版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:合同各方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方为实施消防工程,需要乙方提供相应的分包服务,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:第二条合同范围与工作内容2.1乙方负责分包的工程范围:2.2乙方应完成的工作内容:第三条合同价格3.1双方同意,本合同的工程总价款为人民币(大写):元整(小写):元。3.2乙方完成分包工程后,甲方应按本合同约定的付款方式及时支付工程价款。第四条付款方式及进度4.1甲方在本合同签订后7个工作日内,向乙方支付合同总价款的%作为预付款。4.2乙方在完成分包工程的%,并经验收合格后,甲方支付合同总价款的%。4.3乙方在完成分包工程的%,并经验收合格后,甲方支付合同总价款的%。4.4剩余的合同总价款,在乙方完成分包工程,并经验收合格后支付。第五条工期5.1乙方应按甲方要求,确保分包工程在年月日前完成。5.2乙方如因自身原因导致工程延期,应按甲方要求承担相应的违约责任。第六条质量保证6.1乙方应保证分包工程的质量,确保工程符合消防工程的相关法律法规及标准要求。6.2乙方应对分包工程的原材料、设备及施工质量负责,并承担相应的质量责任。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密及技术秘密予以保密。7.2乙方不得泄露甲方提供的工程相关资料、技术资料等。第八条违约责任8.1乙方如未按约定完成分包工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的%。8.2甲方如未按约定时间支付工程价款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款款的%。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为年。10.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:年月日注意事项及解决办法:1.确保合同双方具有合法资格:在签订合同前,应核实甲乙双方的营业执照、资质证书等相关文件,以确保双方具有从事合同约定的权利和能力。解决办法:双方应主动提供相关证件,甲方有权对乙方提供的证件进行核实。如发现乙方不具备相应资格,甲方有权终止合同,并追究乙方的法律责任。2.明确工程范围和内容:确保合同中约定的工程范围和内容具体、明确,避免因模糊不清导致的争议。解决办法:双方应详细描述分包工程的范围和内容,可在合同中附上工程图纸、技术要求等详细资料,以明确乙方的分包任务。3.价款支付和进度:明确合同价款的支付方式和进度,确保双方在履行合同过程中利益得到保障。解决办法:合同中应详细规定付款方式、付款时间及付款比例,约定甲方支付价款的义务和乙方提交工程的义务。4.工期要求:明确工程完成的期限,确保乙方按时完成工程。解决办法:合同中应规定具体的工期要求,乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。5.质量保证:确保乙方提供的工程质量符合相关法律法规及标准要求。解决办法:乙方应承担分包工程的质量责任,合同中可约定质量保证期和质量验收标准。如乙方未能达到约定的质量标准,甲方有权要求乙方进行修复或赔偿。6.保密条款:保护双方的商业秘密和技术秘密。解决办法:合同中应明确保密条款,规定双方在合同履行过程中不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。如发生泄露,泄露方应承担违约责任。7.违约责任:明确双方在违约时的责任和后果。解决办法:合同中应设定违约金、滞纳金等违约责任,以便在违约行为发生时,受害方可以要求违约方承担相应的经济责任。8.争议解决:约定解决合同争议的方式和地点。解决办法:合同中应约定双方在履行合同过程中发生的争议通过友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.消防工程:指依据消防法律法规和技术标准要求,对建筑物、构筑物等进行防火、灭火设施的设置、安装、调试、验收、维护和管理等活动。2.分包:指总包单位将其所承包的工程中的部分工作委托给其他单位或个人完成的行为。3.合同价款:指双方约定的工程总价款,包括工程款、材料款、人工费等各种费用。4.工期:指乙方完成分包工程的时间期限,通常以天、月为单位计算。5.质量保证:指乙方对分包工程的质量承担责任,确保工程符合相关法律法规及标准要求。6.违约金:指一方违约时,按照合同约定向另一方支付的赔偿金。7.滞纳金:指一方未按约定时间支付价款、费用等,应向另一方支付的逾期违约金。8.争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。应用场合:1.消防工程分包合同适用于各类建筑物、构筑物等消防设施的安装、改造、维修等工程分包项目。2.适用于消防工程分包商与总包商之间的合作,明确分包商的工作范围、质量标准、工期要求等。3.适用于合同双方在消防工程分包过程中,就工程价款、付款方式、违约责任等事项达成一致时签订。补充条款:1.消防工程分包合同的补充条款可包括:工程变更、工程延期、不可抗力、索赔等方面的内容。2.工程变更:如工程范围、内容、工期等方面的变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。3.工程延期:如乙方因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。甲方同意延长工期的,应签订书面延期协议。4.不可抗力:因不可抗力导致工程无法正常进行的,双方应协商解决,并根据情况减免相应的责任。5.索赔:双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年邯郸科技职业学院单招职业技能考试题库及答案详解1套
- 2026年内蒙古美术职业学院单招职业技能考试题库带答案详解
- 安徽铁路面试题目及答案
- 护士职称面试题库及答案
- 标点符号练习题附答案
- 2025年西藏气象部门公开招聘应届高校毕业生9人备考题库(第二批)及参考答案详解
- 2025年澄江市教育体育系统公开招聘毕业生备考题库及1套参考答案详解
- 2025年眉山市青神县总医院县中医医院分院招聘备考题库及参考答案详解
- 2025年湖北商贸学院招聘教师、教辅及辅导员备考题库完整答案详解
- 2025年瓯海区第二人民医院(仙岩)面向社会公开招聘执业医师、护士若干名备考题库及完整答案详解一套
- 法院起诉收款账户确认书范本
- 15ZJ001 建筑构造用料做法
- 课堂观察与评价的基本方法课件
- 私募基金内部人员交易管理制度模版
- 针对低层次学生的高考英语复习提分有效策略 高三英语复习备考讲座
- (完整)《走遍德国》配套练习答案
- 考研准考证模板word
- 周练习15- 牛津译林版八年级英语上册
- 电力电缆基础知识课件
- 代理记账申请表
- 模型五:数列中的存在、恒成立问题(解析版)
评论
0/150
提交评论