实验室混凝土施工合同

实验室混凝土施工合同合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________一、工程概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：乙方负责按照甲方的要求完成实验室混凝土施工，包括混凝土浇筑、养护、拆模等工作。二、合同价格2.1本合同项目的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交发票，发票金额应与合同金额一致。三、合同工期3.1合同工期为____天，自甲方书面通知乙方进场之日起计算。3.2乙方应按照甲方的要求，提前____天向甲方提交施工进度计划，并按照计划完成施工。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量应达到甲方要求的标准，如甲方对工程质量有特殊要求，乙方应予以满足。五、合同的履行5.1乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。5.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。5.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等。5.4乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行安全教育，确保施工过程中的人身安全。六、合同的付款和结算6.1本合同采用____（分期支付/一次性支付）方式支付。6.2甲方应在乙方提交完整工程资料并经验收合格后____个工作日内支付合同价款。6.3乙方应按照甲方要求，提供合法的税务发票。七、违约责任7.1乙方如未能按照合同约定的质量、工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。7.2甲方如未能按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的____%。八、争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格后失效。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________代表（签名）：______________代表（签名）：______________日期：____________________日期：____________________一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.施工图纸及设计方案3.施工进度计划4.工程质量标准及要求5.安全防护措施方案6.税务发票7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定的质量、工期完成施工，视为违约。2.甲方未能按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，视为违约。3.乙方未按照甲方要求，对施工人员进行安全教育，导致施工过程中发生安全事故，视为违约。4.乙方未按照甲方的要求，提前提交施工进度计划，导致工程延期，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指实验室混凝土施工项目的业主。2.乙方：指承担实验室混凝土施工项目的施工单位。3.合同价款：指双方约定的完成施工所需支付的金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指逾期支付合同价款的一方应支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停工，由乙方负责整改，直至符合质量要求。2.问题：甲方未能按约定时间支付合同价款。解决办法：甲方应在合同约定的付款时间内支付，逾期支付的，应向乙方支付滞纳金。3.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：乙方应立即采取措施防止事故扩大，并报告甲方，按照安全事故处理程序进行处理。4.问题：乙方未能按照约定工期完成施工。解决办法：乙方应支付违约金，并根据实际情况采取措施加快施工进度。五、所有应用场景：1.适用于甲方为实验室混凝土施工项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位。2.适用