2024照明工程智能化升级分包施工协议3篇_第1页
2024照明工程智能化升级分包施工协议3篇_第2页
2024照明工程智能化升级分包施工协议3篇_第3页
2024照明工程智能化升级分包施工协议3篇_第4页
2024照明工程智能化升级分包施工协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024照明工程智能化升级分包施工协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1分包方2.2总包方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.施工内容4.1照明系统4.2智能化设备4.3施工范围5.施工期限5.1开始日期5.2完成日期5.3顺延条件6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证7.施工进度7.1施工计划7.2进度控制7.3进度调整8.工程造价8.1工程量清单8.2造价构成8.3付款方式9.材料供应9.1材料采购9.2材料验收9.3材料保管10.施工安全10.1安全责任10.2安全措施10.3安全事故处理11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容11.3变更影响12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后果第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指承担本照明工程智能化升级分包施工任务的单位。1.1.2“总包方”指负责本照明工程智能化升级项目的整体设计和施工管理的单位。1.1.3“工程”指本照明工程智能化升级项目,包括但不限于照明系统、智能化设备等。1.1.4“合同”指本《2024照明工程智能化升级分包施工协议》。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语,其含义应按照相关行业标准和规范解释。1.2.2如有歧义,应由双方协商解决。2.双方当事人2.1分包方2.1.1名称:____________________2.1.2地址:____________________2.1.3法定代表人:____________________2.2总包方2.2.1名称:____________________2.2.2地址:____________________2.2.3法定代表人:____________________3.项目概述3.1项目名称:2024照明工程智能化升级3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.3.1照明系统:____________________3.3.2智能化设备:____________________4.施工内容4.1照明系统4.1.1照明设计:____________________4.1.2照明设备安装:____________________4.1.3照明调试:____________________4.2智能化设备4.2.1设备选型:____________________4.2.2设备安装:____________________4.2.3系统集成:____________________4.3施工范围4.3.1施工图纸:____________________4.3.2施工现场:____________________5.施工期限5.1开始日期:____________________5.2完成日期:____________________5.3顺延条件5.3.1因不可抗力导致的工期延误5.3.2因总包方原因导致的工期延误5.3.3因分包方原因导致的工期延误6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1符合国家相关质量标准和规范6.1.2达到总包方要求的工程质量标准6.2质量检验6.2.1施工过程中的质量检验6.2.2竣工验收的质量检验6.3质量保证6.3.1提供合格的产品和施工6.3.2提供必要的质量保证文件7.施工进度7.1施工计划7.1.1施工进度计划表7.1.2施工进度控制措施7.2进度控制7.2.1施工进度跟踪7.2.2进度偏差处理7.3进度调整7.3.1因不可抗力导致的进度调整7.3.2因总包方原因导致的进度调整7.3.3因分包方原因导致的进度调整8.工程造价8.1工程量清单8.1.1工程量清单编制依据8.1.2工程量清单内容8.2造价构成8.2.1材料费8.2.2人工费8.2.3施工机具使用费8.2.4管理费8.2.5利润8.2.6其他费用8.3付款方式8.3.1预付款8.3.2进度款8.3.3竣工验收款8.3.4保修金9.材料供应9.1材料采购9.1.1材料采购方式9.1.2材料供应商选择9.2材料验收9.2.1材料验收标准9.2.2材料验收程序9.3材料保管9.3.1材料储存条件9.3.2材料保管责任10.施工安全10.1安全责任10.1.1分包方安全责任10.1.2总包方安全责任10.2安全措施10.2.1施工现场安全措施10.2.2个人防护用品10.2.3应急预案10.3安全事故处理10.3.1事故报告10.3.2事故调查10.3.3事故处理11.合同变更11.1变更程序11.1.1变更申请11.1.2变更审批11.1.3变更实施11.2变更内容11.2.1工程内容变更11.2.2工程量变更11.2.3工程造价变更11.3变更影响11.3.1工期影响11.3.2质量影响11.3.3费用影响12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决12.1.2仲裁解决12.1.3司法解决12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构12.2.2法院12.3争议解决程序12.3.1提起争议12.3.2争议审理12.3.3争议裁决13.违约责任13.1违约行为13.1.1分包方违约行为13.1.2总包方违约行为13.2违约责任13.2.1违约赔偿13.2.2违约金13.3违约赔偿13.3.1赔偿计算方法13.3.2赔偿支付方式14.合同解除14.1解除条件14.1.1分包方违约解除14.1.2总包方违约解除14.1.3不可抗力解除14.2解除程序14.2.1解除通知14.2.2解除确认14.3解除后果14.3.1工程交付14.3.2费用结算14.3.3争议解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,为达成合同目的或协助合同履行而介入合同关系的独立主体,包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同中的责任限额应依据其提供服务的内容、性质和风险程度确定,并在合同中明确。15.2.2第三方责任限额应单独约定,不得与分包方或总包方的责任限额相混淆。15.3第三方责任界定15.3.1第三方在其职责范围内提供的服务,其责任应由第三方自行承担。15.3.2第三方在提供超出其职责范围的服务时,其责任应由总包方或分包方承担。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入需经总包方或分包方同意,并签订书面协议。15.4.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务和责任。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求分包方或总包方提供必要的信息和资料。15.5.2第三方有权对工程进行监督检查,并提出改进意见。15.6第三方义务15.6.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。15.6.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。15.6.3第三方应保护分包方和总包方的商业秘密。15.7第三方与其他各方的划分说明15.7.1第三方与分包方的关系:第三方作为分包方的服务提供者,应接受分包方的管理,并对其提供的服务质量负责。15.7.2第三方与总包方的关系:第三方作为总包方的合作伙伴,应协助总包方完成工程任务,并对其服务质量负责。15.7.3第三方与分包方和总包方的责任划分:第三方的责任限于其提供的服务范围,分包方和总包方对工程的整体质量负责。16.额外条款及说明16.1第三方介入时,甲乙双方应共同确定第三方介入的具体内容、时间、费用等事项。16.2第三方介入费用应由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。16.3第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,确保工程进度和质量。16.4第三方介入期间,如出现第三方责任问题,甲乙双方应共同协商解决,必要时可依法向第三方追偿。17.第三方责任限额的具体说明17.1.1第三方提供服务的性质和风险程度;17.1.2第三方服务可能对工程造成的影响;17.1.3国家相关法律法规和行业标准。17.2第三方责任限额应在合同中明确,并在第三方介入协议中予以确认。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出工程量,包括照明系统、智能化设备等各项工程内容。说明:工程量清单是计算工程造价的基础,应确保准确无误。2.附件二:施工图纸及技术规范要求:提供完整的施工图纸,包括电气、结构、智能化等图纸,以及相关技术规范。说明:施工图纸是施工的依据,技术规范是确保工程质量的标准。3.附件三:施工进度计划要求:制定详细的施工进度计划,包括各阶段的工作内容和时间节点。说明:施工进度计划是控制工程进度的工具,有助于确保工程按时完成。4.附件四:材料设备清单要求:列出所有施工所需的材料设备,包括品牌、型号、规格等。说明:材料设备清单是材料采购和设备管理的依据。5.附件五:合同变更记录要求:记录所有合同变更的内容、原因和审批结果。说明:合同变更记录是合同执行过程中的重要文件,有助于追溯变更原因。6.附件六:工程质量检验报告要求:提供施工过程中的质量检验报告,包括材料、设备、施工过程等。说明:工程质量检验报告是确保工程质量的重要依据。7.附件七:施工安全事故报告要求:记录施工过程中发生的安全事故,包括事故原因、处理措施等。说明:施工安全事故报告有助于分析事故原因,预防类似事故的发生。8.附件八:第三方介入协议要求:明确第三方介入的内容、权利、义务和责任。说明:第三方介入协议是确保第三方服务质量和责任划分的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:根据合同约定的工期延误比例,计算违约金。示例说明:若分包方延误工期10天,按合同约定每日违约金1000元计算,则违约金为10000元。2.违约行为:分包方提供的材料不符合质量要求。责任认定标准:根据不合格材料的价值,计算赔偿金额。示例说明:若分包方提供的照明设备不合格,价值为5000元,则分包方应赔偿5000元。3.违约行为:总包方未按时支付进度款。责任认定标准:根据延误支付的天数和进度款金额,计算违约金。示例说明:若总包方延误支付进度款5天,按合同约定每日违约金1000元计算,则违约金为5000元。4.违约行为:第三方未按协议提供满意的服务。责任认定标准:根据第三方服务不合格的程度,计算赔偿金额。示例说明:若第三方提供的咨询服务不合格,导致工程延误,则第三方应赔偿由此造成的直接经济损失。5.违约行为:任何一方泄露对方商业秘密。责任认定标准:根据泄露信息的价值,计算赔偿金额。示例说明:若一方泄露对方商业秘密,导致对方经济损失,则责任方应赔偿相应金额。全文完。2024照明工程智能化升级分包施工协议1合同目录一、协议概述1.协议签订背景2.协议目的3.协议范围二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容三、分包单位及资质1.分包单位基本信息2.分包单位资质证明3.分包单位业绩四、工程分包内容1.分包工程范围2.分包工程量3.分包工程进度五、工程分包费用1.分包工程总价2.分包工程付款方式3.分包工程付款节点六、工程分包进度1.工程分包阶段划分2.工程分包节点时间3.工程分包进度监控七、工程质量及验收1.工程质量标准2.工程验收流程3.工程验收标准八、安全文明施工1.安全文明施工要求2.安全文明施工措施3.安全文明施工责任九、工程分包合同履行1.合同履行期限2.合同履行方式3.合同履行责任十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任十一、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约处理十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限十三、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后果十四、其他约定1.法律适用2.合同生效3.合同附件合同编号_________一、协议概述1.协议签订背景a.甲方因2024年照明工程智能化升级项目需要,决定对现有照明系统进行升级改造。b.乙方具备相关资质和经验,愿意承担本项目的分包施工任务。2.协议目的a.明确甲乙双方在照明工程智能化升级分包施工中的权利和义务。b.确保工程按期、按质完成。3.协议范围a.本协议适用于甲方2024年照明工程智能化升级项目中的分包施工部分。b.包含但不限于照明设备安装、智能化控制系统集成等。二、工程概况1.工程名称a.2024年照明工程智能化升级项目2.工程地点a.甲方指定地点3.工程规模a.根据甲方提供的工程量清单确定4.工程内容a.照明设备采购与安装b.智能化控制系统集成c.系统调试与验收三、分包单位及资质1.分包单位基本信息a.乙方全称b.乙方法定代表人c.乙方联系方式2.分包单位资质证明a.乙方具备相关资质证书b.资质证书复印件3.分包单位业绩a.乙方近三年类似工程案例b.业绩证明材料四、工程分包内容1.分包工程范围a.照明设备采购与安装b.智能化控制系统集成2.分包工程量a.根据甲方提供的工程量清单确定3.分包工程进度a.根据甲方提供的施工进度计划执行五、工程分包费用1.分包工程总价a.根据甲方提供的工程量清单及市场价格确定2.分包工程付款方式a.按阶段付款b.首付款比例c.阶段付款比例3.分包工程付款节点a.施工进度达到约定节点时支付b.付款节点与进度计划对应六、工程分包进度1.工程分包阶段划分a.设备采购与安装阶段b.智能化控制系统集成阶段c.系统调试与验收阶段2.工程分包节点时间a.各阶段开始及结束时间3.工程分包进度监控a.甲方定期对施工进度进行监督b.乙方定期向甲方汇报施工进度七、工程质量及验收1.工程质量标准a.符合国家及行业相关质量标准b.达到甲方要求的质量标准2.工程验收流程a.乙方完成施工后,向甲方提出验收申请b.甲方组织验收3.工程验收标准a.工程质量合格b.系统功能正常c.满足甲方使用要求八、安全文明施工1.安全文明施工要求a.乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产法律法规。b.乙方应采取必要的安全措施,确保施工人员的人身安全和工程安全。2.安全文明施工措施a.乙方应制定详细的安全文明施工方案。b.乙方应配备必要的安全防护设施和消防设备。3.安全文明施工责任a.乙方对施工现场的安全负直接责任。b.甲方对施工现场的安全负监督责任。九、工程分包合同履行1.合同履行期限a.本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。2.合同履行方式a.乙方按照甲方要求,按期、按质完成分包工程。b.甲方配合乙方完成分包工程所需的各项条件。3.合同履行责任a.乙方对分包工程的施工质量、安全、进度负责。b.甲方对分包工程的进度、质量、安全监督负责。十、保密条款1.保密内容a.甲方提供的工程图纸、技术资料等保密信息。b.双方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密。2.保密期限a.本协议终止后,保密期限为三年。3.保密责任a.双方均有义务对保密信息保密。b.违反保密义务的,应承担相应的法律责任。十一、违约责任1.违约情形a.乙方未按合同约定完成工程。b.甲方未按合同约定支付工程款。2.违约责任a.违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。b.违约方应支付违约金。3.违约处理a.双方应友好协商解决违约问题。b.协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、争议解决1.争议解决方式a.双方应友好协商解决争议。b.协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决机构a.双方同意选择市人民法院作为争议解决机构。3.争议解决期限a.争议发生后,双方应在30日内协商解决。十三、合同解除1.合同解除条件a.双方协商一致解除合同。b.发生不可抗力导致合同无法履行。2.合同解除程序a.提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方。b.双方应在接到解除通知后30日内完成合同解除手续。3.合同解除后果a.合同解除后,双方应按照约定结算工程款和违约金。b.合同解除不影响双方其他权利和义务。十四、其他约定1.法律适用a.本协议适用中华人民共和国法律。2.合同生效a.本协议自双方签字盖章之日起生效。3.合同附件a.本协议附件包括但不限于工程量清单、技术规格书等。甲方(盖章):代表(签字):日期:乙方(盖章):代表(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方项目管理权a.甲方有权对分包工程进行全过程项目管理。b.甲方应提供必要的技术指导和监督,确保工程进度和质量。2.甲方变更权a.甲方有权根据项目需求对分包工程范围、进度、费用等进行合理变更。b.任何变更均应以书面形式通知乙方,并经双方协商一致。3.甲方验收权a.甲方有权对分包工程进行验收,验收合格后方可支付工程款。b.甲方验收不合格时,乙方应按照甲方要求进行整改,直至合格。4.甲方沟通协调权a.甲方应与乙方保持密切沟通,及时解决施工过程中出现的问题。b.甲方应协调相关部门,确保施工顺利进行。5.甲方保密义务a.甲方对乙方提供的保密信息负有保密义务。b.未经乙方同意,甲方不得向任何第三方泄露保密信息。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方施工自主权a.乙方有权根据施工方案和工程进度安排施工计划。b.乙方应确保施工质量,并对施工过程中的问题负责。2.乙方材料采购权a.乙方有权根据工程需要采购材料,但需提前向甲方报备。b.乙方应确保采购材料符合质量要求,并承担相应的责任。3.乙方进度控制权a.乙方有权根据实际情况调整施工进度,但需提前通知甲方。b.乙方应确保工程按期完成,如因乙方原因导致延误,乙方应承担相应责任。4.乙方技术改进权a.乙方有权在保证工程质量和安全的前提下,对施工技术进行合理改进。b.乙方应将改进方案报甲方备案,并经甲方同意后方可实施。5.乙方合同解除权b.乙方解除合同前应提前30日书面通知甲方。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责a.中介机构负责监督合同履行,协调双方关系,确保工程顺利进行。b.中介机构有权对分包工程进行质量、进度、费用等方面的监督检查。2.中介机构费用a.中介机构费用由甲方和乙方按比例承担。b.中介机构费用支付方式及比例应在合同中明确约定。3.中介机构争议调解权a.双方在合同履行过程中发生争议,可向中介机构申请调解。b.中介机构应在接到调解申请后15日内进行调解,调解结果对双方具有约束力。4.中介机构保密义务a.中介机构对双方提供的保密信息负有保密义务。b.中介机构未经双方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。5.中介机构责任a.中介机构应保证其提供的咨询、协调、监督等服务符合合同约定。b.中介机构因自身原因导致服务不符合合同约定,应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.技术规格书3.分包单位资质证书4.安全文明施工方案5.工程进度计划6.付款节点安排7.中介机构资质证明8.双方协商达成的其他协议文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定完成工程或工程进度严重滞后。b.甲方未按合同约定支付工程款。c.任何一方泄露对方保密信息。d.中介机构未履行其职责。2.违约认定:a.违约行为的认定应以合同条款和相关法律法规为准。b.双方应友好协商解决违约问题,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.保密义务:指合同一方对另一方提供的保密信息负有保密责任,未经对方同意不得泄露。4.争议解决:指合同双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度滞后。解决办法:双方协商调整进度计划,必要时增加施工人员或设备。2.问题:工程款支付不及时。解决办法:明确付款节点和支付方式,加强财务管理,确保及时支付。3.问题:质量问题。解决办法:严格执行质量标准,发现问题及时整改,确保工程质量。4.问题:中介机构职责不明确。解决办法:明确中介机构职责,加强沟通协调,确保中介机构履行职责。五、所有应用场景:1.照明工程智能化升级项目分包施工。2.双方在工程合同中的权利和义务关系。3.工程质量、进度、费用的管理。4.安全文明施工的监督。5.争议解决机制。全文完。2024照明工程智能化升级分包施工协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方就照明工程智能化升级分包施工项目的合作事宜,明确双方的权利和义务,确保项目的顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)照明工程:指为满足建筑物、公共设施等场所的照明需求而进行的工程设计、施工和安装活动。(2)智能化升级:指在原有照明工程的基础上,通过采用先进技术手段,提高照明系统的智能化水平,实现节能、环保、安全、便捷等功能。3.2关键词解释(1)分包施工:指甲方将照明工程智能化升级项目的部分或全部施工任务委托给乙方完成。(2)合同价款:指乙方完成分包施工任务后,甲方应支付给乙方的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点和质量要求完成分包施工任务。(2)甲方应按照合同约定支付合同价款。(3)甲方应配合乙方进行现场施工,确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。(2)乙方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成分包施工任务。(3)乙方应遵守国家相关法律法规和甲方的要求,确保施工安全和质量。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点和质量要求,完成分包施工任务,并接受甲方监督。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(3)协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定结算合同价款;(2)乙方应将施工现场清理干净,恢复原状;(3)合同终止后,双方应互相出具解除合同的证明文件。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工材料费:包括但不限于灯具、电线、电缆、开关、插座等材料的费用;(2)人工费:包括但不限于施工人员的工资、津贴、奖金等;(3)设备租赁费:包括但不限于施工过程中所需设备的租赁费用;(4)管理费:包括但不限于项目管理、协调、监督等产生的费用;(5)利润:乙方应得的合理利润。7.2支付方式7.3支付时间7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供支付凭证;(2)乙方应在收到款项后,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(2)甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应根据实际情况确定,可通过协商、调解或仲裁等方式解决。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)技术秘密;(2)商业秘密;(3)项目进展情况;(4)其他涉及商业秘密的内容。9.2保密期限9.3保密履行方式(1)双方应采取有效措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风、暴雨等;(2)政府行为:政策调整、法规变化等;(3)社会异常事件:战争、罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难时,双方应协商解决;(3)如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)政策调整导致施工材料价格上涨;(3)战争导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同涉及国家秘密或商业秘密;(2)合同履行过程中存在不可抗力事件;(3)其他依法不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对施工过程中的技术指导和监督权利;(2)乙方保留对施工过程中出现的技术问题的解决权利。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,如遇紧急情况,乙方有权采取必要的措施,但应及时通知甲方;(2)如遇不可抗力事件,双方均有权暂停合同履行,并及时协商解决方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力修改和补充后的合同条款与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题;(2)乙方应按照甲方的要求,提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面报告等方式,保持沟通和协作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整文件,如有未尽事宜,可另行签订补充协议。16.3增减条款本合同条款可根据实际情况进行增减,但应以书面形式明确。十七、签字、日期、盖章甲方(签字):(盖章)乙方(签字):(盖章)见证人(签字):(盖章)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.乙方资质证书复印件4.项目设计图纸及变更记录5.材料设备清单及质量保证书6.施工进度计划及实际完成情况记录7.质量检测报告8.甲方支付凭证及乙方收款凭证9.争议解决协议或仲裁裁决书10.其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付合同价款:甲方应在规定时间内支付款项,否则构成违约。未按合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论