合同附件13.1附件一：安全生产责任书13.2附件二：安全生产管理制度13.3附件三：安全生产检查记录13.4附件四：安全生产事故报告13.5附件五：其他相关文件第十四条合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：_________（业主单位名称）1.1.2乙方：_________（施工单位名称）1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：_________1.2.2乙方地址：_________1.3合同双方法定代表人或授权代表1.3.1甲方法定代表人或授权代表：_________1.3.2乙方法定代表人或授权代表：_________1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系方式：_________1.4.2乙方联系方式：_________第二条施工项目概况2.1施工项目名称：_________2.2施工项目地点：_________2.3施工项目规模：_________2.4施工项目工期：自____年____月____日至____年____月____日2.5施工项目质量要求：符合国家现行建筑质量标准及相关规范要求第三条安全生产责任主体3.1施工单位安全生产责任3.1.1乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员安全生产职责。3.1.2乙方应配备专职安全生产管理人员，负责施工现场安全生产管理工作。3.1.3乙方应定期对施工现场进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。3.2业主单位安全生产责任3.2.1甲方应提供施工现场的安全生产条件，确保施工安全。3.2.2甲方应参与施工现场安全生产检查，监督乙方安全生产工作的落实。3.2.3甲方应配合乙方做好安全生产教育培训工作。3.3监理单位安全生产责任3.3.1监理单位应监督施工单位落实安全生产责任制，确保施工现场安全生产。3.3.2监理单位应定期对施工现场进行安全生产检查，发现问题及时通知施工单位整改。第四条安全生产管理制度4.1安全生产责任制4.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制，明确各级人员安全生产职责。4.1.2业主单位和监理单位应监督施工单位落实安全生产责任制。4.2安全生产教育培训4.2.1施工单位应定期对员工进行安全生产教育培训，提高员工安全意识。4.2.2业主单位和监理单位应监督施工单位做好安全生产教育培训工作。4.3安全生产检查与隐患排查4.3.1施工单位应定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。4.3.2业主单位和监理单位应监督施工单位做好安全生产检查和隐患排查工作。4.4安全生产事故处理4.4.1施工单位应建立健全安全生产事故处理制度，及时处理安全生产事故。4.4.2业主单位和监理单位应监督施工单位做好安全生产事故处理工作。4.5安全生产应急救援4.5.1施工单位应制定安全生产应急救援预案，确保事故发生时能够及时有效地进行应急救援。4.5.2业主单位和监理单位应监督施工单位做好安全生产应急救援预案的制定和实施。第五条安全生产保障措施5.1安全生产资金投入5.1.1乙方应按照国家规定和工程实际情况，确保安全生产资金投入。5.1.2甲方应监督乙方做好安全生产资金投入工作。5.2安全生产设施设备5.2.1乙方应配备符合国家规定的安全生产设施设备，确保施工现场安全。5.2.2甲方应监督乙方做好安全生产设施设备的配备和使用工作。5.3安全生产技术措施5.3.1乙方应采取有效的安全生产技术措施，预防事故发生。5.3.2甲方应监督乙方做好安全生产技术措施的制定和实施。5.4安全生产防护用品5.4.1乙方应为员工提供符合国家规定的安全生产防护用品。5.4.2甲方应监督乙方做好安全生产防护用品的提供和使用工作。第六条安全生产监督检查6.1监督检查主体6.1.1甲方和监理单位对乙方安全生产工作进行监督检查。6.2监督检查内容6.2.1乙方安全生产责任制落实情况。6.2.2施工现场安全生产条件。6.2.3安全生产教育培训情况。6.2.4安全生产检查与隐患排查情况。6.2.5安全生产事故处理情况。6.3监督检查方式6.3.1定期检查。6.3.2不定期抽查。6.4监督检查频次6.4.1甲方和监理单位每月至少进行一次安全生产检查。6.4.2甲方和监理单位可根据实际情况增加检查频次。第七条安全生产事故报告与处理7.1事故报告要求7.1.1乙方应按照国家规定和事故性质，及时、准确地报告安全生产事故。7.1.2乙方应在事故发生后24小时内向甲方和监理单位报告。7.2事故调查处理7.2.1甲方和监理单位应组织事故调查，查明事故原因，提出处理意见。7.2.2乙方应积极配合事故调查，提供相关资料。7.3事故责任追究7.3.1事故责任者应根据事故原因和责任大小，依法承担相应的责任。7.3.2甲方和监理单位有权对事故责任者进行追责。7.4事故赔偿7.4.1事故造成的损失，由事故责任者依法承担赔偿责任。7.4.2甲方和监理单位可根据事故情况，要求事故责任者承担相应的赔偿责任。第八条合同履行与变更8.1合同履行8.1.1乙方应严格按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。8.1.2甲方应按照合同约定提供必要的施工条件，包括资金、材料、设备等。8.1.3双方应按照合同约定进行工程验收，确保工程质量符合要求。8.2合同变更8.2.1因不可抗力等原因导致合同无法履行时，双方应协商变更合同内容。8.2.2任何一方提出变更合同要求，应提前____天以书面形式通知对方。8.2.3合同变更需经双方签字确认，并作为合同附件。8.3合同解除8.3.1双方协商一致，可以解除合同。8.3.1.1乙方未按合同约定履行安全生产责任，造成安全事故；8.3.2.2甲方未按合同约定提供施工条件，严重影响施工进度；8.3.3.3双方约定的其他解除合同的情形。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成施工任务；9.1.2甲方未按合同约定提供施工条件；9.1.3双方未按合同约定履行安全生产责任；9.2违约责任9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。9.3.2赔偿金额由双方协商确定，或由仲裁机构或法院判决。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后，双方应在____天内提出书面争议解决请求。10.2.2双方应积极配合争议解决程序的进行。10.3争议解决机构10.3.1双方可选择仲裁机构解决争议，仲裁协议应作为合同附件。10.3.2仲裁机构的选择和仲裁规则应在仲裁协议中明确。第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致；11.1.2因不可抗力导致合同无法履行；11.1.3一方严重违约，经对方书面通知后____天内未采取补救措施；11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方；11.2.2双方应在接到解除合同通知后____天内确认解除合同；11.3合同解除后的处理11.3.2双方应按照合同约定结算工程款和赔偿损失。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章；12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字；12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期结束；12.2.2双方协商一致解除合同；12.2.3合同因法定原因终止；12.3合同终止后的处理12.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程和未结算款项；12.3.2双方应按照合同约定进行工程验收和结算。第十三条合同附件13.1附件一：安全生产责任书13.2附件二：安全生产管理制度13.3附件三：安全生产检查记录13.4附件四：安全生产事故报告13.5附件五：其他相关文件第十四条合同签署与生效14.1合同签署14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.2合同生效日期14.2.1本合同自____年____月____日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为合同履行提供专业服务、监督或咨询的独立法人或其他组织。1.1.2第三方不包括合同签订双方及其关联企业。第二条第三方介入的适用范围2.1.1安全生产监督与管理；2.1.2工程质量检测与验收；2.1.3工程进度控制；2.1.4技术咨询与支持；2.1.5其他经甲乙双方同意的情况。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。3.2第三方介入前，甲乙双方应向第三方提供合同副本及相关资料。3.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各自的权利、义务和责任。第四条第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失或损害的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，最高不超过合同总价款的____%。4.3第三方责任限额的约定不得违反法律法规的强制性规定。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，对因自身原因造成的损失或损害承担责任。5.2第三方对因甲乙双方原因造成的损失或损害不承担责任。5.3第三方在执行合同过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并要求其采取措施予以纠正。第六条第三方介入的监督与协调6.1甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其履行合同约定的义务。6.2甲乙双方应定期召开会议，协调第三方工作，解决合同履行过程中出现的问题。6.3第三方应积极配合甲乙双方的监督与协调工作。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入协议签订后，如需变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式通知第三方。7.2第三方介入协议的变更或解除，不影响合同其他条款的效力。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入协议的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方介入协议的争议解决，不影响合同其他条款的效力。第九条第三方介入的保密9.1第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。9.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入协议期满或合同终止，第三方应按照协议约定办理相关手续。10.2第三方介入协议终止后，第三方应将合同履行过程中形成的资料和成果移交给甲乙双方。第十一条第三方介入的补充11.1本合同中对第三方介入的约定，如与法律法规相冲突，以法律法规为准。11.2本合同中对第三方介入的约定，如与第三方介入协议相冲突，以第三方介入协议为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全生产责任书详细要求：包括甲乙双方安全生产责任的具体内容、责任范围、责任追究方式等。附件说明：本附件为合同的重要组成部分，用于明确甲乙双方在安全生产方面的权利和义务。2.附件二：安全生产管理制度详细要求：包括安全生产组织机构、安全生产教育培训、安全生产检查与隐患排查、安全生产事故处理、安全生产应急救援等方面的制度。附件说明：本附件为合同的重要组成部分，用于规范甲乙双方在安全生产管理方面的行为。3.附件三：安全生产检查记录详细要求：包括安全生产检查的时间、地点、参与人员、检查内容、检查结果、整改措施等。附件说明：本附件为合同的重要组成部分，用于记录和监督甲乙双方安全生产检查工作。4.附件四：安全生产事故报告详细要求：包括事故发生的时间、地点、原因、损失情况、处理措施等。附件说明：本附件为合同的重要组成部分，用于记录和报告安全生产事故。5.附件五：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的原因、范围、权利、义务、责任、保密条款等。附件说明：本附件为合同的重要组成部分，用于明确第三方介入的具体内容和双方的责任。6.附件六：合同履行过程中的其他相关文件详细要求：包括设计变更通知、施工进度报告、材料验收报告、工程款支付凭证等。附件说明：本附件为合同的重要组成部分，用于记录合同履行过程中的各项事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。责任认定标准：乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若乙方未能按期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。2.违约行为：甲方未按合同约定提供施工条件，严重影响施工进度。责任认定标准：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若甲方未能按约定提供材料，导致工程停工，甲方应赔偿乙方因停工造成的直接经济损失。3.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行安全生产责任，造成安全事故。责任认定标准：根据事故原因和责任大小，甲乙双方分别承担相应的责任。示例说明：若因乙方违反安全生产规定导致事故，乙方应承担主要责任；若甲方未能提供必要的安全生产条件，甲方应承担相应责任。4.违约行为：第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失或损害。责任认定标准：第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若第三方检测失误导致工程返工，第三方应赔偿乙方因返工造成的损失。5.违约行为：任何一方未按合同约定履行争议解决义务。责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若一方未在规定时间内提出争议解决请求，应向对方支付合同总价款的____%作为违约金。全文完。2024版建筑项目施工安全生产责任合同1合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同双方信息1.3合同目的和范围1.4合同签订时间及地点1.5合同生效日期第二章合同主体2.1施工单位资质2.2施工单位人员2.3监理单位资质2.4监理单位人员2.5设计单位资质2.6设计单位人员第三章施工安全生产责任3.1安全生产目标3.2安全生产责任划分3.3安全生产管理制度3.4安全生产责任追究第四章施工安全生产措施4.1施工现场安全管理4.2安全防护设施4.3安全教育培训4.4应急预案第五章施工进度管理5.1施工进度计划5.2进度控制措施5.3进度调整及索赔第六章施工质量管理6.1质量标准6.2质量检验与验收6.3质量责任与追究第七章合同价款及支付7.1合同价款构成7.2支付方式及时间7.3预付款及进度款7.4结算及竣工结算第八章合同变更及解除8.1变更条件及程序8.2合同解除条件及程序8.3变更及解除后的处理第九章违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担9.3违约责任追究程序第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用第十一章合同终止及解除11.1合同终止条件11.2合同解除条件11.3合同终止及解除后的处理第十二章合同附件12.1附件一：施工图纸12.2附件二：施工组织设计12.3附件三：安全生产措施及应急预案12.4附件四：其他相关文件第十三章合同履行及监督13.1合同履行要求13.2合同履行监督13.3合同履行验收第十四章合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止后的处理合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订依据1.1.1国家相关法律法规1.1.2行业标准和规范1.1.3项目可行性研究报告1.1.4投资方要求1.2合同双方信息1.2.1投资方名称、地址、联系人1.2.2施工单位名称、地址、联系人1.2.3监理单位名称、地址、联系人1.2.4设计单位名称、地址、联系人1.3合同目的和范围1.3.1合同目的1.3.1.1确保施工质量1.3.1.2确保施工安全1.3.1.3按时完成施工任务1.3.2合同范围1.3.2.1施工图纸及设计文件1.3.2.2施工现场及施工内容1.3.2.3施工进度及质量要求1.4合同签订时间及地点1.4.1签订时间：____年____月____日1.4.2签订地点：____市____区____街道1.5合同生效日期1.5.1合同自双方签字盖章之日起生效。第二章合同主体2.1施工单位资质2.1.1施工单位应具备相应等级的资质证书。2.2施工单位人员2.2.1施工单位应配备符合项目要求的技术人员和施工人员。2.3监理单位资质2.3.1监理单位应具备相应等级的资质证书。2.4监理单位人员2.4.1监理单位应配备符合项目要求的监理人员。2.5设计单位资质2.5.1设计单位应具备相应等级的资质证书。2.6设计单位人员2.6.1设计单位应配备符合项目要求的设计人员。第三章施工安全生产责任3.1安全生产目标3.1.1遵守国家安全生产法律法规和标准。3.1.2实现施工过程中零事故。3.2安全生产责任划分3.2.1投资方负责整个项目的安全生产管理。3.2.2施工单位负责施工过程中的安全生产。3.2.3监理单位负责对施工单位安全生产的监督检查。3.3安全生产管理制度3.3.1施工单位应建立健全安全生产管理制度。3.3.2施工单位应定期进行安全生产检查。3.4安全生产责任追究3.4.1对违反安全生产规定的行为进行责任追究。3.4.2对因安全生产责任不落实导致事故的，追究相关责任人的责任。第四章施工安全生产措施4.1施工现场安全管理4.1.1施工现场应设置明显的安全警示标志。4.1.2施工现场应保持整洁有序。4.2安全防护设施4.2.1施工现场应配备必要的安全防护设施。4.2.2安全防护设施应定期检查和维护。4.3安全教育培训4.3.1施工单位应对施工人员进行安全教育培训。4.3.2施工人员应接受安全教育培训并掌握安全知识。4.4应急预案4.4.1施工单位应制定应急预案。4.4.2应急预案应定期演练。第五章施工进度管理5.1施工进度计划5.1.1施工单位应根据合同要求编制施工进度计划。5.1.2施工进度计划应包括关键线路和时间节点。5.2进度控制措施5.2.1施工单位应采取有效措施控制施工进度。5.2.2监理单位应对施工进度进行监督检查。5.3进度调整及索赔5.3.1如遇不可抗力或合同约定的情况，可调整施工进度计划。5.3.2因施工单位原因导致进度延误的，施工单位应承担相应责任。第六章施工质量管理6.1质量标准6.1.1施工单位应按照国家及行业标准进行施工。6.1.2施工单位应确保施工质量符合合同要求。6.2质量检验与验收6.2.1施工单位应进行自检，监理单位进行抽检。6.2.2施工单位应按照合同要求进行竣工验收。6.3质量责任与追究6.3.1对因施工质量问题导致的损失，施工单位应承担赔偿责任。6.3.2对违反质量规定的行为，追究相关责任人的责任。第七章合同价款及支付7.1合同价款构成7.1.1工程量清单价格7.1.2材料价格7.1.3人工费7.1.4其他费用7.2支付方式及时间7.2.1预付款：合同签订后____个工作日内支付。7.2.2进度款：每月支付一次，按已完工程量及合同约定比例支付。7.2.3结算款：竣工验收合格后支付。7.2.4保修金：竣工验收合格后支付，保修期满后无息退还。7.3预付款及进度款7.3.1预付款比例为合同价的____%。7.3.2进度款支付比例为已完工程量及合同约定比例。7.4结算及竣工结算7.4.1结算依据：合同约定、工程量清单、实际完成工程量等。7.4.2竣工结算：竣工验收合格后____个工作日内完成。7.4.3争议解决：如对结算有争议，按合同约定解决。第八章合同变更及解除8.1变更条件及程序8.1.1合同变更需经双方协商一致。8.1.2变更内容应以书面形式确定。8.2合同解除条件及程序8.2.1因不可抗力导致合同无法履行的，可解除合同。8.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同。8.2.3解除合同需书面通知对方。8.3变更及解除后的处理8.3.1合同变更后的权利义务按变更内容执行。第九章违约责任9.1违约行为及认定9.1.1违约行为包括但不限于：未按时完成工程、施工质量不合格、违反安全生产规定等。9.1.2违约行为的认定由监理单位或双方协商确定。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。9.3违约责任追究程序9.3.1违约方应在接到违约责任追究通知后____个工作日内予以履行。9.3.2如违约方未履行，另一方有权采取法律手段追究责任。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议由双方协商解决。10.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后____个工作日内提交仲裁申请。10.2.2仲裁委员会应在接到仲裁申请后____个工作日内组成仲裁庭。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担。第十一章合同终止及解除11.1合同终止条件11.1.1合同履行完毕。11.1.2合同解除。11.1.3合同期限届满。11.2合同解除条件11.2.1合同履行过程中出现严重违约。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同终止及解除后的处理第十二章合同附件12.1附件一：施工图纸12.2附件二：施工组织设计12.3附件三：安全生产措施及应急预案12.4附件四：其他相关文件第十三章合同履行及监督13.1合同履行要求13.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。13.1.2施工单位应定期向监理单位报告施工进度和质量情况。13.2合同履行监督13.2.1监理单位应监督施工单位履行合同。13.2.2投资方有权对施工单位的履约情况进行监督检查。13.3合同履行验收13.3.1工程竣工验收合格后，合同视为履行完毕。第十四章合同解除及终止14.1合同解除条件14.1.1合同履行过程中出现严重违约。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行。14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕。14.2.2合同期限届满。14.3合同解除及终止后的处理合同签订日期：____年____月____日甲方（投资方）签字：姓名：________职务：________日期：________乙方（施工单位）签字：姓名：________职务：________日期：________丙方（监理单位）签字：姓名：________职务：________日期：________见证人签字：姓名：________职务：________日期：________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方责任与权利1.1.1甲方负责项目的总体策划和决策。1.1.2甲方有权对施工单位的施工方案和进度计划进行审核。1.1.3甲方有权对施工单位的安全生产措施进行监督和指导。1.2甲方协调义务1.2.1甲方应协调施工单位与监理单位、设计单位之间的关系。1.2.2甲方应确保施工现场的顺利进行，包括协调周边环境和资源。1.3甲方支付义务1.3.1甲方应按照合同约定及时支付预付款、进度款和结算款。1.3.2甲方应承担因自身原因导致的工程延误和额外费用。1.4甲方变更管理1.4.1甲方提出的变更应提前通知施工单位，并经双方协商一致。1.4.2甲方提出的变更可能导致工程量和工期变化，应相应调整合同条款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方责任与权利2.1.1乙方负责项目的具体施工和实施。2.1.2乙方有权对施工过程中的技术问题进行决策。2.1.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源。2.2乙方管理义务2.2.1乙方应建立健全施工现场的管理制度。2.2.2乙方应确保施工质量和安全生产。2.3乙方进度控制2.3.1乙方应按照合同约定的进度计划完成施工任务。2.3.2乙方应采取有效措施防止工程延误。2.4乙方变更管理2.4.1乙方提出的变更应提前通知甲方，并经双方协商一致。2.4.2乙方提出的变更可能导致工程量和工期变化，应相应调整合同条款。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对施工单位的资质、技术能力和安全生产情况进行审查。3.1.2第三方中介负责对施工单位的施工进度、质量和安全生产进行监督。3.2第三方中介报告3.2.1第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督报告。3.2.2第三方中介报告应包括施工单位的施工进度、质量和安全生产情况。3.3第三方中介费用3.3.1第三方中介费用由甲方承担。3.3.2第三方中介费用包括审查费、监督费等。3.4第三方中介责任3.4.1第三方中介应对其提供的审查和监督报告的真实性、准确性和完整性负责。3.4.2第三方中介在履行职责过程中违反相关法律法规或合同约定的，应承担相应的法律责任。3.5第三方中介更换3.5.1如第三方中介无法履行职责或出现重大失误，甲方和乙方可协商更换第三方中介。3.5.2更换第三方中介的费用由甲方和乙方协商承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工图纸2.附件二：施工组织设计3.附件三：安全生产措施及应急预案4.附件四：其他相关文件5.附件五：第三方中介资质证书6.附件六：第三方中介监督报告7.附件七：合同变更记录8.附件八：违约行为认定记录9.附件九：争议解决记录二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时完成工程；施工质量不合格；违反安全生产规定；未按合同约定支付款项；未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定：由监理单位或双方协商确定；违约行为的认定需有书面记录；违约行为的认定需有相关证据支持。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。3.仲裁委员会：依法设立，专门负责处理合同争议的机构。4.法律法规：指国家制定的法律、行政法规、地方性法规等规范性文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时沟通，分析原因，调整进度计划，必要时进行索赔。2.问题：施工质量不合格。解决办法：立即停止施工，查明原因，进行整改，重新检验合格后方可继续施工。3.问题：安全生产事故。解决办法：立即启动应急预案，进行事故调查，追究责任，加强安全生产管理。4.问题：合同变更争议。解决办法：协商解决，协商不成则提交仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景：1.新建建筑项目；2.改造扩建项目；3.维修保养项目；4.公共基础设施项目；5.工业项目；6.住宅项目；7.商业项目；8.政府投资项目。全文完。2024版建筑项目施工安全生产责任合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________2.乙方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：为了确保建筑项目施工过程中的安全生产，根据我国相关法律法规和政策，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就建筑项目施工安全生产责任达成如下协议。2.2目的：本合同的签订旨在明确甲乙双方在建筑项目施工过程中的安全生产责任，确保施工过程安全、顺利，降低安全事故风险，保障人民群众生命财产安全。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中涉及的专业属于建筑行业安全生产领域，包括但不限于施工现场安全管理、安全生产设施设备、安全生产规章制度、安全生产教育培训等。3.2关键词解释：（1）安全生产：指在生产过程中，通过采取技术、管理、法律、经济等手段，防止和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全。（2）安全生产责任：指甲乙双方在建筑项目施工过程中，按照国家法律法规、行业标准和规范，对安全生产承担的相应责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权对乙方在施工过程中的安全生产情况进行监督检查。（2）甲方有权要求乙方按照国家法律法规、行业标准和规范进行施工。（3）甲方有义务为乙方提供必要的安全生产条件。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方提供必要的安全生产条件。（2）乙方有义务按照国家法律法规、行业标准和规范进行施工。（3）乙方有义务对施工现场进行安全生产管理，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，至建筑项目施工完成并验收合格之日止。5.2合同履行地点：建筑项目施工地点：_____________________5.3合同履行方式：甲乙双方按照国家法律法规、行业标准和规范，共同履行安全生产责任。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字之日起生效。6.2终止条件：（1）建筑项目施工完成并验收合格。（2）经双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）建筑项目施工完成并验收合格后，甲方应向乙方出具《建筑工程竣工验收报告》。（2）经双方协商一致解除合同，应书面通知对方，并办理合同终止手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照国家法律法规、行业标准和规范进行工程交接。（2）合同终止后，双方应按照本合同约定支付剩余款项。（3）合同终止后，双方应承担各自在合同履行过程中的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成：（1）施工安全生产费用：包括但不限于安全防护设施、安全教育培训、安全检查、安全监督等费用。（2）施工费用：包括但不限于建筑材料、施工机械、人工费用等。（3）其他费用：包括但不限于设计变更、不可抗力事件引起的额外费用等。7.2支付方式：（1）甲方应按照合同约定的时间和比例，将费用支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，提供相应的发票或收据。7.3支付时间：（1）施工安全生产费用：在合同签订后，甲方应预付一定比例的安全生产费用。（2）施工费用：按照工程进度分阶段支付，具体支付时间由双方协商确定。（3）其他费用：在发生费用后，甲方应在收到乙方提交的相应证明文件后五个工作日内支付。7.4支付条款：（1）甲方支付的款项不得扣除任何税费，除非法律另有规定。（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，及时用于工程施工安全生产相关事项。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付应付款项的滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。（2）甲方违反合同约定，导致工程延期或质量不合格的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按时完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金按每日工程总价的千分之一计算。（2）乙方违反安全生产规定，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应按照合同约定或法律规定，向守约方支付赔偿金。（2）赔偿金应包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、精神损害赔偿等。九、保密条款9.1保密内容：（1）工程施工过程中的技术秘密、商业秘密等。（2）甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限：本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件后，双方应立即通知对方。（2）不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行中的问题。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工中断。（2）政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、公共利益的。（2）法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对乙方施工过程中的安全生产情况进行监督检查的权利。（2）乙方在合同履行期间，不得将其权利和义务转让给第三方。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行期间，如遇紧急情况，甲方有权决定采取必要措施，以确保施工安全和工程进度。（2）乙方在施工过程中，如发现安全隐患，应立即停止施工，并及时报告甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：合同的修改和补充自双方签字之日起生效，并对双方具有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方和乙方应相互配合，共同确保施工安全生产。（2）双方应按照合同约定，及时解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式：（1）甲方和乙方应定期召开协调会议，讨论和解决施工过程中的问题。（2）双方应通过书面形式，及时沟通和传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于建筑项目施工安全生产责任的完整协议，具有独立性。16.3增减条款：未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：