2025建设工程施工合同范本条款

合同编号：地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商愿意接受业主的委托，按照业主的要求完成该工程的施工；双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程总投资：第二条合同价格2.1承包商应按照业主的要求，完成工程的施工。工程造价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2合同价款包括：（1）人工费；（2）材料费；（3）设备费；（4）施工机具使用费；（5）临时设施费；（6）施工管理费；（7）利润；（8）税金；（9）其他应包含的费用。2.3合同价款支付方式：（1）业主自合同签订之日起支付预付款人民币（大写）：元整（小写）：元；（2）工程进度达到__%，支付进度款人民币（大写）：元整（小写）：元；（3）工程竣工验收合格后，支付尾款人民币（大写）：元整（小写）：元。第三条施工期限3.1承包商应按照双方约定的施工期限完成工程的施工。施工期限自合同签订之日起计算，至工程竣工交付之日止。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金金额为合同价款的__%。第四条工程质量4.1承包商应按照业主提供的施工图纸、施工技术要求及国家相关标准、规范进行施工，保证工程质量。4.2工程竣工后，承包商应组织业主、设计单位、监理单位进行验收。如验收不合格，承包商应按照验收意见整改，并承担由此产生的费用。4.3工程质量保证期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保证期内，因工程质量问题导致的维修、加固、更换等费用，由承包商承担。第五条违约责任5.1承包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任。5.2业主如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事施工活动。7.2双方应相互配合，确保工程顺利进行。7.3双方应保守合同秘密，不得向第三方泄露。7.4合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应符合中华人民共和国相关法律法规的规定。解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章等法律规定，并在合同中明确声明遵守相关法律法规。如发生法律纠纷，应依法解决。2.合同双方应具备合法的资格和能力。解决办法：甲乙双方在签订合同前应向对方提供有效的营业执照、资质证书等证明材料，以证明其具有签订和履行合同的资格和能力。3.合同中的名词和术语应明确，不得存在歧义。解决办法：合同中使用的专业名词和术语应附有明确的定义和解释，双方可约定在合同附件中提供相关名词的详细解释，以确保合同内容的准确性和清晰性。4.合同价款的支付和结算应符合合同约定和国家相关法律法规的规定。解决办法：双方应按照合同约定的支付方式和时间进行付款，确保价款支付的合法性和及时性。如发生支付纠纷，应依法解决。5.工程质量应符合国家和行业的标准和要求。解决办法：承包商应按照施工图纸、施工技术要求及国家相关标准、规范进行施工，并接受业主、设计单位、监理单位的监督和验收。如验收不合格，承包商应按照验收意见整改，并承担由此产生的费用。6.保密条款的履行。解决办法：双方应保守合同秘密，不得向第三方泄露。如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。7.合同争议的解决。解决办法：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.施工图纸：指施工过程中所依据的设计图纸和技术文件。4.施工技术要求：指施工过程中应遵循的技术规范和标准。5.工程质量：指工程项目的质量水平，包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。6.竣工验收：指工程完成后，由业主、设计单位、监理单位等进行的一次全面检查，以确认工程是否符合设计要求和合同约定。7.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约补偿。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。9.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等规范性文件。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，包括但不限于房屋建筑、土木工程、市政工程、园林绿化、装饰装修等。2.适用于合同双方为具有合法资格和能力的企事业单位、个体工商户或其他组织。3.适用于合同双方希望通过签订合同明确双方权利义务、保障工程质量、按时完成工程等目的。补充条款：1.工程变更条款：约定工程变更时双方的权利和义务，包括变更内容、变更费用、变更时间等。2.不可抗力条款：约定不可抗力事件发生时双方的责任分担，包括自然灾害、社会事件等对工程造成的影响和解决办法。3.保险条款：约定双方应购买的保险类型、保险费用、保险受益人等。4.知识产权保护条款：约定工程中所涉及的技术秘密、专利权、著作权等知识产权的保护措施。5.环境保护条款：约定施工过程中应遵守的环境保护规定，包括废水、废气、固体废弃物处理等。附件列表：1.甲方营业执照复印件