2025年度房屋安全检测与改造工程施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度房屋安全检测与改造工程施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方（房屋所有权人）：2.乙方（房屋安全检测与改造工程施工单位）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在房屋安全检测与改造工程施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，保障房屋安全。三、定义与解释3.1专业术语1.房屋安全检测：指对房屋结构、设施设备等进行检测，以评估房屋安全状况的技术活动。2.房屋改造工程：指对房屋进行加固、维修、更新、改造等工程活动，以提高房屋安全性能和使用功能。3.2关键词解释1.安全隐患：指可能导致房屋结构破坏、设施设备损坏，造成人员伤亡或财产损失的因素。2.工程质量：指房屋安全检测与改造工程施工过程中，按照国家相关标准和规范要求，达到预期效果的程度。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行房屋安全检测与改造工程施工。2.甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量。3.甲方应按时足额支付工程款项。4.甲方应提供必要的施工条件，包括施工场地、施工用水、用电等。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成房屋安全检测与改造工程施工。2.乙方应确保施工过程中人员、设备安全，防止安全事故发生。3.乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程质量符合国家标准。4.乙方应配合甲方进行施工过程中的监督和检查。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式1.乙方负责组织实施房屋安全检测与改造工程施工。2.甲方负责提供必要的施工条件，协助乙方完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕，甲方验收合格。2.因不可抗力导致合同无法履行。3.双方协商一致，解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方。2.合同解除后，双方应按照约定进行工程款项结算。6.4终止后果1.合同解除后，双方应按照约定承担相应的法律责任。2.合同解除后，双方应按照约定进行工程款项结算。七、费用与支付7.1费用构成1.工程费：包括房屋安全检测费用和改造工程费用，具体金额以双方协商确定的工程预算为准。2.材料费：包括施工过程中所需的各种建筑材料、设备的费用。3.人工费：包括施工人员的工资、福利及各项补贴。4.管理费：包括施工过程中的行政管理、协调费用。5.利息费用：如合同约定，乙方因甲方原因未能按期付款而产生的利息费用。7.2支付方式2.进度款：工程按进度完成后，甲方应按照实际完成工程量及约定的支付比例向乙方支付进度款。7.3支付时间2.进度款支付时间：根据工程进度，每完成约定比例的工程量后支付。7.4支付条款1.甲方应在约定的时间内将款项支付至乙方指定的账户。2.乙方收到款项后，应及时出具收款凭证，并通知甲方。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金。2.甲方擅自终止合同，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。2.乙方在施工过程中造成安全事故，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定及国家相关法律法规，赔偿守约方因此遭受的损失。九、保密条款9.1保密内容1.本合同的内容及履行情况。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。3.双方约定需要保密的其他事项。9.2保密期限9.3保密履行方式1.双方应采取有效措施，确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.因地震导致工程无法正常施工。2.因战争导致原材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同约定的特定权利和义务。2.与合同履行相关的技术秘密、商业秘密等。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对房屋安全检测与改造工程施工过程中涉及的技术秘密、商业秘密的知识产权。2.乙方在合同履行期间，未经甲方同意，不得将工程分包或转包给第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留在工程验收合格后，对房屋安全性能和使用功能进行监督和维护的权利。2.乙方保留在工程验收合格后，对工程质量承担保修责任的义务。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序双方对本合同进行修改或补充，应书面提出，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定，相互提供必要的协助和配合。2.双方应就工程进度、质量、安全等问题进行沟通和协调。15.2协作与配合方式1.双方应设立项目管理机构，负责日常的协调和管理工作。2.双方应定期召开协调会议，及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于房屋安全检测与改造工程施工的完整协议，任何一方不得以任何形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款任何一方未经对方同意，不得对本合同条款进行增减或变更。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.房屋安全检测报告2.房屋安全改造工程设计方案3.工程预算及明细表4.施工进度计划表5.甲方提供的施工场地相关资料6.乙方提供的施工人员及设备清单7.保密协议8.补充协议（如有）9.争议解决相关文件10.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按约定时间支付款项。b.隐瞒房屋实际情况，导致乙方施工困难或工程成本增加。c.擅自终止合同，导致乙方遭受损失。乙方违约：a.未按约定时间完成工程。b.工程质量不符合约定标准。c.未按约定提供施工人员及设备。d.擅自将工程分包或转包给第三方。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同条款、法律法规及双方协商一致的原则。如发生争议，可由双方协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.保密协议：双方就保密内容达成的一致协议，约定保密期限和保密义务。3.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁：指双方在合同中约定，将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼：指双方在合同中约定，将争议提交人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付款项。解决办法：甲方应按合同约定支付款项，如未按时支付，应向乙方支付违约金。2.问题：乙方未按约定时间完成工程。解决办法：乙方应按合同约定时间完成工程，如未按时完成，应向甲方支付违约金。3.问题：工程质量不符合约定标准。解决办法：乙方应采取措施，确保工程质量符合约定标准，如不符合，应承担修复或赔偿责任。4.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应采取有效措施，防止安全事故发生，如发生安全事故，应承担相应责任。5.问题：工程验收不合格。解决办法：乙方应按照验收标准进行整改，直至工程验收合格。6.问题：合同条款不明确。解决办法：双方应就合同条款进行协商，明确各自的权利和义务。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：2.丙方的责任：丙方应按照合同约定，承担相应的责任，包括但不限于：a.对房屋安全检测提供专业的技术支持；b.对改造工程提供设计方案和施工指导；c.对工程质量进行监督和验收。3.丙方的权利：丙方有权获得合同约定的报酬；丙方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的条件和协助。4.丙方的义务：丙方应按照合同约定的时间和质量要求完成相关工作；丙方应保守合同涉及的商业秘密和技术秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和协助；乙方有权要求甲方对工程质量进行监督和验收。2.乙方利益条款：乙方有权获得工程进度款；乙方有权获得工程验收合格后的结算款；乙方有权要求甲方在工程验收合格后进行保修。3.甲方的违约及限制条款：如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金；如甲方未提供必要的施工条件和协助，乙方有权要求甲方承担相应责任；如甲方要求乙方提前或推迟工程进度，乙方有权要求甲方支付相应的费用。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款：甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程；甲方有权要求乙方保证工程质量；甲方有权要求乙方对工程进度进行汇报。2.甲方利益条款：甲方有权在工程验收合格后获得房屋安全检测与改造工程的使用权；甲方有权要求乙方在工程验收合格后提供保修服务；甲方有权要求乙方在工程验收合格后提供工程档案。3.乙方的违约及限制条款：如乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任；如乙方工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方进行整改或修复；如乙方未按约定进行工程进度汇报，甲方有权要求乙方承担相应责任。全文完。2025年度房屋安全检测与改造工程施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同金额6.合同付款方式二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程工期三、工程质量要求1.工程质量标准2.工程验收标准3.工程质量保证措施四、工程安全与环保1.工程安全责任2.工程安全措施3.工程环保要求4.环保措施及责任五、工程进度管理1.工程进度计划2.工程进度控制3.工程延期处理六、合同履行与变更1.合同履行原则2.合同变更条件3.合同变更程序4.合同解除条件七、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收报告4.验收争议处理八、付款及结算1.付款方式2.付款进度3.结算程序4.争议处理九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决费用十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十三、其他约定1.保密条款2.法律适用3.合同附件十四、合同附件清单1.设计图纸2.施工方案3.质量检测报告4.付款凭证5.验收报告合同编号2025年度房屋安全检测与改造工程施工合同一、合同概述1.合同名称：2025年度房屋安全检测与改造工程施工合同2.合同双方：甲方（房屋所有权人）【甲方全称】，乙方（施工单位）【乙方全称】3.合同签订日期：____年__月__日4.合同有效期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止5.合同金额：人民币____元整6.合同付款方式：分阶段支付，具体见合同附件二、工程概况1.工程名称：____房屋安全检测与改造工程2.工程地点：____市____区____街道____号3.工程规模：____平方米4.工程内容：房屋安全检测、加固、改造等5.工程工期：自合同签订之日起____个月三、工程质量要求1.工程质量标准：符合国家现行建筑工程质量标准及相关规定2.工程验收标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》执行3.工程质量保证措施：详见合同附件四、工程安全与环保1.工程安全责任：乙方负责施工过程中的安全管理工作2.工程安全措施：详见合同附件3.工程环保要求：遵守国家及地方有关环保法规，减少施工对环境的影响4.环保措施及责任：详见合同附件五、工程进度管理1.工程进度计划：详见合同附件2.工程进度控制：甲方负责监督乙方按计划施工3.工程延期处理：如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应责任六、合同履行与变更1.合同履行原则：诚信、公平、公正、及时2.合同变更条件：因设计变更、政策调整等原因需变更合同内容3.合同变更程序：经双方协商一致，签订书面变更协议4.合同解除条件：发生不可抗力、合同一方严重违约等情况七、工程验收1.验收标准：符合国家现行建筑工程质量标准及相关规定2.验收程序：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行3.验收报告：乙方在工程完工后组织验收，并提交验收报告4.验收争议处理：如验收过程中出现争议，双方协商解决，协商不成可申请仲裁或诉讼八、付款及结算1.付款方式：按照工程进度和合同约定分期支付2.付款进度：详见合同附件“付款进度表”3.结算程序：乙方提交结算报告，甲方审核后支付款项4.争议处理：如发生争议，双方协商解决，协商不成可申请仲裁或诉讼九、违约责任1.违约情形：包括但不限于未按期完成工程、工程质量不符合要求、拖欠工程款等2.违约责任：根据违约情形，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等3.违约赔偿：赔偿金额根据实际损失和合同约定确定十、争议解决1.争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成可通过仲裁或诉讼解决2.争议解决程序：详见合同附件“争议解决程序”3.争议解决费用：除法律另有规定外，由败诉方承担十一、合同解除1.合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同双方协商一致等2.合同解除程序：一方提出解除合同，经双方确认后正式解除3.合同解除后的处理：包括但不限于工程验收、款项结算、资料移交等十二、合同终止1.合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止2.合同终止程序：签订合同终止协议，明确双方的权利和义务3.合同终止后的处理：包括但不限于工程移交、款项结算、争议处理等十三、其他约定1.保密条款：双方对本合同内容及项目信息负有保密义务2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律3.合同附件：合同附件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力十四、合同附件清单1.设计图纸2.施工方案3.质量检测报告4.付款进度表5.争议解决程序6.其他相关文件甲方（房屋所有权人）签字：____年__月__日乙方（施工单位）签字：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导工程决策：甲方有权对工程的设计方案、施工方案进行最终决定。甲方应确保设计方案和施工方案符合国家相关标准和规范。2.甲方监督与管理：甲方应指派专人负责工程监督与管理，确保工程按计划进行。甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方提供资料：甲方应提前提供房屋安全检测报告、改造需求等相关资料。甲方负责协调相关部门，确保施工过程中所需审批手续的办理。4.甲方付款保障：甲方应设立专门的工程付款账户，确保工程款项的及时支付。甲方应定期向乙方提供付款凭证，以证明款项已支付。5.甲方责任承担：甲方对因设计变更、政策调整等原因导致的工程延期承担责任。甲方对因甲方原因造成的工程损失承担赔偿责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工：乙方有权对施工方案进行优化，以提高工程质量和效率。乙方应确保施工过程中的技术指导和现场管理。2.乙方技术支持：乙方应提供必要的技术支持，包括但不限于施工图纸、技术规范等。乙方应定期向甲方汇报工程进度和技术问题。3.乙方质量保证：乙方应按照合同约定和施工规范进行施工，确保工程质量。乙方对施工过程中的质量问题承担修复和赔偿责任。4.乙方材料采购：乙方负责材料的采购和质量控制，确保材料符合合同要求。乙方应提供材料采购清单和检验报告。5.乙方进度控制：乙方应制定详细的施工进度计划，并确保按计划完成工程。乙方对因自身原因造成的工程延期承担责任。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责：中介机构负责监督合同的履行，确保双方权益得到保障。中介机构有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。2.中介机构费用：中介机构费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介机构费用应包含在合同总金额内。3.中介机构报告：中介机构应定期向双方提交工程进度报告、质量报告和安全报告。中介机构报告应作为合同履行的依据。4.中介机构变更：如需更换中介机构，双方应协商一致，并签订书面协议。更换中介机构不影响合同其他条款的效力。5.中介机构争议解决：中介机构在履行职责过程中产生的争议，由双方协商解决。如协商不成，可申请仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.质量检测报告4.付款进度表5.争议解决程序6.中介机构合同7.甲方提供的房屋安全检测报告8.甲方提供的改造需求资料9.乙方提供的材料采购清单和检验报告10.中介机构定期提交的工程进度报告、质量报告和安全报告二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。认定：根据合同约定的工期，若乙方未按时完成工程，则认定为违约。2.违约行为：乙方施工过程中发现质量问题，未及时修复。认定：根据合同约定的质量标准，若乙方施工过程中发现质量问题未及时修复，则认定为违约。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。认定：根据合同约定的付款进度，若甲方未按时支付款项，则认定为违约。4.违约行为：甲方未按合同约定提供相关资料或审批手续。认定：根据合同约定，若甲方未在规定时间内提供相关资料或审批手续，则认定为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行判决。4.违约金：指合同当事人因违约行为而应向对方支付的一定数额的金钱。5.赔偿损失：指合同当事人因违约行为给对方造成的损失，应依法予以赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，调整施工计划，确保工程按期完成。2.问题：工程质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，进行整改，确保工程质量。3.问题：付款纠纷。解决办法：依据合同约定和付款进度表，协商解决付款问题。4.问题：争议解决。解决办法：按照合同约定的争议解决程序，通过协商、仲裁或诉讼解决争议。五、所有应用场景：1.房屋安全检测与改造工程。2.甲方为房屋所有权人，乙方为施工单位。3.工程涉及第三方中介机构进行监督。4.工程规模适中，需按计划进行施工。5.工程质量要求严格，需确保施工安全。全文完。2025年度房屋安全检测与改造工程施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.检测与改造内容3.1房屋安全检测范围3.2房屋安全改造范围3.3检测与改造标准4.工程设计4.1设计依据4.2设计方案4.3设计变更5.施工准备5.1施工现场准备5.2施工人员准备5.3施工材料准备5.4施工机械准备6.施工进度6.1施工阶段划分6.2施工进度安排6.3施工进度调整7.施工质量控制7.1质量控制标准7.2质量检查与验收7.3质量问题处理8.施工安全8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.工程款支付9.1工程款支付方式9.2工程款支付进度9.3工程款支付变更10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任追究12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市房屋安全检测有限公司乙方：市房屋安全改造工程施工有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号2.项目概况2.1项目名称2025年度市区房屋安全检测与改造工程2.2项目地点市区2.3项目规模总计100栋房屋，涉及住户500户2.4项目投资总投资额为人民币1000万元2.5项目工期合同工期为6个月，自合同签订之日起计算3.检测与改造内容3.1房屋安全检测范围对甲方提供的100栋房屋进行安全检测，包括结构、电气、设备等各方面的安全状况评估3.2房屋安全改造范围根据检测报告，对存在安全隐患的房屋进行必要的加固和改造3.3检测与改造标准遵循国家相关房屋安全检测与改造标准及规范4.工程设计4.1设计依据依据《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家和地方相关法规、规范4.2设计方案设计方案由乙方提供，经甲方审核批准后执行4.3设计变更如因客观原因需要变更设计，双方应协商一致，并签订设计变更协议5.施工准备5.1施工现场准备乙方负责施工现场的布置、场地平整、临时设施搭建等5.2施工人员准备乙方应配备具有相应资质的施工人员，并确保其具备必要的技能和经验5.3施工材料准备乙方负责采购符合质量标准的施工材料，并确保材料供应及时5.4施工机械准备6.施工进度6.1施工阶段划分分为前期准备、主体施工、验收交付三个阶段6.2施工进度安排具体进度安排见附件一《施工进度计划表》6.3施工进度调整如因客观原因导致施工进度延误，双方应协商调整进度计划8.施工质量控制8.1质量控制标准施工过程必须符合国家相关质量标准和规范，确保工程质量达到设计要求8.2质量检查与验收施工过程中，乙方应进行每日自检，每周进行一次内部质量检查，每月向甲方提交质量报告8.3质量问题处理发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并及时通知甲方，共同确认整改效果9.施工安全9.1安全生产责任制双方应建立安全生产责任制，明确各自的安全职责9.2安全生产措施制定安全生产措施，包括但不限于安全教育培训、安全防护设施、应急预案等9.3安全事故处理发生安全事故，乙方应立即上报甲方，并按照事故处理程序进行妥善处理10.工程款支付10.1工程款支付方式工程款采用分期支付，具体支付比例和节点详见附件二《工程款支付计划表》10.2工程款支付进度按照工程进度和验收情况，甲方在约定的时间内支付相应比例的工程款10.3工程款支付变更如因工程量增加或减少，导致工程款支付总额发生变化，双方应协商一致后调整支付计划11.合同变更与解除11.1合同变更条件因不可抗力、政策调整等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致11.2合同解除条件如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任11.3合同变更与解除程序合同变更或解除需书面通知对方，并经双方签字确认后生效12.争议解决12.1争议解决方式发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决12.3争议解决地点仲裁地点为市13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件工程验收合格且工程款结清后，本合同终止13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.2合同附件本合同附件包括但不限于施工进度计划表、工程款支付计划表、质量报告等14.3合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、检测机构、设计单位、材料供应商、劳务分包商等，在合同履行过程中提供专业服务或参与项目管理的主体。15.2第三方选择甲方有权选择合适的第三方参与合同项目的实施，乙方应积极配合甲方选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额第三方在履行职责过程中，因自身原因导致项目延误、质量不合格或造成损失的，应承担相应的责任，责任限额由双方在合同中约定，并在第三方服务协议中明确。15.3.2第三方责任划分第三方的责任范围应在服务协议中明确划分，包括但不限于质量控制、进度管理、安全管理、合同管理等。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入通知甲方应在选择第三方后及时通知乙方，并告知第三方的基本信息和服务内容。15.4.2第三方介入协议甲方与第三方签订的服务协议中应包含本合同的相关内容，并明确第三方在本合同项下的权利和义务。16.第三方服务协议16.1第三方服务协议内容第三方服务内容和范围第三方服务期限第三方服务费用及支付方式第三方责任及赔偿第三方保密条款第三方争议解决方式16.2第三方服务协议的签订第三方服务协议应由甲方与第三方签订，乙方作为合同一方，有权查阅并监督第三方服务协议的履行。17.第三方与各方的责任划分17.1第三方与甲方的责任划分第三方与甲方之间的责任划分应依据第三方服务协议执行，甲方对第三方的选择和监督承担主要责任。17.2第三方与乙方的责任划分第三方与乙方之间的责任划分应依据本合同和第三方服务协议执行，乙方对第三方的配合和协调承担主要责任