2025版福州大学校园基建合同违约责任与索赔细则3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版福州大学校园基建合同违约责任与索赔细则本合同目录一览1.合同违约责任概述1.1违约行为定义1.2违约责任承担方式1.3违约金计算方法1.4违约赔偿范围1.5违约责任期限2.违约责任具体条款2.1施工质量违约责任2.1.1质量不符合要求的处理2.1.2质量事故的处理2.1.3质量保修期的约定2.2施工进度违约责任2.2.1进度延误的处理2.2.2预期工期调整2.2.3逾期竣工责任2.3施工安全违约责任2.3.1事故责任认定2.3.2事故赔偿处理2.3.3安全生产措施3.索赔程序与方式3.1索赔申请条件3.2索赔申请时间3.3索赔申请提交3.4索赔审核程序3.5索赔处理结果通知4.索赔金额确定4.1索赔金额计算方法4.2争议解决方式4.3索赔金额调整4.4索赔金额支付5.索赔时效5.1索赔时效起算5.2索赔时效期间5.3索赔时效中断5.4索赔时效终止6.违约责任与索赔争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序6.4争议解决期限7.违约责任与索赔的其他规定7.1违约责任与索赔的效力7.2违约责任与索赔的变更7.3违约责任与索赔的终止7.4违约责任与索赔的法律适用8.违约责任与索赔的保密8.1保密范围8.2保密义务8.3保密期限8.4违反保密义务的处理9.违约责任与索赔的管辖9.1管辖法院9.2管辖仲裁委员会9.3管辖争议解决机构10.违约责任与索赔的相关法律10.1相关法律法规10.2相关司法解释10.3相关政策规定11.违约责任与索赔的生效11.1合同生效条件11.2违约责任与索赔生效时间11.3违约责任与索赔的延续12.违约责任与索赔的附件12.1违约责任与索赔协议12.2违约责任与索赔计算方法12.3索赔申请表12.4其他相关文件13.违约责任与索赔的解释13.1术语解释13.2争议解释13.3争议处理解释14.违约责任与索赔的其他事项14.1违约责任与索赔的终止14.2违约责任与索赔的变更14.3违约责任与索赔的终止条件14.4违约责任与索赔的终止通知第一部分：合同如下：第一条合同违约责任概述1.1违约行为定义1.2违约责任承担方式违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状、返工重做、拆除重建等。1.3违约金计算方法违约金的计算方法如下：（1）违约金的计算基数为本合同总价；（2）违约金比例根据违约行为的严重程度确定，一般不低于合同总价的1%；（3）违约金的最高限额为合同总价的5%。1.4违约赔偿范围违约赔偿范围包括但不限于：（1）因违约造成的直接经济损失；（2）因违约导致的第三方损失；（3）因违约造成的合同目的无法实现的损失。1.5违约责任期限违约责任期限自违约行为发生之日起计算，至违约责任履行完毕之日止。第二条违约责任具体条款2.1施工质量违约责任2.1.1质量不符合要求的处理如工程未达到合同约定的质量标准，承包方应在接到通知之日起7日内进行整改，直至符合要求。2.1.2质量事故的处理发生质量事故，承包方应立即停止施工，采取措施防止事故扩大，并及时通知发包方。2.1.3质量保修期的约定工程竣工后，承包方应在合同约定的保修期内负责保修，保修期为工程竣工之日起5年。2.2施工进度违约责任2.2.1进度延误的处理如工程进度延误，承包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、延长工期等。2.2.2预期工期调整如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商调整工期。2.2.3逾期竣工责任如工程逾期竣工，承包方应承担逾期竣工的责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3施工安全违约责任2.3.1事故责任认定发生安全事故，由安全生产监督管理部门负责调查，认定事故责任。2.3.2事故赔偿处理事故赔偿按事故原因、责任大小及损害程度确定，由责任方承担。2.3.3安全生产措施承包方应严格执行安全生产措施，确保施工安全。第三条索赔程序与方式3.1索赔申请条件发生违约行为，受损方有权提出索赔申请。3.2索赔申请时间索赔申请应在违约行为发生之日起30日内提出。3.3索赔申请提交索赔申请应以书面形式提交，并附相关证明材料。3.4索赔审核程序索赔申请提交后，由双方约定的审核机构进行审核。3.5索赔处理结果通知索赔处理结果应在审核结束后15日内通知受损方。第四条索赔金额确定4.1索赔金额计算方法索赔金额根据受损方的损失程度及违约方违约行为的影响程度确定。4.2争议解决方式如对索赔金额有争议，双方应协商解决；协商不成，可提交仲裁或诉讼。4.3索赔金额调整索赔金额可根据实际情况进行调整。4.4索赔金额支付索赔金额应按合同约定的支付方式支付。第五条索赔时效5.1索赔时效起算索赔时效自受损方知道或应当知道违约行为之日起计算。5.2索赔时效期间索赔时效期间为自索赔时效起算之日起1年。5.3索赔时效中断（1）受损方提出索赔申请；（2）违约方承认违约。5.4索赔时效终止（1）索赔金额达成协议；（2）仲裁或诉讼程序启动。第六条违约责任与索赔争议解决6.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。6.2争议解决机构争议解决机构为双方约定的仲裁委员会或人民法院。6.3争议解决程序争议解决程序按照争议解决机构的规定进行。6.4争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起6个月。第八条违约责任与索赔的其他规定8.1违约责任与索赔的效力本合同中约定的违约责任与索赔条款具有法律效力，对双方均有约束力。8.2违约责任与索赔的变更未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本合同中约定的违约责任与索赔条款。8.3违约责任与索赔的终止（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的终止条件成就；（3）法律规定终止。8.4违约责任与索赔的法律适用本合同中约定的违约责任与索赔条款适用中华人民共和国法律。第九条违约责任与索赔的保密9.1保密范围本合同中涉及违约责任与索赔的任何信息，包括但不限于合同内容、协商过程、索赔金额等，均为保密信息。9.2保密义务双方对本合同中涉及违约责任与索赔的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.3保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止之日止。9.4违反保密义务的处理任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十条违约责任与索赔的管辖10.1管辖法院本合同中约定的违约责任与索赔争议，由合同签订地人民法院管辖。10.2管辖仲裁委员会如双方选择仲裁解决争议，由合同签订地仲裁委员会仲裁。10.3管辖争议解决机构双方可约定其他争议解决机构，包括但不限于国际仲裁机构。第十一条违约责任与索赔的相关法律11.1相关法律法规本合同中约定的违约责任与索赔条款，应符合中华人民共和国相关法律法规的规定。11.2相关司法解释11.3相关政策规定本合同中约定的违约责任与索赔条款，应符合国家政策规定。第十二条违约责任与索赔的生效12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2违约责任与索赔生效时间本合同中约定的违约责任与索赔条款自合同生效之日起生效。12.3违约责任与索赔的延续除非合同另有约定，本合同中约定的违约责任与索赔条款在合同有效期内持续有效。第十三条违约责任与索赔的附件13.1违约责任与索赔协议违约责任与索赔协议为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。13.2违约责任与索赔计算方法违约责任与索赔计算方法为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。13.3索赔申请表索赔申请表为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。13.4其他相关文件其他与本合同违约责任与索赔相关文件，经双方确认后，可作为本合同的附件。第十四条违约责任与索赔的其他事项14.1违约责任与索赔的终止（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的终止条件成就；（3）法律规定终止。14.2违约责任与索赔的变更未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本合同中约定的违约责任与索赔条款。14.3违约责任与索赔的终止条件违约责任与索赔的终止条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）双方达成和解；（3）法院或仲裁机构作出终局裁决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、仲裁机构、法院等，其在合同中的作用和责任各有不同。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的履行，维护合同的公正性，解决合同履行过程中出现的争议。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1第三方介入的触发条件（1）合同履行过程中出现争议，双方无法达成一致；（2）合同履行过程中出现特殊情况，需要第三方提供专业意见或协助；（3）合同约定需要第三方介入的情况。16.2第三方介入的程序（1）甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜；（2）甲乙双方共同邀请第三方介入；（3）第三方介入后，甲乙双方应积极配合，提供必要的资料和信息。17.第三方的责权利17.1第三方的责任（1）遵守国家法律法规和合同约定；（2）按照合同约定提供专业意见或协助；（3）对介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。17.2第三方的权利（1）要求甲乙双方提供必要的资料和信息；（2）在介入过程中对甲乙双方进行必要的监督和检查；（3）根据合同约定收取相应的服务费用。17.3第三方的义务（1）按照合同约定的时间、地点和方式介入；（2）在介入过程中保持中立，公正地处理争议；（3）在介入过程中及时与甲乙双方沟通，确保介入工作的顺利进行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系是委托代理关系，甲方委托第三方处理合同履行过程中的相关事宜。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系是委托代理关系，乙方委托第三方处理合同履行过程中的相关事宜。18.3第三方与合同其他方的划分第三方与合同其他方的关系是独立第三方关系，第三方不参与合同其他方的权利义务关系。19.第三方的责任限额19.1责任限额定义本合同所指第三方责任限额是指第三方在介入合同履行过程中因自身原因造成损失时，对甲乙双方应承担的最高赔偿责任。19.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，一般不低于第三方服务费用的10倍。19.3责任限额的承担（1）第三方在介入过程中因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方在承担赔偿责任后，可向甲乙双方追偿，追偿金额不得超过合同约定的责任限额；（3）甲乙双方在第三方责任限额范围内承担相应的赔偿责任。20.第三方的更换20.1更换条件（1）第三方无法履行合同约定的义务；（2）第三方违反合同约定，造成甲乙双方损失；（3）合同约定的更换条件成就。20.2更换程序（1）甲乙双方协商确定更换第三方；（2）甲乙双方通知原第三方，并要求其退出合同履行过程；（3）甲乙双方邀请新第三方介入，并签订相关协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.违约责任与索赔协议详细要求：协议应明确双方的权利义务，违约责任及索赔程序。说明：本协议为合同附件，与本合同具有同等法律效力。2.违约责任与索赔计算方法详细要求：计算方法应具体、明确，便于操作。说明：本附件用于计算违约金及赔偿金额。3.索赔申请表详细要求：表格应包含索赔事项、损失金额、相关证据等信息。说明：索赔方需填写此表格，提交索赔申请。4.合同履行情况报告详细要求：报告应详细记录合同履行过程中的各项数据和情况。说明：本报告用于评估合同履行情况。5.工程质量检测报告详细要求：报告应包含工程质量检测结果，以及检测过程中的相关数据。说明：本报告用于证明工程质量是否符合合同约定。6.安全生产事故报告详细要求：报告应详细记录事故发生的时间、地点、原因、损失等情况。说明：本报告用于分析安全生产事故原因，制定预防措施。7.第三方评估报告详细要求：报告应包含第三方对合同履行情况的评估意见。说明：本报告用于判断合同履行情况是否符合约定。8.争议解决协议详细要求：协议应明确争议解决方式、机构及程序。说明：本协议用于解决合同履行过程中出现的争议。9.合同终止协议详细要求：协议应明确合同终止的原因、程序及后续事宜。说明：本协议用于终止合同关系。10.其他相关文件详细要求：根据合同履行过程中的实际情况，可能涉及的其他相关文件。说明：本部分包含合同履行过程中产生的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按合同约定时间完成工程责任认定：承包方应承担逾期竣工的责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：承包方未按合同约定时间完成工程，延误工期2个月，应支付违约金及赔偿损失。（2）工程未达到合同约定的质量标准责任认定：承包方应承担质量不符合要求的处理责任，包括返工重做、赔偿损失等。示例：工程经检测发现存在质量问题，承包方需返工重做，并赔偿因此造成的损失。（3）违反合同约定的安全生产措施责任认定：承包方应承担安全事故责任，包括赔偿损失、承担法律责任等。示例：施工现场发生安全事故，承包方需赔偿受伤人员损失，并承担相应的法律责任。（4）未按合同约定支付款项责任认定：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：发包方未按合同约定支付工程款，承包方有权要求支付违约金及赔偿损失。（5）擅自变更工程设计或施工方案责任认定：变更方应承担变更造成的损失，包括赔偿损失、承担法律责任等。示例：承包方擅自变更工程设计，导致工程成本增加，应赔偿因此造成的损失。全文完。2024版福州大学校园基建合同违约责任与索赔细则1本合同目录一览1.违约责任概述1.1违约行为的定义1.2违约责任的承担方式1.3违约责任的计算方法2.违约责任的具体条款2.1甲方违约责任2.1.1逾期付款的违约责任2.1.2工程质量不达标的违约责任2.1.3工期延误的违约责任2.1.4工程安全问题的违约责任2.2乙方违约责任2.2.1逾期交工的违约责任2.2.2工程质量不达标的违约责任2.2.3工程安全问题的违约责任2.2.4未按约定提供施工材料的违约责任3.索赔程序3.1索赔申请的提出3.2索赔证据的提交3.3索赔金额的确定3.4索赔争议的解决4.索赔期限4.1违约责任的索赔期限4.2索赔期限的计算方法5.违约金的支付5.1违约金的计算标准5.2违约金的支付方式5.3违约金的支付时间6.争议解决方式6.1争议解决途径6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.违约责任的免除7.1不可抗力因素7.2不可预见因素7.3其他法定免责情形8.违约责任的法律适用8.1合同法律适用8.2违约责任法律适用9.违约责任的变更与解除9.1违约责任的变更9.2违约责任的解除10.违约责任的执行10.1违约责任执行的程序10.2违约责任执行的期限11.违约责任的赔偿范围11.1直接损失赔偿11.2间接损失赔偿12.违约责任的赔偿方式12.1现金赔偿12.2其他赔偿方式13.违约责任的诉讼时效13.1诉讼时效的起算13.2诉讼时效的期间14.违约责任的终止14.1违约责任终止的条件14.2违约责任终止的程序第一部分：合同如下：1.违约责任概述1.1违约行为的定义违约行为是指合同当事人一方或者双方未按照合同约定履行合同义务的行为，包括但不限于逾期付款、工程延期、工程质量不达标、工程安全问题等。1.2违约责任的承担方式违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同、解除合同等。1.3违约责任的计算方法违约责任的计算方法依据合同约定及法律规定，包括违约金和赔偿金的计算。2.违约责任的具体条款2.1甲方违约责任2.1.1逾期付款的违约责任甲方逾期付款的，每逾期一日，应按照逾期付款金额的千分之五支付违约金。2.1.2工程质量不达标的违约责任甲方提供的工程如质量不达标，乙方有权要求甲方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。如整改后仍不达标，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。2.1.3工期延误的违约责任甲方未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，应按照合同总价款的千分之五支付违约金。2.1.4工程安全问题的违约责任甲方在施工过程中如发生安全事故，应立即采取补救措施，并承担由此产生的全部责任。2.2乙方违约责任2.2.1逾期交工的违约责任乙方逾期交工的，每逾期一日，应按照合同总价款的千分之五支付违约金。2.2.2工程质量不达标的违约责任乙方提供的工程如质量不达标，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。如整改后仍不达标，乙方应承担相应的赔偿责任。2.2.3工程安全问题的违约责任乙方在施工过程中如发生安全事故，应立即采取补救措施，并承担由此产生的全部责任。2.2.4未按约定提供施工材料的违约责任乙方未按约定提供施工材料的，每逾期一日，应按照未提供材料价值的千分之五支付违约金。3.索赔程序3.1索赔申请的提出任何一方认为对方违约的，应自违约行为发生之日起三十日内向对方提出索赔申请。3.2索赔证据的提交提出索赔的一方应提交违约行为发生的证据，包括但不限于合同、发票、照片、录音等。3.3索赔金额的确定索赔金额应根据合同约定及法律规定确定。3.4索赔争议的解决如双方对索赔金额有争议，应协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。4.索赔期限4.1违约责任的索赔期限违约责任的索赔期限为自违约行为发生之日起两年。4.2索赔期限的计算方法索赔期限的计算方法以实际发生违约行为之日起计算。5.违约金的支付5.1违约金的计算标准违约金的计算标准按照合同约定及法律规定执行。5.2违约金的支付方式违约金应通过银行转账方式支付。5.3违约金的支付时间违约金应在收到索赔通知之日起七日内支付。6.争议解决方式6.1争议解决途径争议解决途径包括协商、调解、仲裁和诉讼。6.2争议解决机构争议解决机构为中华人民共和国福州仲裁委员会。6.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及福州仲裁委员会的仲裁规则执行。7.违约责任的免除7.1不可抗力因素因不可抗力因素导致违约的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。7.2不可预见因素因不可预见因素导致违约的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。7.3其他法定免责情形除不可抗力因素和不可预见因素外，其他法定免责情形按法律规定执行。8.违约责任的法律适用8.1合同法律适用本合同适用中华人民共和国法律，包括但不限于《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。8.2违约责任法律适用违约责任的承担和争议解决，亦适用中华人民共和国法律。9.违约责任的变更与解除9.1违约责任的变更任何一方提出变更违约责任条款的，应书面通知对方，经双方协商一致并签订书面协议后方可生效。9.2违约责任的解除在违约责任履行过程中，如一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。10.违约责任的执行10.1违约责任执行的程序违约责任的执行应遵循法定程序，包括但不限于调解、仲裁和诉讼。10.2违约责任执行的期限违约责任的执行期限自违约行为发生之日起计算，但最长不得超过两年。11.违约责任的赔偿范围11.1直接损失赔偿直接损失赔偿包括但不限于实际发生的经济损失、合同约定的违约金等。11.2间接损失赔偿间接损失赔偿包括但不限于因违约行为导致的合同目的无法实现而产生的损失。12.违约责任的赔偿方式12.1现金赔偿赔偿金应以人民币现金形式支付。12.2其他赔偿方式在特殊情况下，经双方协商一致，可采取其他赔偿方式。13.违约责任的诉讼时效13.1诉讼时效的起算诉讼时效自违约行为发生之日起计算。13.2诉讼时效的期间诉讼时效期间为自违约行为发生之日起三年。14.违约责任的终止14.1违约责任终止的条件违约责任终止的条件包括但不限于违约方履行了违约责任、双方协商一致解除违约责任等。14.2违约责任终止的程序违约责任终止的程序应书面通知对方，并经双方确认无误后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方履行合同义务或解决合同争议而介入合同关系的主体，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、仲裁机构等。1.2第三方介入的条件第三方介入需符合合同约定或法律法规的规定，并经甲乙双方同意。2.第三方介入的类型2.1协助履行合同第三方协助甲乙双方履行合同义务，如提供技术服务、物资供应等。2.2监督合同履行第三方对合同履行过程进行监督，确保合同按约定执行。2.3解决合同争议第三方协助解决甲乙双方在合同履行过程中产生的争议。3.第三方介入的程序3.1第三方介入的申请甲乙双方均可向对方提出第三方介入的申请，并说明介入的目的和理由。3.2第三方介入的同意经甲乙双方协商一致，同意第三方介入合同关系。3.3第三方的选定甲乙双方共同选定第三方，或由一方选定经另一方同意。4.第三方的责任限额4.1责任限额的定义责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额的确定责任限额应根据合同约定、第三方资质及实际能力等因素确定。4.3责任限额的调整在合同履行过程中，如需调整责任限额，甲乙双方应协商一致并签订书面协议。5.第三方的责权利5.1责任第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责，确保合同履行顺利进行。5.2权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合，以履行其职责。5.3利益第三方有权获得合同约定的报酬和收益。6.第三方与其他各方的划分说明6.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务与被服务的关系，甲方应按照合同约定支付报酬。6.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为监督与被监督的关系，乙方应按照合同约定接受第三方的监督。6.3与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的关系应遵循公平、公正、诚实信用的原则，避免利益冲突。7.第三方介入时的额外条款及说明7.1第三方介入时的合同变更第三方介入后，如需变更合同条款，甲乙双方应协商一致并签订书面协议。7.2第三方介入时的费用承担第三方介入产生的费用由甲乙双方按约定承担，或由第三方自行承担。7.3第三方介入时的争议解决第三方介入产生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。8.第三方介入后的合同履行8.1合同履行的监督第三方应监督合同履行过程，确保合同按约定执行。8.2合同履行的变更如合同履行过程中出现变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面协议。8.3合同履行的终止合同履行终止的条件和程序，按照合同约定和法律法规的规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应完整、清晰、无涂改，包含合同、附件、签字盖章等。附件说明：合同文本是合同的基础，应包含所有合同条款和双方的权利义务。2.项目立项批准文件详细要求：项目立项批准文件应合法有效，具有法律效力。附件说明：证明项目符合国家相关政策和规定，具有合法性。3.工程设计图纸及施工方案详细要求：图纸及方案应详细、准确，符合国家相关标准和规范。附件说明：工程设计图纸及施工方案是工程实施的基础，确保工程质量和安全。4.材料采购合同详细要求：材料采购合同应明确材料种类、规格、数量、价格、交货时间等。附件说明：材料采购合同是确保工程材料质量的关键。5.施工单位资质证明文件详细要求：施工单位资质证明文件应合法有效，符合国家相关标准。附件说明：证明施工单位具备施工能力，确保工程质量。6.施工单位人员配置表详细要求：人员配置表应详细列出施工人员姓名、职务、资质等。附件说明：确保施工人员具备相应资质，保障工程质量。7.工程进度计划详细要求：进度计划应明确各阶段工程内容、时间节点等。附件说明：确保工程按计划推进，提高施工效率。8.工程验收报告详细要求：验收报告应详细记录验收时间、地点、内容、结果等。附件说明：证明工程已按合同约定完成，符合质量要求。9.工程结算报告详细要求：结算报告应详细列出工程量、单价、总价等。附件说明：确保工程结算的准确性和合法性。10.争议解决协议详细要求：协议应明确争议解决方式、机构、程序等。附件说明：为解决合同履行过程中的争议提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期付款违约责任认定：甲方逾期付款，每逾期一日，应按照逾期付款金额的千分之五支付违约金。示例说明：甲方应于2024年3月1日支付100万元，实际支付时间为3月5日，则应支付违约金5000元。2.逾期交工违约责任认定：乙方逾期交工，每逾期一日，应按照合同总价款的千分之五支付违约金。示例说明：乙方应于2024年6月30日完成工程，实际完成时间为7月5日，则应支付违约金25000元。3.工程质量不达标违约责任认定：甲方提供的工程如质量不达标，乙方有权要求甲方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。如整改后仍不达标，甲方应承担相应的赔偿责任。示例说明：工程验收时发现墙体裂缝，甲方应进行整改，如整改后仍不达标，则甲方应承担赔偿责任。4.工程安全问题违约责任认定：甲方在施工过程中如发生安全事故，应立即采取补救措施，并承担由此产生的全部责任。示例说明：施工过程中发生安全事故，甲方应立即停工，并承担医疗费用、赔偿损失等。5.未按约定提供施工材料违约责任认定：乙方未按约定提供施工材料的，每逾期一日，应按照未提供材料价值的千分之五支付违约金。示例说明：乙方应于2024年4月1日提供某种材料，实际提供时间为4月5日，则应支付违约金500元。全文完。2024版福州大学校园基建合同违约责任与索赔细则2本合同目录一览1.违约责任概述1.1违约情形分类1.2违约责任承担方式1.3违约责任免除条件2.违约责任计算方法2.1违约金计算标准2.2损害赔偿计算标准2.3逾期付款违约金计算标准3.索赔程序3.1索赔通知3.2索赔材料3.3索赔期限3.4索赔处理4.索赔金额确定4.1索赔金额计算方法4.2索赔金额调整4.3索赔金额支付5.违约责任与索赔的争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3争议解决程序6.违约责任与索赔的适用法律6.1适用法律6.2司法管辖7.违约责任与索赔的生效日期8.违约责任与索赔的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除程序9.违约责任与索赔的保密条款10.违约责任与索赔的合同解除权10.1合同解除权行使条件10.2合同解除权行使程序11.违约责任与索赔的合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序12.违约责任与索赔的合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.违约责任与索赔的合同附件14.违约责任与索赔的其他约定第一部分：合同如下：1.违约责任概述1.1违约情形分类（1）工程进度延误（2）工程质量不合格（3）合同价款支付延误（4）合同约定的其他违约行为1.2违约责任承担方式（1）支付违约金（2）赔偿损失（3）采取补救措施1.3违约责任免除条件（1）不可抗力（2）合同约定免责情形2.违约责任计算方法2.1违约金计算标准（1）按合同总价的一定比例计算（2）按每日延迟工程进度计算2.2损害赔偿计算标准（1）按实际损失计算（2）按合同约定赔偿2.3逾期付款违约金计算标准（1）按逾期付款金额的一定比例计算（2）按每日逾期付款金额计算3.索赔程序3.1索赔通知（1）索赔方应在发现违约行为后7日内向违约方发出索赔通知（2）索赔通知应包含违约事实、索赔金额、索赔依据等内容3.2索赔材料（1）索赔方应提供与违约行为相关的证明材料（2）违约方有权要求索赔方提供补充材料3.3索赔期限（1）索赔期限自索赔通知发出之日起计算（2）索赔期限最长不超过合同履行期限届满之日起6个月3.4索赔处理（1）违约方应在收到索赔通知后15日内予以答复（2）如违约方未在规定期限内答复，视为认可索赔4.索赔金额确定4.1索赔金额计算方法（1）按实际损失计算（2）按合同约定赔偿4.2索赔金额调整（1）如索赔金额有争议，可由双方协商解决（2）如协商不成，可提交争议解决机构裁决4.3索赔金额支付（1）违约方应在索赔金额确定后15日内支付（2）如违约方未在规定期限内支付，应按逾期付款违约金计算标准支付5.违约责任与索赔的争议解决5.1争议解决方式（1）协商解决（2）提交仲裁（3）诉讼解决5.2争议解决机构（1）双方协商确定的仲裁机构（2）有管辖权的人民法院5.3争议解决程序（1）双方应积极配合争议解决机构的工作（2）争议解决机构应依法作出裁决6.违约责任与索赔的适用法律6.1适用法律（1）中华人民共和国合同法（2）福建省建设工程质量管理条例6.2司法管辖（1）福州大学所在地人民法院（2）双方协商确定的仲裁机构所在地人民法院8.违约责任与索赔的变更与解除8.1变更条件（1）双方协商一致（2）符合合同约定或法律法规规定8.2解除条件（1）违约方严重违约，经催告后仍未改正（2）不可抗力导致合同无法履行8.3变更与解除程序（1）提出变更或解除请求的一方应书面通知对方（2）对方应在收到通知后15日内答复（3）如双方就变更或解除达成一致，应签订书面协议9.违约责任与索赔的保密条款（1）双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露（3）保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年10.违约责任与索赔的合同解除权10.1合同解除权行使条件（1）违约方未履行合同主要义务（2）违约方未在合理期限内履行补救措施10.2合同解除权行使程序（1）行使解除权的一方应书面通知对方（2）对方应在收到通知后15日内答复（3）如对方不同意解除，可依法提起诉讼或仲裁11.违约责任与索赔的合同终止11.1合同终止条件（1）合同约定的期限届满（2）合同履行完毕（3）双方协商一致解除合同11.2合同终止程序（1）一方提出合同终止请求，另一方应予以确认（2）双方应妥善处理合同终止后的善后事宜12.违约责任与索赔的合同争议解决12.1争议解决方式（1）协商解决（2）提交仲裁（3）诉讼解决12.2争议解决机构（1）双方协商确定的仲裁机构（2）有管辖权的人民法院12.3争议解决程序（1）双方应积极配合争议解决机构的工作（2）争议解决机构应依法作出裁决13.违约责任与索赔的合同附件（1）合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、技术规范等（2）合同附件与本合同具有同等法律效力14.违约责任与索赔的其他约定（1）本合同未尽事宜，按法律法规及双方协商一致的原则处理（2）本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效（3）本合同自合同终止之日起失效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义（1）第三方是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、评估方、仲裁机构等。（2）第三方介入是指在本合同履行过程中，甲乙双方约定或根据法律规定，由第三方参与合同管理、监督、评估、调解或仲裁等活动。15.2第三方介入情形（1）合同履行过程中的争议解决（2）工程质量、进度、安全等方面的监督与评估（3）合同履行情况的审计与监督（4）合同履行风险的控制与防范（5）合同履行过程中的其他需要第三方介入的情形16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方为独立的合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。16.2甲乙双方应确保第三方了解其权利、义务和责任，并取得第三方同意参与本合同的相关活动。17.第三方的责任限额17.1第三方在本合同项下的责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则第三方对本合同项下的责任不得超过其收取的费用。17.2第三方在本合同项下的责任限额不因甲乙双方之间的争议解决或第三方介入活动