2025年度智慧停车场小型建设工程施工合同3篇_第1页
2025年度智慧停车场小型建设工程施工合同3篇_第2页
2025年度智慧停车场小型建设工程施工合同3篇_第3页
2025年度智慧停车场小型建设工程施工合同3篇_第4页
2025年度智慧停车场小型建设工程施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智慧停车场小型建设工程施工合同本合同目录一览1.1工程概况1.2施工范围1.3工程期限2.1招标投标2.2合同签订3.1施工图纸及技术要求3.2施工组织设计4.1材料设备采购及供应4.2质量保证5.1施工进度及验收5.2验收标准6.1施工现场管理6.2安全生产7.1工程款支付7.2付款条件8.1工程变更及索赔8.2变更程序9.1争议解决10.1合同解除10.2合同终止11.1违约责任11.2争议解决方式12.1保密条款13.1合同生效及期限14.1合同附件第一部分:合同如下:1.1工程概况1.1.1工程名称:2024年度智慧停车场小型建设工程1.1.2工程地点:____市____区____街道1.1.3工程规模:占地面积____平方米,停车位____个1.1.4工程内容:停车场建设、智能停车管理系统安装、配套设施建设等1.2施工范围1.2.1停车场地面硬化及排水系统建设1.2.2停车场出入口及车道设施建设1.2.3智能停车管理系统设备采购及安装1.2.4配套设施如照明、监控等建设1.3工程期限1.3.1施工工期:自合同签订之日起____个月1.3.2验收期限:施工工期结束后____天内2.1招标投标2.1.1招标方式:公开招标2.1.2投标人资格:具备相关资质的施工单位2.1.3投标文件要求:详见招标文件2.2合同签订2.2.1合同签订时间:____年____月____日2.2.2合同签订地点:____市____区____街道3.1施工图纸及技术要求3.1.1施工图纸:详见招标文件及合同附件3.1.2技术要求:应符合国家及行业相关标准3.1.3施工图纸及技术要求变更:需经双方协商一致后,以书面形式通知对方4.1材料设备采购及供应4.1.1材料设备采购:由乙方负责4.1.2材料设备供应:乙方应保证材料设备的质量及供应及时性4.1.3材料设备验收:验收标准详见合同附件5.1施工进度及验收5.1.1施工进度计划:详见合同附件5.1.2验收程序:按照国家及行业相关标准进行验收5.1.3验收合格标准:详见合同附件6.1施工现场管理6.1.1施工现场安全:乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规6.1.2施工现场文明施工:乙方应保证施工现场整洁、有序6.1.3施工现场环境保护:乙方应采取有效措施,防止施工对环境造成污染7.1工程款支付7.1.1工程款支付方式:分阶段支付7.1.2支付比例:详见合同附件7.1.3支付时间:按施工进度及验收情况支付7.1.4逾期付款责任:逾期付款的,应按中国人民银行规定的同期贷款利率支付滞纳金8.1工程变更及索赔8.1.1变更程序:任何一方要求变更工程内容,应提前____天以书面形式通知对方,经双方协商一致后,由乙方制定变更方案,并提交甲方审批。8.1.2索赔程序:因不可抗力或甲方原因导致工程延误或增加费用,乙方应在事件发生后____天内向甲方提出索赔申请,并提供相关证明材料。8.2争议解决8.2.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。8.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.1合同解除9.1.1在合同履行过程中,任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.1合同生效及期限10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同有效期为____年,自合同生效之日起计算。11.1违约责任11.1.1乙方未按合同约定完成工程,每逾期一天,应向甲方支付____%的违约金。11.1.2甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付____%的违约金。11.2争议解决方式11.2.1双方应通过协商解决合同履行过程中的争议。11.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务。12.1.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露合同内容。13.1合同生效及期限13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2合同有效期为____年,自合同生效之日起计算。14.1合同附件14.1.1.1施工图纸及技术要求14.1.1.2施工进度计划14.1.1.3材料设备采购清单14.1.1.4工程款支付计划14.1.1.5其他双方约定的文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的定义在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险机构等。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了保证工程的质量、进度、安全及环保等方面达到合同要求,提高工程管理效率。2.第三方介入的条款2.1第三方选择2.1.1甲方有权选择第三方,并与其签订相应的合作协议。2.1.2乙方应积极配合甲方选择的第三方开展工作。2.2第三方职责2.2.1第三方应按照合作协议的约定,对工程进行监督管理。2.2.2第三方应确保其提供的服务符合国家及行业相关标准。2.3第三方权利2.3.1第三方有权对工程进行监督检查,并提出改进建议。2.3.2第三方有权要求乙方提供必要的工作条件和支持。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额3.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成工程损失或延误,应承担相应的赔偿责任。3.1.2第三方的赔偿责任不超过其与甲方签订合作协议中约定的责任限额。3.2甲方责任3.2.1甲方应确保第三方具备履行职责的能力和条件。3.2.2甲方应对第三方在履行职责过程中因不可抗力等原因造成的损失承担相应的责任。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方4.1.1第三方应向甲方报告工作进展情况,并接受甲方的监督。4.1.2甲方有权对第三方的服务进行评价,并提出改进建议。4.2第三方与乙方4.2.1第三方应向乙方提出工作要求,并监督乙方按照要求执行。4.2.2乙方应积极配合第三方的工作,并提供必要的工作条件和支持。4.3第三方与工程其他相关方4.3.1第三方应与其他工程相关方保持沟通,确保工程顺利进行。4.3.2第三方在履行职责过程中,应尊重其他相关方的合法权益。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的协议5.1.1甲方与第三方签订的协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。5.1.2乙方应了解并遵守甲方与第三方签订的协议内容。5.2第三方介入的费用5.2.1第三方介入的费用由甲方承担,并在合作协议中约定具体费用及支付方式。5.2.2乙方应配合甲方支付第三方介入的费用。5.3第三方介入的期限5.3.1第三方介入的期限应与工程进度相匹配,并在合作协议中明确。5.3.2第三方介入的期限届满后,其职责自动终止。5.4第三方介入的变更5.4.1如需变更第三方介入的内容、期限等,甲方应与第三方协商一致,并签订补充协议。5.4.2乙方应积极配合第三方介入的变更工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术要求详细要求:包含详细的工程图纸、设计说明、技术规范、材料设备清单等。说明:施工图纸及技术要求是施工的依据,必须准确无误。2.附件二:施工进度计划详细要求:包括各阶段施工的时间节点、工程量、责任人等。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要文件。3.附件三:材料设备采购清单详细要求:列出所需材料设备的名称、规格、数量、供应商等。说明:材料设备采购清单是采购工作的基础,确保材料设备的质量和供应。4.附件四:工程款支付计划详细要求:明确每个支付节点的金额、时间、条件等。说明:工程款支付计划是保障工程顺利进行的资金安排。5.附件五:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产管理制度是确保施工安全的重要文件。6.附件六:环境保护措施详细要求:包括施工过程中的环境保护措施、废物处理方案等。说明:环境保护措施是遵守环保法规,减少施工对环境影响的必要文件。7.附件七:合同签订双方的营业执照副本复印件详细要求:提供双方的营业执照副本复印件,以证明双方的合法性。说明:营业执照副本复印件是证明双方身份和资质的重要文件。8.附件八:第三方合作协议详细要求:包括第三方的职责、权利、义务、责任限额等。说明:第三方合作协议是明确第三方在合同中的地位和责任的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的工期完成工程责任认定标准:每逾期一天,乙方应向甲方支付____%的违约金。示例说明:若合同约定施工工期为6个月,乙方实际完成时间为7个月,则乙方应支付6个月的违约金。2.违约行为:乙方使用的材料设备不符合合同约定的质量标准责任认定标准:乙方应负责更换不合格的材料设备,并承担相应的费用。示例说明:若合同约定使用的钢筋需达到国标级,但乙方使用了不符合标准的钢筋,则乙方需更换并承担费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:每逾期一天,甲方应向乙方支付____%的违约金。示例说明:若合同约定支付工程款的时间为每月5日,但甲方于每月10日支付,则甲方需支付5天的违约金。4.违约行为:第三方未履行合作协议中的职责责任认定标准:第三方应根据合作协议的约定承担相应的责任。示例说明:若第三方未按照协议要求进行工程质量检测,则第三方需承担由此产生的责任。全文完。2024年度智慧停车场小型建设工程施工合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同当事人4.合同有效期二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目进度5.项目质量要求三、工程范围及内容1.工程范围2.工程内容3.施工图纸及资料四、合同价格及支付方式1.合同价格2.付款方式3.付款时间4.付款条件五、施工进度及工期1.施工进度计划2.工期要求3.工期延误处理六、施工质量及验收1.施工质量控制2.验收标准及程序3.验收不合格处理七、施工安全及环境保护1.施工安全措施2.环境保护措施3.安全事故处理八、合同变更及索赔1.合同变更程序2.索赔条件及程序3.索赔金额计算九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿计算十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十三、合同附件1.附件一:施工图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:质量保证书5.附件五:安全生产许可证十四、其他约定1.保密条款2.法律适用及管辖3.合同生效条件合同编号2024WH001一、合同概述1.合同背景2.合同目的本合同旨在明确双方在智慧停车场小型建设工程施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。3.合同当事人甲方:公司乙方:施工单位4.合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日起终止。二、项目概况1.项目名称2024年度智慧停车场小型建设工程2.项目地点市区路号3.项目规模总建筑面积:500平方米停车位数:100个4.项目进度本工程计划于2024年2月1日开始施工,2024年12月31日前完成竣工验收。5.项目质量要求本工程须符合国家及行业相关质量标准,达到合格工程标准。三、工程范围及内容1.工程范围本工程包括停车场土建工程、停车场设备安装工程、智能化系统建设等。2.工程内容1)土建工程:停车场地基处理、基础工程、主体结构工程等。2)设备安装工程:停车场管理系统、监控系统、照明系统等设备安装。3)智能化系统建设:停车场管理系统软件开发、系统集成等。3.施工图纸及资料乙方应按照甲方提供的施工图纸及资料进行施工。四、合同价格及支付方式1.合同价格本合同总价为人民币伍佰万元整(¥500,000.00)。2.付款方式1)开工前支付合同价的20%作为预付款。2)每完成工程量的20%,支付相应的工程款。3)工程竣工验收合格后支付合同价的40%。4)质保期满无问题后支付合同价的10%。3.付款时间1)预付款:合同签订后10个工作日内。2)进度款:每完成工程量后的15个工作日内。3)竣工验收款:竣工验收合格后30个工作日内。4)质保金:质保期满后30个工作日内。4.付款条件1)乙方提交相关付款申请。2)甲方确认工程进度和质量符合合同要求。五、施工进度及工期1.施工进度计划详见附件一:《2024年度智慧停车场小型建设工程施工进度计划》。2.工期要求本工程总工期为10个月。3.工期延误处理1)因甲方原因造成工期延误,乙方有权要求甲方赔偿工期延误损失。2)因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应的违约责任。六、施工质量及验收1.施工质量控制1)乙方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工。2)乙方应建立质量管理体系,确保工程质量。2.验收标准及程序1)本工程验收标准应符合国家及行业相关质量标准。2)验收程序:自乙方完成工程内容后,经甲方组织验收。3.验收不合格处理1)如验收不合格,乙方应在接到不合格通知后15日内进行整改。2)整改后重新进行验收,直至合格。七、施工安全及环境保护1.施工安全措施1)乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。2)乙方应采取有效措施,防止施工过程中发生安全事故。2.环境保护措施1)乙方应遵守国家及地方环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。2)乙方应妥善处理施工废弃物,防止污染环境。3.安全事故处理1)发生安全事故,乙方应立即采取措施,防止事故扩大。2)乙方应按照国家及地方相关规定,及时上报事故情况,并配合相关部门进行调查处理。八、合同变更及索赔1.合同变更程序1)合同变更需经双方协商一致,并以书面形式进行。2)任何合同变更均应在本合同范围内进行。2.索赔条件及程序1)发生索赔事件时,乙方应在7日内向甲方提出索赔申请。2)甲方应在收到索赔申请后15日内进行核实,并在必要时提出反索赔。3)双方应友好协商解决索赔事宜,如协商不成,可依法向仲裁机构申请仲裁。3.索赔金额计算1)索赔金额应根据实际情况,按照合同约定或相关法律法规进行计算。2)索赔金额应包括直接损失、间接损失及合理费用。九、违约责任1.违约情形1)乙方未按合同约定时间完成工程;2)乙方工程质量不符合合同约定;3)乙方违反合同约定的付款义务;4)甲方未按合同约定支付款项;5)其他违反合同约定的行为。2.违约责任承担1)乙方违约,应向甲方支付违约金;2)甲方违约,应向乙方支付违约金;3)双方违约,应根据违约情况各自承担相应的责任。3.违约赔偿计算1)违约金计算应基于实际损失或合同约定;2)赔偿金额应包括直接损失、间接损失及合理费用。十、争议解决1.争议解决方式1)双方应友好协商解决争议;2)如协商不成,可依法向仲裁机构申请仲裁;3)仲裁机构应在本合同约定的仲裁机构进行。2.争议解决机构市仲裁委员会3.争议解决程序1)提交仲裁申请;2)仲裁机构受理;3)仲裁庭组成;4)仲裁庭审理;5)仲裁裁决。十一、合同解除1.合同解除条件1)合同约定的解除条件成就;2)一方严重违约,另一方有权解除合同;3)因不可抗力导致合同无法履行。2.合同解除程序1)提出解除合同的一方应书面通知对方;2)解除合同的通知应在收到对方回复后生效;3)合同解除后,双方应妥善处理剩余事宜。3.合同解除后的处理1)双方应按照合同约定处理已完成的工程;3)合同解除后,双方应相互结算。十二、合同终止1.合同终止条件1)合同约定的终止条件成就;2)合同解除;3)合同到期。2.合同终止程序1)通知对方合同终止;2)合同终止通知应在收到对方回复后生效;3)合同终止后,双方应妥善处理剩余事宜。3.合同终止后的处理1)双方应按照合同约定处理已完成的工程;3)合同终止后,双方应相互结算。十三、合同附件1.附件一:施工图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:质量保证书5.附件五:安全生产许可证十四、其他约定1.保密条款1)双方对本合同内容负有保密义务;2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露本合同内容。2.法律适用及管辖本合同适用中华人民共和国法律,并由合同签订地人民法院管辖。3.合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________甲方代表(签字):____________乙方代表(签字):____________签订日期:____________________签订地点:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款1.1甲方有权对施工进度进行监督和调整,确保工程按计划进行。1.2甲方负责提供施工所需的场地、设备、材料等,并确保其符合合同要求。1.3甲方应负责协调解决施工过程中与周边居民、单位的关系,确保施工顺利进行。2.甲方主导说明2.1甲方作为投资方,对工程进度和质量有更高的要求,因此需加强对施工过程的监督和管理。2.2甲方提供施工所需的资源,有助于确保施工的连续性和效率。2.3甲方协调周边关系,有助于减少施工过程中可能出现的纠纷,保障施工环境。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款1.1乙方有权根据施工实际情况调整施工方案,确保工程质量和进度。1.2乙方负责组织施工人员,确保施工人员具备相应的资质和技能。1.3乙方应负责施工过程中的安全管理,确保施工安全。2.乙方主导说明2.1乙方作为施工单位,对施工过程有更深入的了解,因此有权根据实际情况调整施工方案。2.2乙方负责组织施工人员,有助于提高施工效率和质量。2.3乙方负责施工安全,有助于降低施工风险,保障施工人员生命安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款1.1第三方中介负责对施工过程进行监督和评估,确保工程质量和进度符合合同要求。1.2第三方中介有权对施工过程中出现的问题提出整改意见,乙方应予以配合。1.3第三方中介应向甲方和乙方提供定期报告,包括工程进度、质量、安全等方面的信息。2.第三方中介说明2.1第三方中介作为独立的第三方机构,有助于保证施工过程的公正性和客观性。2.2第三方中介的监督和评估有助于及时发现和解决问题,提高施工质量和进度。2.3第三方中介的报告有助于甲方和乙方了解工程实际情况,便于双方进行决策和沟通。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:施工图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:质量保证书5.附件五:安全生产许可证6.附件六:第三方中介资质证明7.附件七:合同变更记录8.附件八:工程进度报告9.附件九:质量验收报告10.附件十:安全生产检查报告二、违约行为及认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的工期完成工程;1.2乙方施工质量不符合合同约定的标准;1.3乙方未按合同约定支付款项;1.4甲方未按合同约定提供施工所需的场地、设备、材料等;1.5任何一方违反合同约定的保密条款;1.6任何一方违反合同约定的争议解决方式。2.违约行为的认定:2.1违约行为的认定需根据合同约定和相关法律法规进行。2.2违约行为的认定需由第三方中介或争议解决机构进行。三、法律名词及解释:1.合同:双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约责任:合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行审理和裁决。5.法院管辖:人民法院对案件行使审判权的地域和级别范围。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,查明原因并整改,经甲方验收合格后方可继续施工。2.问题:施工进度延误。解决办法:乙方应分析原因,提出解决方案,并与甲方协商调整进度计划。3.问题:合同双方发生争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.新建智慧停车场小型建设工程;2.智慧停车场小型建设工程的扩建或改造;3.智慧停车场小型建设工程的施工监理;4.智慧停车场小型建设工程的施工质量监督;5.智慧停车场小型建设工程的安全生产监督。全文完。2024年度智慧停车场小型建设工程施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设方):2.乙方(施工方):3.其他相关方:二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在智慧停车场小型建设工程施工过程中的权利、义务和责任,确保项目按期、保质、安全完成。三、定义与解释3.1专业术语(1)智慧停车场:指采用物联网、大数据、云计算等现代信息技术,实现停车场智能化管理的停车场。(2)小型建设工程:指投资规模较小,建设内容简单的建筑工程。3.2关键词解释(1)智慧停车场建设:指按照智慧停车场相关标准,对停车场进行智能化改造和建设。(2)施工:指乙方根据本合同约定,对智慧停车场进行建设、安装、调试等工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。(2)甲方有权对施工过程中的技术、质量、安全等方面进行监督检查。(3)甲方应按合同约定支付工程款。(4)甲方应提供施工所需的场地、设施等条件。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。(2)乙方应确保施工过程中的技术、质量、安全等方面符合相关标准。(3)乙方应遵守施工现场管理制度,确保施工安全。(4)乙方应按合同约定的时间、方式提交工程进度报告和竣工验收报告。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点智慧停车场施工现场。5.3合同履行方式乙方按照合同约定,分阶段、分批次完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程完工并验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(2)双方协商一致解除合同,应签订终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定结算工程款。(2)合同终止后,乙方应按照甲方要求,将施工现场清理完毕。(3)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规处理合同纠纷。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费等。(2)设计费用:包括但不限于设计费、图纸费等。(3)管理费用:包括但不限于项目管理费、协调费等。(4)利润:根据国家相关政策和双方协商确定的比例。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方支付合同总价款的20%作为预付款。(2)进度款:根据工程进度,甲方每月支付已完工程量的30%作为进度款。(3)结算款:工程完工后,甲方对乙方提交的结算报告进行审核,确认无误后支付剩余工程款的50%。(4)尾款:工程验收合格后,甲方支付剩余工程款的20%作为尾款。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后10日内。(2)进度款支付时间:每月第10日支付上月已完成工程量的30%。(3)结算款支付时间:工程完工后30日内。(4)尾款支付时间:工程验收合格后60日内。7.4支付条款(1)甲方应在约定的支付时间内将款项支付至乙方指定的账户。(2)乙方应在收到款项后及时出具收款凭证。(3)若因甲方原因导致支付延误,每延误一日,甲方应向乙方支付相当于未付款项的千分之五的违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付相当于未付款项的千分之五的违约金。(2)甲方未按约定提供施工所需场地、设施等条件的,应承担由此造成的工期延误责任,并支付相应的赔偿。8.2乙方违约(2)乙方因自身原因造成工程质量问题的,应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本合同约定的违约金计算方式向守约方支付违约金,并承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均为保密内容。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施保护保密内容的安全。(2)未经对方同意,不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、政府命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同,并免除违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工现场无法继续施工。(2)政府因政策调整要求项目停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解协商不成时,任何一方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)法律法规禁止转让的情形。(2)涉及国家安全、商业秘密等不宜转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对智慧停车场建设项目的最终审批权。(2)乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规,并保留对其施工行为的监督权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,乙方不得将施工项目转包或分包给第三方,否则甲方有权解除合同并要求赔偿。(2)乙方应保证智慧停车场的施工质量和安全,如因施工质量问题导致的事故,乙方应承担全部责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议,作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的协助,确保项目顺利进行。(2)甲方应配合乙方完成施工所需的各项手续。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,及时沟通项目进展情况。(2)甲方应在接到乙方通知后,及时处理施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与任何其他文件无关联。16.3增减条款本合同签订后,未经双方书面同意,任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(建设方):乙方(施工方):附件:1.智慧停车场建设工程施工图纸2.智慧停车场建设工程预算书3.智慧停车场建设工程施工方案4.智慧停车场建设工程相关资质证明文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.智慧停车场建设工程施工图纸2.智慧停车场建设工程预算书3.智慧停车场建设工程施工方案4.智慧停车场建设工程相关资质证明文件5.合同签订双方的身份证明文件6.不可抗力事件证明文件(如有)7.工程进度报告8.工程验收报告9.付款凭证10.其他双方约定的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付工程款:认定标准为逾期未支付,每逾期一日支付千分之五的违约金。未按约定提供施工所需场地、设施等条件:认定标准为未按合同约定时间提供,导致工期延误。2.乙方违约:未按约定时间、质量、安全等要求完成施工任务:认定标准为未达到合同约定的质量标准或工期延误。因施工质量问题导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论