金刚砂固化地坪施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME金刚砂固化地坪施工合同合同目录第一章合同双方信息第一条合同双方名称第二条合同双方地址第三条合同双方联系方式第二章合同标的第一条施工内容第二条施工地点第三条施工期限第四条施工质量要求第三章工程量及价格第一条工程量清单第二条合同总价第三条付款方式第四章施工图纸及资料第一条施工图纸提供第二条施工资料提供第五章施工进度及工期第一条施工进度计划第二条工期延误处理第六章施工安全及环境保护第一条施工安全责任第二条环境保护措施第七章材料供应及验收第一条材料供应责任第二条材料验收标准第八章施工变更及洽商第一条变更程序第二条洽商程序第九章工程验收及保修第一条验收标准第二条保修期限及责任第十章违约责任第一条违约情形第二条违约责任第十一章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决机构第十二章合同解除第一条解除条件第二条解除程序第十三章合同生效及终止第一条合同生效条件第二条合同终止条件第十四章其他约定第一条法律适用第二条合同份数第三条合同附件合同编号_________第一章合同双方信息第一条合同双方名称1.1甲方法定名称：1.2乙方法定名称：第二条合同双方地址2.1甲方法定地址：2.2乙方法定地址：第三条合同双方联系方式3.1甲方联系人及电话：3.2乙方联系人及电话：第二章合同标的第一条施工内容1.1施工项目名称：1.2施工项目内容：第二条施工地点2.1施工具体地址：第三条施工期限3.1施工开始日期：3.2施工结束日期：第四条施工质量要求4.1质量标准：4.2质量验收标准：第三章工程量及价格第一条工程量清单1.1工程量明细表：第二条合同总价2.1总合同价格：2.2付款方式：第四章施工图纸及资料第一条施工图纸提供1.1施工图纸提供时间：1.2施工图纸提供方式：第二条施工资料提供2.1施工资料提供时间：2.2施工资料提供方式：第五章施工进度及工期第一条施工进度计划1.1施工进度安排：1.2施工进度调整程序：第二条工期延误处理2.1工期延误原因认定：2.2工期延误处理措施：第六章施工安全及环境保护第一条施工安全责任1.1施工安全责任主体：1.2施工安全措施：第二条环境保护措施2.1环境保护要求：2.2环境保护措施：第七章材料供应及验收第一条材料供应责任1.1材料供应主体：1.2材料供应时间：第二条材料验收标准2.1材料验收程序：2.2材料验收标准：第八章施工变更及洽商第一条变更程序1.1变更申请：1.2变更审批：1.3变更实施：第二条洽商程序2.1洽商申请：2.2洽商审批：2.3洽商实施：第九章工程验收及保修第一条验收标准1.1验收程序：1.2验收标准：1.3验收结果：第二条保修期限及责任2.1保修期限：2.2保修范围：2.3保修责任：第十章违约责任第一条违约情形1.1甲方违约情形：1.2乙方违约情形：第二条违约责任2.1违约赔偿：2.2违约解除合同：第十一章争议解决第一条争议解决方式1.1争议解决途径：1.2争议解决程序：第二条争议解决机构2.1争议解决机构选择：2.2争议解决机构职责：第十二章合同解除第一条解除条件1.1合同解除条件：1.2解除合同程序：第二条解除程序2.1解除合同申请：2.2解除合同审批：2.3解除合同生效：第十三章合同生效及终止第一条合同生效条件1.1合同生效日期：1.2合同生效条件：第二条合同终止条件2.1合同终止情形：2.2合同终止程序：第十四章其他约定第一条法律适用1.1合同适用法律：1.2法律变更影响：第二条合同份数2.1合同份数：2.2份数分配：合同附件：（此处可附上合同附件的相关内容）甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________日期：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第一条甲方决策权1.1在合同执行过程中，甲方对施工方案、材料选择、工期调整等重大事项拥有最终决策权。1.2甲方应确保其决策符合合同约定，并在决策前充分征求乙方意见。第二条甲方监督权2.1甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。2.2甲方应确保其监督行为不影响施工的正常进行，并尊重乙方的工作安排。第三条甲方协调责任3.1甲方应负责协调解决施工过程中出现的各类问题，包括但不限于设计变更、材料供应、施工环境等。3.2甲方应在问题发生后的合理时间内提出解决方案，并与乙方共同实施。第四条甲方付款责任4.1甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。4.2甲方延迟付款应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第一条乙方施工权1.1乙方有权根据合同约定和施工图纸进行施工，并有权对施工过程中遇到的问题提出解决方案。1.2乙方的施工方案和措施应得到甲方的认可，但乙方有权在确保工程质量的前提下进行调整。第二条乙方进度控制权2.1乙方有权根据施工进度计划进行施工，并在遇到不可抗力等因素导致进度延误时，有权向甲方提出延期申请。2.2乙方应确保施工进度符合合同约定，并在出现进度延误时及时通知甲方。第三条乙方质量保证责任3.1乙方应严格按照合同约定和施工规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。3.2乙方应对施工过程中出现的质量问题承担相应的责任，并负责进行修复。第四条乙方材料采购权4.1乙方有权根据施工需要采购材料，并确保材料质量符合合同约定。4.2乙方应选择有资质的材料供应商，并在采购过程中遵循公平、公正、公开的原则。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第一条中介机构职责1.1中介机构应负责监督合同执行情况，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。1.2中介机构应确保其监督行为不损害甲乙双方的合法权益。第二条中介机构费用2.1中介机构费用由甲方和乙方按照合同约定分摊。2.2中介机构费用应在合同签订时明确约定，并在合同执行过程中按比例支付。第三条中介机构变更3.1合同执行过程中，如需更换中介机构，应经甲乙双方同意。3.2新中介机构应具备与原中介机构相当的能力和资质。第四条中介机构保密义务4.1中介机构在合同执行过程中，应严格遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.2中介机构应确保其工作人员遵守保密规定，防止信息泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.工程量清单及计价表3.材料采购清单及质量标准4.施工进度计划表5.安全生产及环境保护措施6.争议解决协议7.甲方委托书及授权书8.乙方资质证明文件9.中介机构资质证明文件10.其他相关文件及资料二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付工程款项、变更施工方案未取得乙方同意、未按合同约定提供施工图纸等。乙方违约：未按合同约定完成施工、施工质量不符合标准、未按时提交施工进度报告等。中介机构违约：未履行监督职责、泄露商业秘密、未按合同约定收取中介费用等。2.违约认定：违约行为的认定需根据合同条款和相关法律法规进行。甲方、乙方或中介机构在违约行为发生时，应提供相关证据证明违约事实。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律。2.违约责任：违约方应承担的违约行为所产生的法律责任。3.不可抗力：因自然原因或社会原因导致合同无法履行的情况。4.争议解决：指解决合同履行过程中产生的纠纷的方法。5.法律适用：指在合同履行过程中，适用的法律规范。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致施工进度延误。解决办法：双方协商确定变更方案，并调整施工进度计划。2.问题：材料供应商未按时提供所需材料，影响施工进度。解决办法：与材料供应商协商，必要时更换供应商，确保材料供应。3.问题：施工过程中出现安全事故，造成人员伤亡。解决办法：立即停止施工，启动应急预案，配合相关部门进行调查处理。五、所有应用场景：1.新建工程：适用于新建建筑物的金刚砂固化地坪施工。2.改造工程：适用于现有地坪的翻新或改造。3.工业地坪：适用于工业厂房、仓库等场所的金刚砂固化地坪施工。4.商业地坪：适用于商场、超市等商业场所的金刚砂固化地坪施工。5.停车场：适用于停车场等场所的金刚砂固化地坪施工。金刚砂固化地坪施工合同1合同目录第一章合同签订第一条款合同双方第二条款合同签订日期第三条款合同签订地点第二章施工范围第一条款施工地点第二条款施工内容第三条款施工面积第三章施工方案第一条款施工组织设计第二条款施工技术要求第三条款施工进度安排第四章施工材料第一条款材料种类第二条款材料质量标准第三条款材料供应方式第五章施工人员第一条款施工人员资质第二条款施工人员配备第三条款施工人员培训第六章施工进度与质量第一条款施工进度要求第二条款质量检验标准第三条款施工验收程序第七章施工安全与环保第一条款施工安全措施第二条款环保措施第三条款施工安全事故处理第八章付款方式第一条款付款方式第二条款付款进度第三条款付款条件第九章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约责任赔偿第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决地点第十一章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第十三章其他约定第一条款合同附件第二条款合同未尽事宜第十四章合同签署第一条款合同签署日期第二条款合同签署地点合同编号_________第一章合同签订第一条款合同双方第二条款合同签订日期2.1本合同签订日期为____年____月____日。第三条款合同签订地点3.1本合同在____市____区____街道____号签订。第二章施工范围第一条款施工地点2.1施工地点为：[具体地址]。第二条款施工内容2.2施工内容包括但不限于：金刚砂固化地坪的铺设、打磨、抛光等。第三条款施工面积2.3施工面积为：____平方米。第三章施工方案第一条款施工组织设计3.1施工方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。第二条款施工技术要求3.2施工方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。第三条款施工进度安排3.3施工进度安排如下：3.3.1施工准备阶段：____天；3.3.2施工阶段：____天；3.3.3竣工验收阶段：____天。第四章施工材料第一条款材料种类4.1施工所需材料包括但不限于：金刚砂、水泥、砂石等。第二条款材料质量标准4.2所用材料必须符合国家相关质量标准，并提供相关质量证明文件。第三条款材料供应方式4.3材料由施工方负责采购，业主方对材料质量有监督权。第五章施工人员第一条款施工人员资质5.1施工人员应具备相应的职业资格证书和实际操作经验。第二条款施工人员配备5.2施工人员配备如下：5.2.1技术负责人：1名；5.2.2施工人员：____名。第三条款施工人员培训5.3施工方应对施工人员进行专业培训，确保其掌握相关施工技能。第六章施工进度与质量第一条款施工进度要求6.1施工方应按合同约定的时间节点完成施工任务。第二条款质量检验标准6.2施工质量应符合国家相关质量标准，并经业主方验收合格。第三条款施工验收程序6.3施工验收程序如下：6.3.1施工方自检；6.3.2业主方验收；6.3.3验收合格后，办理竣工验收手续。第七章施工安全与环保第一条款施工安全措施7.1施工方应制定施工安全措施，确保施工过程中人员安全和设备安全。第二条款环保措施7.2施工方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保符合环保要求。第三条款施工安全事故处理7.3发生施工安全事故时，施工方应立即采取措施，并按照相关法律法规进行处理。第八章付款方式第一条款付款方式8.1本合同工程款支付方式为分阶段支付，具体如下：8.1.1预付款：合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%；8.1.2进度款：每完成合同约定的工作量后____个工作日内支付已完成工作量对应的合同金额的____%；8.1.3竣工验收款：竣工验收合格后____个工作日内支付合同总额的____%；8.1.4保修金：竣工验收合格后____个工作日内支付合同总额的____%，保修期满后无质量问题退还。第二条款付款进度8.2付款进度应与施工进度相一致，施工方应提供相应的进度证明。第三条款付款条件8.3付款条件如下：8.3.1业主方收到施工方提交的合法有效发票；8.3.2业主方验收合格；8.3.3业主方同意付款。第九章违约责任第一条款违约情形9.1违约情形包括但不限于：9.1.1施工方未按合同约定完成工程；9.1.2施工方施工质量不符合合同约定；9.1.3业主方未按合同约定支付工程款。第二条款违约责任承担9.2违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：9.2.1纠正违约行为；9.2.2支付违约金；9.2.3赔偿损失。第三条款违约责任赔偿9.3违约责任赔偿金额按实际损失计算，最高不超过合同总额的____%。第十章争议解决第一条款争议解决方式10.1双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。第二条款争议解决程序10.2争议解决程序如下：10.2.1双方书面提交争议事项；10.2.2仲裁委员会受理；10.2.3仲裁委员会组织仲裁；10.2.4仲裁委员会作出仲裁裁决。第三条款争议解决地点10.3争议解决地点为____市。第十一章合同解除第一条款合同解除条件11.1合同解除条件包括但不限于：11.1.1双方协商一致；11.1.2一方违约，另一方提出解除合同；11.1.3出现不可抗力因素。第二条款合同解除程序11.2合同解除程序如下：11.2.1提出解除合同的一方书面通知另一方；11.2.2双方确认解除合同；11.2.3办理合同解除手续。第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件12.1合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同终止条件12.2合同终止条件包括但不限于：12.2.1合同约定的工程完成；12.2.2双方协商一致解除合同；12.2.3出现合同约定的其他终止条件。第十三章其他约定第一条款合同附件13.1本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、施工组织设计等。第二条款合同未尽事宜13.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第十四章合同签署第一条款合同签署日期14.1本合同签署日期为____年____月____日。第二条款合同签署地点14.2本合同签署地点为____市____区____街道____号。业主方（盖章）：代表人（签字）：施工方（盖章）：代表人（签字）：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1项目审批与变更1.1.1甲方负责办理项目审批手续，并确保项目符合国家相关法律法规要求。1.1.2若项目在施工过程中需进行变更，甲方应提前____个工作日向乙方提出书面变更通知，变更内容经双方协商一致后，由甲方负责修改设计文件。2.材料采购与供应2.1甲方负责材料的采购工作，并确保材料质量符合合同约定。2.2甲方应在施工前____个工作日内将所需材料供应给乙方，乙方应在收到材料后____个工作日内完成验收。3.施工现场管理3.1甲方负责施工现场的整体管理，包括现场安全、环保、交通、协调等工作。3.2甲方应确保施工现场的临时设施、临时用电等满足施工需求。4.施工进度控制4.1甲方负责监督施工进度，确保施工按计划进行。4.2若因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担相应的责任，并支付乙方相应的违约金。5.验收与交付5.1甲方负责组织工程竣工验收，确保工程符合设计要求和质量标准。5.2工程验收合格后，甲方应在____个工作日内办理工程交付手续。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.1项目管理与决策1.1.1乙方作为施工方，负责项目的日常管理，包括施工组织、人员调配、进度控制等。1.1.2重大施工决策需经甲方同意，并在合同约定的范围内执行。2.材料采购与供应2.1乙方负责材料的采购工作，并确保材料质量符合合同约定。2.2乙方应在施工前____个工作日内将所需材料供应给甲方，甲方应在收到材料后____个工作日内完成验收。3.施工现场管理3.1乙方负责施工现场的具体管理工作，包括现场安全、环保、交通、协调等工作。3.2乙方应确保施工现场的临时设施、临时用电等满足施工需求。4.施工进度控制4.1乙方负责监督施工进度，确保施工按计划进行。4.2若因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的责任，并支付甲方相应的违约金。5.验收与交付5.1乙方负责组织工程竣工验收，确保工程符合设计要求和质量标准。5.2工程验收合格后，乙方应在____个工作日内办理工程交付手续。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.1中介机构职责1.1.1第三方中介机构负责对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和评估。1.1.2中介机构应具备相应的资质和经验，确保其监督和评估工作的公正性。2.中介机构费用2.1中介机构的服务费用由甲方承担，具体费用根据中介机构提供的报价确定。2.2中介机构的服务费用在合同签订后____个工作日内支付。3.中介机构报告3.1中介机构应在每个施工阶段结束后____个工作日内向双方提交书面报告，报告内容应包括施工质量、进度、安全等方面的评估结果。4.中介机构变更4.1若需更换中介机构，双方应协商一致，并重新签订相关协议。4.2更换中介机构后，原中介机构的服务费用不予退还，新中介机构的服务费用按原协议执行。5.中介机构争议处理5.1若中介机构在履行职责过程中出现争议，双方应协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.施工组织设计4.材料质量证明文件5.施工进度计划6.验收报告7.付款凭证8.违约金计算标准9.争议解决协议10.中介机构资质证明11.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：施工方未按合同约定完成工程；施工方施工质量不符合合同约定；业主方未按合同约定支付工程款；甲方未按合同约定办理项目审批手续；乙方未按合同约定进行材料采购和供应；甲方未按合同约定进行施工现场管理；乙方未按合同约定进行施工进度控制；中介机构未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定：违约行为应通过书面通知、现场检查、验收报告等方式进行认定；双方协商一致后，可认定违约行为；若协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释：1.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，自愿将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。2.诉讼：指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.违约金：指一方当事人因违约行为而向另一方支付的一定金额的金钱。5.验收：指对已完成工程的检查和确认，以确定其是否符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误解决办法：及时沟通，分析延误原因，调整施工计划，必要时增加人员或设备。2.问题：材料供应不及时解决办法：提前规划材料采购，与供应商保持良好沟通，确保材料按时供应。3.问题：施工质量问题解决办法：严格执行施工规范，加强质量检查，发现问题及时整改。4.问题：付款争议解决办法：明确付款条件，及时提供发票和验收报告，确保付款及时。5.问题：争议解决解决办法：友好协商，若协商不成，提交仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景：1.工程建设项目2.工业厂房建设3.商业设施建设4.住宅小区建设5.公共设施建设6.任何需要金刚砂固化地坪施工的项目金刚砂固化地坪施工合同2合同目录第一章合同概述第一条合同名称第二条合同签订双方第三条合同签订日期第四条合同签订地点第五条合同期限第六条合同目的第二章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程规模第四条工程质量要求第五条工程施工标准第三章施工准备第一条施工组织设计第二条施工人员配备第三条施工材料设备第四条施工进度安排第五条施工现场管理第四章施工过程第一条施工工艺第二条施工质量控制第三条施工安全措施第四条施工环境保护第五条施工变更处理第五章合同价款第一条合同价款总额第二条工程量计算方法第三条工程款支付方式第四条工程款支付节点第五条工程款结算第六章交工验收第一条交工验收条件第二条交工验收程序第三条交工验收标准第四条交工验收资料第五条交工验收时间第七章违约责任第一条违约情形第二条违约责任承担第三条违约赔偿标准第四条违约处理程序第五条违约争议解决第八章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决程序第三条争议解决地点第四条争议解决期限第五条争议解决费用第九章合同解除第一条合同解除条件第二条合同解除程序第三条合同解除责任第四条合同解除后果第五条合同解除争议解决第十章合同终止第一条合同终止条件第二条合同终止程序第三条合同终止责任第四条合同终止后果第五条合同终止争议解决第十一章合同附件第一条附件名称第二条附件内容第三条附件效力第四条附件修改第五条附件争议解决第十二章合同签订生效第一条合同签订生效条件第二条合同签订生效时间第三条合同签订生效地点第四条合同签订生效方式第五条合同签订生效争议解决第十三章其他约定第一条其他约定事项第二条其他约定效力第三条其他约定修改第四条其他约定争议解决第五条其他约定补充合同编号_________第一章合同概述第一条合同名称金刚砂固化地坪施工合同第二条合同签订双方甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]第三条合同签订日期[签订日期]第四条合同签订地点[签订地点]第五条合同期限[合同起始日期]至[合同终止日期]第六条合同目的明确甲乙双方在金刚砂固化地坪施工过程中的权利、义务和责任。第二章工程概况第一条工程名称[工程名称]第二条工程地点[工程地址]第三条工程规模[工程总面积]平方米第四条工程质量要求符合国家相关工程质量标准，达到[质量等级]。第五条工程施工标准按照[相关施工标准或规范]执行。第三章施工准备第一条施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，经甲方审核批准后执行。第二条施工人员配备乙方应配备足够数量的具有相应资质的施工人员。第三条施工材料设备乙方应使用符合质量标准的材料和设备，并确保其性能满足施工要求。第四条施工进度安排根据工程实际情况，制定合理的施工进度计划，并报甲方备案。第五条施工现场管理乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全和环境保护。第四章施工过程第一条施工工艺按照[施工工艺标准]进行施工，确保施工质量。第二条施工质量控制严格执行质量检验制度，确保工程质量符合合同要求。第三条施工安全措施制定并落实施工安全措施，确保施工人员的人身安全。第四条施工环境保护遵守国家环保法规，采取有效措施保护施工现场环境。第五条施工变更处理施工过程中如需变更，需经甲方同意并办理相关手续。第五章合同价款第一条合同价款总额[合同价款总额]元。第二条工程量计算方法按照[工程量计算方法标准]执行。第三条工程款支付方式采用分期支付方式，具体支付节点见合同附件。第四条工程款支付节点[支付节点一]、[支付节点二]、[支付节点三]等。第五条工程款结算工程完工后，乙方应在[结算期限]内提交结算报告，甲方应在[结算期限]内完成结算。第六章交工验收第一条交工验收条件工程完工并经自检合格后，乙方应向甲方提出交工验收申请。第二条交工验收程序[验收程序一]、[验收程序二]、[验收程序三]等。第三条交工验收标准按照[验收标准]执行。第四条交工验收资料[验收资料一]、[验收资料二]、[验收资料三]等。第五条交工验收时间[验收时间]第七章违约责任第一条违约情形[违约情形一]、[违约情形二]、[违约情形三]等。第二条违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三条违约赔偿标准[赔偿标准一]、[赔偿标准二]、[赔偿标准三]等。第四条违约处理程序[处理程序一]、[处理程序二]、[处理程序三]等。第五条违约争议解决违约争议应通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八章争议解决第一条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]仲裁委员会仲裁。第二条争议解决程序仲裁委员会受理争议后，应按照其仲裁规则进行仲裁。第三条争议解决地点仲裁地点为[仲裁地点]。第四条争议解决期限争议应在收到仲裁通知之日起[仲裁期限]内解决。第五条争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁定。第九章合同解除第一条合同解除条件[合同解除条件一]、[合同解除条件二]、[合同解除条件三]等。第二条合同解除程序任何一方要求解除合同时，应提前[通知期限]书面通知对方，并说明解除原因。第三条合同解除责任合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第四条合同解除后果合同解除后，未履行完毕的合同内容终止，已履行部分按合同约定结算。第五条合同解除争议解决合同解除争议应通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章合同终止第一条合同终止条件[合同终止条件一]、[合同终止条件二]、[合同终止条件三]等。第二条合同终止程序合同终止时，双方应按照合同约定办理相关手续。第三条合同终止责任合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第四条合同终止后果合同终止后，未履行完毕的合同内容终止，已履行部分按合同约定结算。第五条合同终止争议解决合同终止争议应通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章合同附件第一条附件名称[附件一]、[附件二]、[附件三]等。第二条附件内容[附件一内容]、[附件二内容]、[附件三内容]等。第三条附件效力附件与本合同具有同等法律效力。第四条附件修改附件的修改需经双方协商一致，并以书面形式修改。第五条附件争议解决附件争议应通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二章合同签订生效第一条合同签订生效条件本合同经双方签字盖章后生效。第二条合同签订生效时间[生效时间]第三条合同签订生效地点[生效地点]第四条合同签订生效方式[生效方式]第五条合同签订生效争议解决合同签订生效争议应通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三章其他约定第一条其他约定事项[其他约定事项一]、[其他约定事项二]、[其他约定事项三]等。第二条其他约定效力其他约定事项与本合同具有同等法律效力。第三条其他约定修改其他约定事项的修改需经双方协商一致，并以书面形式修改。第四条其他约定争议解决其他约定事项争议应通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条其他约定补充[其他约定补充内容]第十四章合同解除与终止第一条合同解除与终止的条件[合同解除与终止条件一]、[合同解除与终止条件二]、[合同解除与终止条件三]等。第二条合同解除与终止的程序[合同解除与终止程序一]、[合同解除与终止程序二]、[合同解除与终止程序三]等。第三条合同解除与终止的责任[合同解除与终止责任一]、[合同解除与终止责任二]、[合同解除与终止责任三]等。第四条合同解除与终止的后果[合同解除与终止后果一]、[合同解除与终止后果二]、[合同解除与终止后果三]等。第五条合同解除与终止的争议解决[合同解除与终止争议解决一]、[合同解除与终止争议解决二]、[合同解除与终止争议解决三]等。合同签订：甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]甲方代表签字：（签字）乙方代表签字：（签字）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第一条甲方决策权1.1甲方对本工程的设计、施工、验收等环节拥有最终决策权。1.2甲方有权根据实际情况调整施工方案，并要求乙方执行。1.3甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督。第二条甲方提供资料2.1甲方应在本合同签订后[时间]内，向乙方提供完整的工程图纸、技术规范、材料清单等相关资料。2.2甲方提供的资料应真实、准确、完整，如因资料错误导致施工问题，由甲方承担责任。第三条甲方付款义务3.1甲方应按照合同约定的时间节点和金额，向乙方支付工程款。3.2如甲方未能按时付款，应向乙方支付[逾期付款利息比例]%的逾期付款利息。第四条甲方验收责任4.1甲方应按照合同约定的时间组织验收，并对验收合格的项目进行签字确认。4.2如甲方未按时组织验收，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第一条乙方施工自主权1.1乙