2024年一级建造师之一建工程法规题库附完整答案【考点梳理】

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、关于一级建造师执业的说法，正确的是（）。

A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手

续后变更施工项目负责人

B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项

目均为小型工程施工项目的除外

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更

注册至另一企业

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时

担任另一工程施工项目负责人

【答案】：A

2、施工合同的从合同是（）o

A.履约保证合同

B.仲裁协议

C.监理合同

D.分包合同

【答案】：A

3、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告

不需修正或变更的情形有（）o

A.行政处罚决定因行政复议被撤销的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

I）.行政处罚决定在被行政复议期间的

【答案】：D

4、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。

A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖

权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

B.人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行

的任何阶段提出

C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人

民法院

D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

【答案】：A

5、下列各项中，关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用，说法正确

的是（）o

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据，经当事人同意，可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定

部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的，可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

6、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为某单项工程

竣工的结算依据，该工程结算价约为4000万元，发包人应从接到承包

人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）

完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】：C

7、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）

日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。（2015真

题）

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

8、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严

重的，应当要求施工单位（）。

A.暂时停止施工，并及时报告建设单位

B.整改，并及时报告建设单位

C.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.整改，并及时报告有关主管部门

【答案】：A

9、不可以成为保险合同受益人的包括（）。

A.投保人

B.被保险人

C.受益人

D.保险人

【答案】：D

10、关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是

()

A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送

B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开

C.负有安全生产监管理职责的部门应当分别进行检查

D.负有安全生产监督管理职的部门查处的信息应当彼此保密

【答案】：A

11、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民

法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

12、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法

律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是

()o2016

A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人

或违法分包人为本案当事人

I）.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承

担连带责任

【答案】：B

13、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑

（）。

A.承重结构改造

B.围护结构改造

C.屋面防水层修复

D.外墙裂缝修补

【答案】：B

14、《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑,

每万平方米的建筑垃圾不宜超过（）to

A.250

B.300

C.350

D.400

【答案】：D

15、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设

行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.15天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】：A

16、下列属于无效合同的是（）。

A.无处分权的人处分他人财产的合同

B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的

合同

C.显失公平的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同

【答案】：D

17、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。（2015）

A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【答案】：B

18、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确

的是（）o

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，必须经国务院

批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作

业的，必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，应经

核定公布该文物保护单位的人民政府批准，并在批准前征得上一级人民

政府文物行政主管部门同意

【答案】：D

19、关于行政复议和行政诉讼，以下说法正确的是（）。

A.施工单位可以在收到行政处罚6个月内提出行政复议

B.行政诉讼案件为不动产的，管辖法院为不动产所在地法院

C.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先受理的人

民法院管辖

D.申请人申请行政复议只能采用书面形式二、多项选择题（共30题，

每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个

错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）

【答案】：B

20、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执

业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合

同订立中的（）。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】：B

21、在我国法律体系中，效力仅次于宪法而高于其他法的形式是

（）o

A.行政法规

B.法律

C.地方性法规

D.部门规章

【答案】：B

22、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现

质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处

理的说法，正确的是（）。

A.费用和工期损失全部由承包商承担

B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承坦，工期给予顺延

D.费用由业主承担，工期不顺延

【答案】：A

23、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原

则，照度不应超过最低照度的（）o

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：C

24、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证

的机构是（）o2014

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的人民政府环保部门

I）.大气污染排放总量控制区内的人民政府

【答案】：D

25、某建筑施工企业因未能采取有效措施防治扬尘污染，受到罚款处

罚并被责令改正。施工企业拒不改正的，行政机关可以（）。

A.责令停业整顿

B.降低资质等级

C.按日连续处罚

D.吊销资质证书

【答案】：C

26、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/t的

价格购买你公司中25的螺纹钢30t,有意者请于3日内回复。“乙公

司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备

接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（）。

A.要约

B.承诺

C.反要约

D.要约邀请

【答案】：A

27、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质

量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）o2017

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承

担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承

担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：C

28、按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前30日

以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合

同的情形是（）。

A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的

B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的

C.劳动者被依法追究刑事责任的

D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

【答案】：D

29、某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工

单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管

道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该（）。

A.就此向建设单位要求赔偿

B.就此向市政有关部门要求赔偿

C.施工单位自行负担一切损失

D.建设单位和市政管理部门承担连带责任

【答案】：A

30、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）o

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招

标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标

人订立书面合同

【答案】：C

31、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工

作日的（）。

A.25%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：A

32、根据民事诉讼法，确定被告住所地的做法，正确的是（）。

A.被告是公民的，其户籍所在地与经常居住地不一致的，由户籍所在

地法院管辖

B.公民的经常居住地是指起诉前连续居住满2年的地方，但公民住院

就医的除外

C.被告是法人或其他组织的，其住所地为注册登记地

D.同一诉讼有几个被告，且被告住所地、经常居住地在两个以上法院

辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地法院起诉

【答案】：D

33、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的

约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。

后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发

公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

34、下列关于工程分包的表述中，正确的是（）。

A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相

应资质的企业完成

B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任

务发包给具有相应资质的企业完成

C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中

的劳务作业发包给劳务分包企业

D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

【答案】：C

35、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具

及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证

B.产品许可证

C.生产许可证

I）.生产许可证和产品合格证

【答案】：I）

36、根据《民法典》，当事人对合同价款约定不明确，合同价款的确定

规则为（）。

A.按照订立合同时履行地的市场价格履行

B.按照履行合同时履行地的市场价格履行

C.按照纠纷发生时履行地的市场价格履行

D.按照订立合同时订立地的市场价格履行

【答案】：A

37、某工程项目于11月8日通过竣工验收，根据《建设工程质量管理

条例》的规定，建设单位应当在（）前将建设工程竣工验收报告和

规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建

设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.11月13日

B.11月18日

C.11月23日

D.12月28日

【答案】：C

38、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他

用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济

损失，应当认定为（）o

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

【答案】：D

39、赵某通过国家考试取得注册资格证书，第二年准备办理初始注册，

其应当满足的条件不包括（）。

A.经考核认定或考试合格取得资格证书

B.受聘于一个相关单位

C.通过专业培训合格

D.没有明确规定不予注册的情形

【答案】：C

40、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条

例》

【答案】：A

41、施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。

A.建设单位的违约行为

B.总监理工程师的停工决定

C.上级企业的处理决定

D.行政机关的罚款

【答案】：D

42、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致

使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（）o

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：C

43、甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约

定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元

补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方

案，其中符合《民法典》规定的是（）o

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁

【答案】：C

44、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，

建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简

称备案机关）报送竣工验收备案文件。其中，工程竣工验收备案表一式

两份，分别保存在（）o

A.建设单位和备案机关

B.建设单位和设计单位

C.建设单位和施工单位

I）.设计单位和备案机关

【答案】：A

45、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。

该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根

据相关法律规定，该联合体应按照()的资质等级许可范围承揽工

程。

A.甲施工企业

B.乙施工企业

C.丙施工企业

D.三家内部约定

【答案】：A

46、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设

单位出具质量保修书的时间是()o

A.竣工验收时

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收合格后

D.交付使用时

【答案】：B

47、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企

业信用挡案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门

或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以

()o(2016)

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

I）.吊销资质证书

【答案】：C

48、下列关于授予专利权的条件的说法，正确的有（）o

A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性

B.申请专利的发明创造在申请日前6个月内，在中国政府主办或者承

认的国际展览会上首次展出的，丧失新颖性

C.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果

D.授予专利权的外观设计，只要同申请日以前在国内外出版物上公开

发表过或者网内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可

【答案】：A

49、关于垫资的说法，正确的是（）。

A.垫资的法律性质是工程欠款

B.法律、行政法规明确禁止垫资行为

C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

【答案】：C

50、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当予以报废的起重

机械是（）

A.须修理才能达到安全技术标准的

B.超过制造厂家规定的使用年限的

C.无安全技术档案的

D.无齐全有效的安全保护装置的

【答案】：B

51、甲建筑工程公亘与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同

时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要

求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（）。

A.Z市人民法院应当依法对此案进行审理

B.Z市人民法院应当裁定不予受理

C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案

D.Z市仲裁委员会不应当受理此案

【答案】：B

52、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，有（）人民

法院管辖。（2015）

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

53、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的,

应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，

事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.30；7

B.30：14

C.15；7

D.15；14

【答案】：A

54、关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是（）o

A.买卖合同是实践合同

B.买卖合同是双务合同

C.买卖合同是有偿合同

D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同

【答案】：A

55、关于转代理的说法，正确的是（）。2016

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人

的同意

【答案】：C

56、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，

但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报

的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视

为（）。

A.有效

B.无效

C.经澄清说明后有效

D.在招标人同意接受的情况下有效

【答案】：A

57、下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是()。

A.22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dB(A)

B.6:00至22:00之间噪音控制在70dB(A)

C.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界

D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dB(A)

【答案】：D

58、甲某于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工

作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据

有关规定，甲某的注册有效期应当截止到()0

A.2010年3月20日

B.2011年3月20日

C.2011年6月20日

D.2012年6月20日

【答案】：A

59、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城

镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文

化街区、村镇，并报()备案。

A.全国人民代表大会

B.最高人民法院

C.文物保护主管部匚

D.国务院

【答案】：I）

60、（2020年真题）关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确

的是（）。

A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门

B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场

C.文物行政部门成当在10日内提出处理意见

D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

【答案】：D

61、当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。

A.受害职工

B.用人单位

C.鉴定机构

D.劳动部门

【答案】：B

62、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的

建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使

多人重伤，死亡。该施工单位的行为已经构成（）（2014）

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

63、甲施工企业向乙水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，

乙水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了甲施工企业。对前后

两封信函，下列说法中，正确的是（）。

A.两封信函都属于要约

B.两封信函都属于要约邀请

C.第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺

D.第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约

【答案】：B

64、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）o

A.建设单位和监理单位

B.建设单位和省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.建设单位和设计单位

【答案】：C

65、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。2018真

题

A.自然磨损

B.维修保养

C.意外事故

D.盘点时发现的短缺

【答案】：C

66、建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建

立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要（）。

A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法

B.予以行政处罚、经济制裁

C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失

D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光

【答案】：C

67、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。

A.人民法院

B.建设行政主管部匚

C.工商行政管理部匚

D.监理单位

【答案】：A

68、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签

约前，甲要求让利5机否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备

案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议

扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，

要求按中标侪结算。下列说法正确的是（）o

A.应以备案合同作先结算工程价款依据

B.该补充协议属于可撤销合同

C.应以补充协议作为结算工程价款依据

D.乙方行为构成合同违约

【答案】：A

69、施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在

（）监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检

测。

A.施工企业质量管理部门

B.设计单位或监理单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位或监理单位

【答案】：D

70、关于不动产物权，下列说法正确的是（）。

A.不动产物权的转让应该依法登记

B.不动产物权的转让在合同成立时生效

C.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人

D.所有不动产所有权必须登记

【答案】：A

71、在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。

A.占有

B.使用

C.收益

D.处分

【答案】：D

72、建设工程保险是为了（）。

A.分散危险，消化损失

B.防止危险，确保人身财产安全

C.消除危险，避免损失

D.预防危险，增加收入

【答案】：A

73、关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确

的是()o

A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全

生产责任

B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、

器材、设备

C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应

急救援预案

D.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位

承担主要责任

【答案】：D

74、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同

要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效不支付工程款，承包人

请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该

()O

A.合同无效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.资质合格，予以支持

D.已经付出，部分支持

【答案】：B

75、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人在工程建设过程

中未按照该法规定履行安全生产管理职责，导致发生较大事故的，应当

由安全生产监督管理部门按照规定处以（）的罚款。

A.一年年收入的30%

B.一年年收入的40%

C.一年年收入的60%

D.一年年收入的80%

【答案】：B

76、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200

万元。定金为设计费的15%,甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履

行合同，甲可以要求乙返还（）元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万

【答案】：B

77、某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以

中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步

要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补

充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人

行使该撤销权的行使须在补充协议订立后（）内行使。

A.1年

B.2年

C.5年

D.不限定时间

【答案】：A

78、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为

诉讼代理人，其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，

未列举具体权限，则李某有权（）。

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.提起上诉

【答案】：A

79、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。

从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期

间的，从法律文书生效之日起计算。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：D

80、某施工现场发生倒塌事故，导致2人死亡，1人受伤。在无特殊情况

下，事故调查组应当自该事故发生之日起（）内提交事故调查报告

A.30日

B.45日

C.60日

D.90日

【答案】：C

81、（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列

内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。

A.处置程序和措施

B.应急预案体系

C.事故风险描述

D.预整及信息报告

【答案】：A

82、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。2017

A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质

等级高的单位的业务许可范围承揽工程

I）.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同

【答案】：A

83、某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限

期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼,

又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起（）个

月内，申请人民法院强制执行。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

84、按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向包方支付工程款,

但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水,

导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院，提起

诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判

决。则下面的说法正确的是（）o

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1曰之间诉讼时效中断

【答案】：C

85、专业调解机构的调解书（）

A.具有强制执行力

B.无任何效力

C.仅有合同约束力

D.无合同约束力

【答案】：C

86、双方当事人达成仲裁和解协议后，一方撤回仲裁申请。当另一方拒

不履行和解协议时，当事人（）。

A.可申请仲裁机构强制执行

B.只能向人民法院起诉

C.可中请仲裁庭恢复审理

D.根据原仲裁协议再次申请仲裁

【答案】：I）

87、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月

内支付工程款。2014年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建

设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下

列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A.2015年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产

B.2017年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产

C.2017年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院

D.2017年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

88、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录》，属于承揽业务不

良行为的是（）。（2015）

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

【答案】：C

89、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）o2016

A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止

对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行％记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的

记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记

录予以变更或撤销，尢需在公告平台上予以声明

I）.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期

限，但公布期限最短不得少于3个月

【答案】：I）

90、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2014

A.全部或者部分使泉政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3*的

比例预留保证金

B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除

维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当

委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按

合同约定的内容进行核实

【答案】：C

91、根据《循环经济促进法》，属于国家推广使用的建筑材料的是

（）O

A.黏土砖

B.袋装水泥

C.现拌砂浆

D.预拌混凝土

【答案】：D

92、我国《民法典》规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用

书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，从（）时起就没有法

律效力的合同是无效合同。

A.履行

B.谈判

C.被确认无效

D.订立

【答案】：D

93、关于工程款支付结算制度，下列说法中正确的是（）

A.建设单位应按合同约定的计量周期或程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后，对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款,

必须将剩余工程款支付计划做出并公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励其

新项目开工建设，以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位，不应鼓励使用项目进行抵押偿付

【答案】：A

94、某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责钢材的

采购。于是建设单位向钢材生产厂家发函要求采购10t钢材。钢材厂

回函表示“其中51可以按要求期限交付，另外5t则需延期10日方能

交付“。钢材厂的回函属于（）。

A.要约邀请

B.要约撤销

C.承诺

D.新要约

【答案】：D

95、某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条

款提出以下看法，其中正确的是（）o

A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释

C.对格式条款有两种以上解释的'该条款无效

D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

【答案】：D

96、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。（2015

真题）

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

【答案】：C

97、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）o

2017

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

【答案】：B

98、要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。

建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席审判

【答案】：D

99、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组

的职责不包括（）。

A.提交事故调查报告

B.总结事故教训，提出防范和整改措施

C.对事故的责任者作出处罚

D.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

【答案】：C

100,下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

【答案】：B

101、下列不属于民事诉讼特征的是（）。

A.诉讼具有公权性

B.诉讼具有快捷性

C.诉讼具有程序性

D.诉讼具有强制性

【答案】：B

102、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等

自升式架设设施，下列行为合法的是()。

A.安装单位可以不具备安装的资质

B.安装前，应当编制拆装方案、制定安全施工措施

C.安装完毕后，安装单位应当请具有相应资质的检测单位检测，并出

具检测合格证明

D.安装完毕后，安装单位即可同施工单位办理交接手续并签字

【答案】：B

103、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在

()提出。(2016)

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

I).仲裁庭首次开庭前

【答案】：D

104、根据《行政诉讼法》规定，相对人对具体行政行为不服直接向人

民法院提起诉讼，应当在知道作出具体行政行为之日起()内提起，

法律另有规定的除外

A.15日

B.30日

C.2个月

D.6个月

【答案】：I)

105、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中,

不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费

的方式是（）。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

【答案】：A

106、下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（）。

A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源

国不明的文物

C.遗存于中国内水起源国不明的文物

D.遗存公海区域内的起源于中国的文物

【答案】：D

107、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖

性丧失的情形是（）。2016

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

108、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机

构对特种设备进行的检测包括（）o（2012）

A.旁站检验

B.型式检验

C.平行检验

D.破损检验

【答案】：B

109、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳

动合同的是（）。（2015）

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事

原工作的李某

【答案】：D

110,下列合同中，不能实现留置权的合同是（）。

A.运输合同

B.抵押合同

C.保管合同

D.加工承揽合同

【答案】：B

11k在历史文化名城名镇名村保护范围内，禁止（）。

A.修建加油站

B.影视摄制或大型群众活动

C.修建停车场

D.拆除历史建筑以外的建筑

【答案】：A

112、关于用能单位的法定义务的说法，错误的是（）。

A.用能单位应当加强能源计量管理

B.特殊行业的用能单位可以对能源消费实行包费制

C.用能单位应当建立能源利用状况分析制度

D.用能单位应当建立能源消费统计制度

【答案】：B

113、关于法人的说法，正确的是（）o

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】：D

114、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和

作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成

事故，其应承担的法律责任是（）o2016

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销有关人员资格

【答案】：D

115、关于租赁合同的说法，正确的是（）。（2015）

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采住书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生

效

D.租赁物在租赁期向发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：A

116、债权相对性理论的内涵不包括（）。

A.债权主体的相对性

B.债权内容的相对性

C.债权责任的相对性

［）.债权客体的相对性

【答案】：D

117、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：D

118、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是

（）O

A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】：C

119、关于集体合同的表述中，说法有误的是（）。

A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门

B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力

C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集

体合同即行生效

D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不

得高于集体合同规定的标准

【答案】：D

120、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设

工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建

设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关

部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

【答案】：A

12k关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的

说法，正确的是（）o

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求

赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

【答案】：A

122、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属

于（）。

A.主合同

B.从合同

C.贷款合同

D.连带责任保证

【答案】：B

123、根据《招标投诉法实施条例》,国有资金占控股地位的依法必须

进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

2014

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

【答案】：B

124、李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%,

并约定利息按单利计算。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定

应支付利息（）。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

【答案】：B

125、下列情形中，现同为工伤的情形是（）o

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡

C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的

【答案】：B

126、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。

于是建设单位向电梯~生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回

函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能

交付“。电梯厂的回函属于（）。

A.要约邀请

B..要约撤销

C.承诺

D.新要约

【答案】：I）

127、关于施工企业资质，下列说法错误的是（）。

A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包、劳务分包三个序列

B.建筑业企业的三个资质序列，可以划分为若干个资质类别

C.各资质类别又可以划分为若干个级别

D.房屋建筑工程施工总承包企业可以分为特级、一级、二级、三级四

个级别

【答案】：A

128、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。

A.具备一定的施工管理实践经验和资历

B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

C.具备丰富的施工管理实践经验和资历

D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

【答案】：D

129、某施工企业与开发商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由

于延付工程款导致工期后延2个月，之后遇到市场价格上涨20%,其后

延2个月的工程的费用应该（）。

A.按原合同价执行

B.按新价格执行

C.按签合同时市场价执行

D.按涨价前的市场价执行

【答案】：B

130、企业提取的安全费用的使用方式为（）。

A.自提自用

B.政府收取

C.第三方代管

D.共同监管

【答案】：A

131、甲、乙两个公司组成联合体承包了一栋高档写字楼工程的施工

总承包业务，工程中因乙公司的原因发生了事故给业主造成了10万元

的损失，对此正确的处理方式应当是（）。

A.业主只能要求乙公司赔偿

B.业主如果要求甲公司赔偿，甲公司可以拒绝

C.甲企业不能拒绝业主的赔偿要求，但赔偿后可向乙企业追偿

D.乙企业可以拒绝甲企业的追偿要求

【答案】：C

132、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）。

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.中清延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期叵不能申请变更注册

【答案】：A

133、根据《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书需要承担的法律责任

是（）。

A.资质许可由原资质许可机关予以撤回

B.吊销资质证书，并处罚款

C.给予警告，或处罚款

I）.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质

【答案】：B

134、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运

输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违

约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥

采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）

承担。（2012）

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

【答案】：C

135、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承

包的，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当

由（）组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

【答案】：B

136、关于工程建设标准的说法，正确的是（）o

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

C.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

D.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

【答案】：D

137、要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的

表述中，正确的是（）。

A.口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力

B.书面形式的要约自发出时发生效力

C.要约到达受要约人时生效

D.当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力

【答案】：C

138、下列情形中，属于违法分包的是（）o

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企

业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主

要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

139、建筑公司总经理主某将列入工程概算的安全施工措施费用50万

元挪作他用,工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失

和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

I）.工程重大安全事敌罪

【答案】：B

140、关于工伤认定的说法，正确的是（）。

A.社会保险行政部匚应当对事故伤害进行调在核实

B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止

C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原

则

D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人

【答案】：B

14k甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己

的土地使用权让给丙。关于各方权利的说法。正确的虽（）。

（2016）

A.甲的地役权因办理登记而设立，

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力。

【答案】：D

142、根据《民法典》建设用地使用权自（）时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

【答案】：B

143、在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是（）。

A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出

B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出

C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出

D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉

【答案】：B

144、某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）。

A.公司与应届毕业生甲约定，待试用期满，再根据甲的能力和表现决

定是否签订劳动合同

B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用

期1个月

C.公司与出纳丙续订劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1

个月

D.公司与业务员丁签订2年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期

【答案】：D

145、根据《建设工程安全生产管理条例》，建筑施工企业的管理人员

和作业人员每（）应至少进行一次安全教育培训并考核合格。

A.6个月

B.2年

C.1年

D.3年

【答案】：C

146、中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括（）。

A.以省级建设主管部门为被告的案件

B.乡镇人民政府违法征收土地案件

C.海关处理的案件

D.不动产登记纠纷案件

【答案】：C

147、建设主管部门经向原聘用企业核实，聘用企业在（）日内没有

提供书面反对意见和相关证明材料的，应予办理注销注册或变更注册。

A.3

B.4

C.5

D.7

【答案】：D

148、一级建造师的注册条件是（）。

A.应当具有高级职称

B.无违法记录

C.受聘于两个以下相关企业

D.达到继续教育要求

【答案】：D

149、某发包人负责材料采购，欠供应商100万元。在工程实施过程中,

为了筹措资金又将工程抵押给银行。工程竣工后，施工单位经多次催

促，发包人始终无法支付结算价款，最后不得不向法院申请拍卖该工

程。供应商和银行随后向法院起诉。在拍卖完成后，最先受偿的应是

（）O

A.甲材料供应商

B.施工单位

C.银行

D.按生效判决先后确定

【答案】：B

150、甲是某产品的专利权人，乙于2012年5月1日开始制造、使用

和销售该专利产品。甲于2013年5月1日对乙提起侵权之诉。经查，

甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲无法核实计

算由于乙的侵权行为所造成的具体损失，乙共销售侵权产品300台，

甲为了制止乙侵权支付了50万元的合理费用。甲关于乙应对甲赔偿的

额度，下列（）是正确的

A.600万元

B.650万元

C.300万元

D.350万元

【答案】：D

15k下列关于物权的说法，正确的是（）

A.物权是权利人直接支配的权利，无须他人的意思或义务人的行为介入

B.根据“一物一权”原则，一物上面只能有一个担保物权

C.物权是绝对权，因此权利人和义务人都是不特定的

I）.能够成为物权权利人的只有法人和自然人

【答案】：A

152、李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排

李某从事的工作是（）。

A.高处工作

B.矿山、井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业

【答案】：B

153、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲

方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方（）。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

I）.只能要求乙方支付3万元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返

还定金

【答案】：D

154、A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠

纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注

册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根

据我国《民事诉讼法》的规定，A公司应当向（）市人民法院起诉。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：C

155、关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是（）o

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.石刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

【答案】：D

156、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含

（）。

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

I）.工程停工费用

【答案】：D

157、甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办

理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确

清偿顺序为（）。

A.乙、丙、丁平均受偿

B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿

C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿

D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿

【答案】：D

158、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后。在

合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公

司提出索赔。则应由()o

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】：C

159,在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.保险人

【答案】：B

160、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定,

下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。

A.昼间75dB(A),夜间55dB(A)

B.昼间70dB(A),夜间55dB(A)

C.昼间75dB(A),夜间60dB(A)

D.昼间70dB(A),夜间60dB(A)

【答案】：B

16k行政复议机关收到行政复议申请后，应当在（）日内进行审

查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：A

162、关于确定中标人的说法，正确的是（）o2017

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定

排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

163、某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，

提交北京市A仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程

款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能向有管辖权的法院起诉

【答案】：B

164、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，国务院安全生产监

督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的（）规

定。

A.强制性

B.补充性

C.推荐性

D.参考性

【答案】：B

165、甲、乙双方因施工合同纠纷经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然