二零二五年度电力施工质量验收合同样本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度电力施工质量验收合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称1.1.2.甲方地址1.1.3.甲方法定代表人1.1.4.甲方联系方式1.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称1.2.2.乙方地址1.2.3.乙方法定代表人1.2.4.乙方联系方式2.合同标的2.1.施工项目名称2.2.施工项目地点2.3.施工项目规模2.4.施工项目内容3.合同工期3.1.合同工期起止日期3.2.工期延误责任4.质量要求4.1.质量标准4.2.质量验收流程4.3.质量责任5.施工图纸及资料5.1.施工图纸提供5.2.施工资料提供5.3.施工图纸及资料的修改6.施工进度6.1.施工进度计划6.2.施工进度调整6.3.进度延误责任7.施工安全7.1.施工安全责任7.2.施工安全措施7.3.安全事故处理8.工程款支付8.1.工程款支付方式8.2.工程款支付时间8.3.工程款支付条件9.验收标准及程序9.1.验收标准9.2.验收程序9.3.验收不合格处理10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任承担10.3.违约金计算11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决期限12.合同解除12.1.合同解除条件12.2.合同解除程序12.3.合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同终止后的处理14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.通知送达方式14.3.合同附件14.4.合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称：电力公司1.1.2.甲方地址：省市区路号1.1.3.甲方法定代表人：1.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称：电力施工有限公司1.2.2.乙方地址：省市区路号1.2.3.乙方法定代表人：2.合同标的2.1.施工项目名称：电力线路改造工程2.2.施工项目地点：省市区2.3.施工项目规模：全长公里，涉及个村庄和家企业2.4.施工项目内容：包括线路改造、杆塔更换、设备安装等3.合同工期3.1.合同工期起止日期：自2024年1月1日至2024年12月31日3.2.工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金4.质量要求4.1.质量标准：按照国家相关电力施工质量标准执行4.2.质量验收流程：施工过程中，乙方应按照甲方要求进行自检，完成后提交甲方验收4.3.质量责任：乙方对施工质量承担全部责任，确保工程质量达到合同要求5.施工图纸及资料5.1.施工图纸提供：甲方应在合同签订后天内向乙方提供完整的施工图纸及相关资料5.2.施工资料提供：乙方应在施工过程中及时向甲方提供施工进度、质量检测、验收等资料5.3.施工图纸及资料的修改：如需对施工图纸及资料进行修改，双方应协商一致，并书面确认6.施工进度6.1.施工进度计划：乙方应在合同签订后天内提交施工进度计划，并按计划执行6.2.施工进度调整：如因不可抗力等原因导致施工进度调整，双方应协商一致，并书面确认6.3.进度延误责任：如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金7.施工安全7.1.施工安全责任：乙方应严格按照国家相关施工安全规定执行，确保施工安全7.2.施工安全措施：乙方应制定并落实施工安全措施，包括但不限于安全培训、现场巡查、应急处理等7.3.安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方，双方共同处理8.工程款支付8.1.工程款支付方式：工程款采用分期支付，具体支付节点及比例如下：8.1.1.预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价的10%作为预付款8.1.2.进度款：根据施工进度和验收情况，每月支付合同总价的20%，直至累计支付至合同总价的80%8.1.3.结算款：工程竣工验收合格后，支付合同总价的10%8.1.4.保修金：工程竣工验收合格后，支付合同总价的5%作为保修金，保修期满后无质量问题退还8.2.工程款支付时间：每期工程款应在约定的支付时间内支付，如逾期支付，应按日支付逾期付款金额的千分之五作为滞纳金8.3.工程款支付条件：支付条件包括但不限于工程进度符合要求、质量验收合格、相关手续齐全等9.验收标准及程序9.1.验收标准：按照国家电力工程施工质量验收规范及合同约定标准执行9.2.验收程序：9.2.1.施工单位自检：施工过程中，施工单位应进行自检，确保工程质量符合标准9.2.2.甲方验收：施工单位自检合格后，通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后5个工作日内进行验收9.2.3.验收不合格：如验收不合格，施工单位应立即整改，直至合格为止10.违约责任10.1.违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、未按时支付工程款等10.2.违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3.违约金计算：违约金的计算方式根据具体违约情形确定，通常为违约金额的一定比例11.争议解决11.1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.2.争议解决机构：仲裁委员会11.3.争议解决期限：自争议发生之日起个月内解决争议，如未能解决，可向人民法院提起诉讼12.合同解除12.1.合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、双方协商一致等12.2.合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并采取必要措施保护合同利益12.3.合同解除后的处理：解除合同后，双方应按约定处理剩余工程、支付工程款、退还预付款等13.合同生效及终止13.1.合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效13.2.合同终止条件：合同因履行完毕、解除、失效等原因终止13.3.合同终止后的处理：合同终止后，双方应按约定处理剩余工程、支付工程款、退还预付款等14.其他约定事项14.1.保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2.通知送达方式：双方之间的通知应以书面形式送达，送达地址为合同约定的地址14.3.合同附件：合同附件包括但不限于施工图纸、验收报告、支付凭证等14.4.合同份数及效力：本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，壹份存档，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1.第三方介入的定义：本合同所指的第三方是指除甲方、乙方以外的，根据合同约定或经双方同意，参与合同履行、监督、协调、咨询或提供服务的任何个人或机构。15.2.第三方介入的范围：包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、金融机构等。16.第三方介入的程序16.1.第三方介入的引入：甲方或乙方可邀请第三方介入合同履行，并经对方同意。16.2.第三方介入的确认：双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利、义务和责任。16.3.第三方介入的监督：第三方应在合同约定的范围内，对施工过程、工程质量、进度等进行监督。17.甲乙双方的权利与义务17.1.甲方权利与义务：17.1.1.甲方有权要求乙方邀请第三方介入，并对第三方的选择和介入内容进行监督。17.1.2.甲方应向第三方提供必要的资料和信息，确保第三方能够有效履行职责。17.1.3.甲方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。17.2.乙方权利与义务：17.2.1.乙方应按照甲方的要求，邀请第三方介入，并协助第三方开展工作。17.2.2.乙方应向第三方提供施工过程中的相关信息，确保第三方能够进行有效监督。17.2.3.乙方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。18.第三方的责任与权利18.1.第三方的责任：18.1.1.第三方应按照合同约定和合作协议的要求，独立、公正地履行职责。18.1.2.第三方对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。18.1.3.第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方违约，应及时通知双方。18.2.第三方的权利：18.2.1.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息。18.2.2.第三方有权对施工过程、工程质量、进度等进行检查和验收。18.2.3.第三方有权要求甲方和乙方履行合同约定的义务。19.第三方责任限额19.1.第三方责任限额的确定：双方应在合作协议中明确第三方的责任限额。19.2.责任限额的调整：如因不可抗力等原因导致第三方责任增加，双方可协商调整责任限额。20.第三方与其他各方的划分说明20.1.第三方与甲方的关系：第三方与甲方之间基于合作协议存在合同关系，甲方对第三方的行为承担连带责任。20.2.第三方与乙方的关系：第三方与乙方之间基于合作协议存在合同关系，乙方对第三方的行为承担连带责任。20.3.第三方与施工方的划分：第三方对施工方的管理属于监督性质，施工方对施工质量、安全、进度等承担责任。21.第三方介入的费用承担21.1.第三方介入的费用由甲方和乙方按照合作协议的比例分担。21.2.如因第三方原因导致费用增加，双方可协商调整分担比例。22.第三方介入的终止22.1.第三方介入的终止条件：包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致、第三方违约等。22.2.第三方介入的终止程序：双方应书面通知第三方，并采取必要措施处理后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸及技术规范，包括但不限于电气设计图、结构设计图、设备清单等。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中不可或缺的技术文件，是保证施工质量和进度的基础。2.附件二：施工组织设计要求：详细说明施工方案、进度计划、人员安排、材料设备供应等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要指导文件，有助于确保施工顺利进行。3.附件三：工程量清单要求：详细列出工程量，包括但不限于人工、材料、机械等。说明：工程量清单是工程款结算的依据，对双方都有重要意义。4.附件四：施工进度计划要求：明确施工各阶段的起止时间，确保施工进度。说明：施工进度计划有助于双方了解施工进度，及时调整计划。5.附件五：工程质量验收报告要求：详细记录工程质量验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程质量验收报告是工程质量的重要证明文件，对工程质量负责。6.附件六：工程款支付凭证要求：提供支付工程款的银行转账记录或现金支付凭证。说明：工程款支付凭证是工程款支付的重要证据，对工程款结算有重要意义。7.附件七：施工安全措施及应急预案要求：明确施工过程中的安全措施及应急预案，确保施工安全。说明：施工安全措施及应急预案是保障施工人员生命财产安全的重要文件。8.附件八：施工合同变更记录要求：详细记录合同变更的内容、时间、原因等。说明：施工合同变更记录是合同履行过程中的重要记录，有助于双方了解合同履行情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程责任认定标准：乙方应支付违约金，违约金按合同总价的千分之五计算。示例说明：若合同约定工期为6个月，乙方实际完成工期为8个月，则乙方应支付违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准：乙方应承担返工、修复等费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。示例说明：若乙方施工的某部分不符合质量标准，导致甲方需要重新施工，则乙方应承担相应费用。3.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方应支付逾期付款的滞纳金，滞纳金按日计算。示例说明：若甲方未在约定时间内支付工程款，则每天支付合同金额的千分之五作为滞纳金。4.违约行为：第三方未能履行合作协议责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿由此给甲方或乙方造成的损失。示例说明：若第三方未能履行合作协议，导致甲方或乙方遭受损失，则第三方应承担相应责任。5.违约行为：不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：双方根据实际情况协商解决，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。示例说明：若发生地震、洪水等不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商调整合同或解除合同。全文完。二零二四年度电力施工质量验收合同样本2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方联系方式1.4双方地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.合同标的3.1电力施工质量验收范围3.2电力施工质量验收标准3.3电力施工质量验收流程4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间节点5.施工进度及验收5.1施工进度要求5.2验收时间及方式5.3验收不合格的处理6.质量保证与责任6.1施工方质量保证6.2验收方责任6.3质量问题处理7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.合同附件10.1项目设计文件10.2电力施工质量验收标准10.3其他相关文件11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更内容12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达时间13.合同解释13.1合同解释原则13.2合同解释争议14.其他约定事项14.1合同签订日期14.2合同生效日期14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1双方名称甲方法定代表人：乙方名称：电力工程有限公司1.2双方法定代表人或授权代表甲方授权代表：乙方授权代表：赵六1.3双方联系方式1.4双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号2.项目概况2.1项目名称电力施工项目2.2项目地点省市区2.3项目规模装机容量为兆瓦2.4项目建设内容包括电力线路建设、变电站建设等3.合同标的3.1电力施工质量验收范围包括电力线路、变电站、配电设施等3.2电力施工质量验收标准参照国家相关电力施工质量验收标准执行3.3电力施工质量验收流程包括施工前的质量检查、施工过程中的质量监督和施工完成后的质量验收4.合同价款及支付方式4.1合同价款人民币壹佰万元整（￥100,000.00）4.2付款方式分阶段支付，具体支付节点及比例如下：验收合格后支付合同价款的30%项目完工后支付合同价款的50%运行一年后支付合同价款的20%4.3付款时间节点每个支付节点应在验收合格或项目完工后的15个工作日内支付5.施工进度及验收5.1施工进度要求按照项目进度计划执行，确保按期完工5.2验收时间及方式验收时间：自项目完工之日起30日内验收方式：现场验收，由双方共同组织验收小组进行5.3验收不合格的处理验收不合格的，乙方应在接到验收报告后15日内进行整改，整改后重新进行验收6.质量保证与责任6.1施工方质量保证乙方承诺按照合同约定的施工质量标准完成施工任务6.2验收方责任甲方负责组织验收，对验收结果承担最终责任6.3质量问题处理发现质量问题，由乙方负责整改，整改后经甲方验收合格为止8.合同生效及终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件项目验收合格且乙方完成所有付款后，合同终止。发生不可抗力事件，经双方协商一致，可以终止合同。8.3合同解除条件任何一方严重违约，对方有权解除合同。合同约定的解除条件成就时，合同自动解除。9.违约责任9.1违约行为未能按时完成施工任务；施工质量不符合约定标准；未按时支付合同价款；其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金为合同价款的%。9.3违约赔偿计算方法赔偿金额按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。10.合同附件10.1项目设计文件包括但不限于施工图、设计说明书、设备清单等。10.2电力施工质量验收标准参照GB/T502032017《电力工程施工质量验收规范》。10.3其他相关文件包括但不限于合同签订证明、验收报告、付款凭证等。11.合同变更11.1变更条件因不可抗力导致合同无法履行；经双方协商一致认为需要变更的。11.2变更程序提出变更申请；双方协商一致；签署变更协议。11.3变更内容变更施工内容、工程量、工期等。12.通知与送达12.1通知方式书面通知；电子邮件；电话通知。12.2送达地址甲方送达地址：省市区路号乙方送达地址：省市区路号12.3送达时间通知送达后，视为对方已收到。13.合同解释13.1合同解释原则文义解释；系统解释；目的解释。13.2合同解释争议合同解释争议由双方协商解决；协商不成，提交合同约定的争议解决机构。14.其他约定事项14.1合同签订日期本合同签订日期为2024年X月X日。14.2合同生效日期本合同生效日期为双方签字盖章之日起。14.3合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指非甲乙双方当事人，为合同履行提供专业服务、监督、鉴定或咨询等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入条件双方协商一致，认为有必要引入第三方；第三方具备相应的资质和能力，能够独立承担法律责任。15.3第三方介入程序双方共同确定第三方；第三方与甲乙双方签订相应的服务协议或合同；第三方在服务协议或合同中明确其职责和权利。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款在第三方介入期间，甲方应保证第三方的合法权益，不得因第三方介入而影响第三方的正常工作。甲方应向第三方提供必要的工作条件和信息支持。16.2乙方额外条款乙方应按照合同约定，配合第三方的监督、鉴定或咨询服务。乙方应向第三方提供真实、完整的工作记录和资料。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方在本合同项下的责任，以第三方服务协议或合同中约定的责任限额为准。17.2责任限额约定第三方因自身原因导致合同履行受阻或产生损失的，应承担相应的责任，但责任限额不超过服务协议或合同约定的金额。第三方因故意或重大过失导致合同履行受阻或产生损失的，应承担全部责任。17.3责任限额执行第三方责任限额的执行，以甲乙双方和第三方协商一致为准。若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方应按照合同约定分担超出部分。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方应独立于甲方，不得与甲方存在利益冲突。第三方对甲方的服务，应保持客观、公正。18.2第三方与乙方第三方应独立于乙方，不得与乙方存在利益冲突。第三方对乙方的服务，应保持客观、公正。18.3第三方与合同其他相关方第三方应与合同其他相关方保持独立，不得因合同履行而产生利益冲突。第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。19.第三方服务内容19.1服务内容定义第三方服务内容包括但不限于项目监督、质量鉴定、技术咨询等。19.2服务内容具体项目监督：第三方对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。质量鉴定：第三方对施工质量进行鉴定，出具鉴定报告。技术咨询：第三方提供技术咨询，协助解决施工过程中的技术难题。20.第三方服务期限20.1服务期限定义第三方服务期限自服务协议或合同签订之日起至合同约定的服务期限结束。20.2服务期限具体第三方服务期限为个月。21.第三方服务费用21.1费用定义第三方服务费用指第三方提供服务所收取的费用。21.2费用具体第三方服务费用为人民币万元整（￥100,000.00）。21.3费用支付第三方服务费用分阶段支付，具体支付节点及比例如