医院配电房建设施工合同

医院配电房建设施工合同合同编号：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1本项目位于__________，包括但不限于配电房的建筑工程、电气安装工程、调试及验收等。1.2乙方应按照本合同约定的施工内容、质量标准、工期等要求完成本项目。第二条施工内容2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。2.2乙方应保证施工过程中各项工程指标符合国家及行业标准。2.3乙方应承担施工过程中的安全防护、文明施工责任。第三条质量标准3.1乙方应确保本项目施工质量符合国家标准及行业规定。3.2乙方应承担施工质量问题的修复和返工费用。3.3项目验收合格后，乙方应按约定提供相关资料和保修服务。第四条工期4.1乙方应在本合同约定的工期内完成本项目。4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第五条合同价格5.1本项目的合同总价为人民币__________元（大写：__________元整），乙方应按照合同约定的价格完成施工。5.2乙方在施工过程中如需变更施工内容或增加工程量，应提前征得甲方同意，并按约定调整合同价格。第六条付款方式6.1甲方在本项目验收合格后支付乙方合同价的60%。6.2剩余40%的合同价款作为质保金，自本项目交付使用之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第七条违约责任7.1乙方如未按约定完成施工，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同价的5%。7.2甲方如未按约定支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为应付款款的5%。第八条争议解决8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本项目验收合格且质保期满。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程量清单5.材料及设备清单6.验收标准及方法7.保修服务协议8.付款凭证9.变更订单10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成施工，认定违约。2.乙方施工质量不符合国家标准及行业规定，认定违约。3.乙方未按约定提供资料和保修服务，认定违约。4.甲方未按约定支付合同价款，认定违约。5.甲方未按约定提供施工条件，认定违约。6.甲方未按约定履行配合义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的内容。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的内容。3.施工单位：指具有相关资质和经验的企业或组织。4.业主：指拥有项目所有权并负责项目管理的个人或单位。5.质保金：指为确保工程质量，在工程款中预留的一部分资金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应增加施工人员，优化施工计划，确保按期完成。2.施工质量问题：乙方应立即整改，免费修复，并承担相应责任。3.付款问题：甲方应按照合同约定及时支付合同价款，避免违约。4.变更工程量：乙方应提前与甲方沟通，征得甲方同意后，签订变更订单。5.法律纠纷：双方应积极协商解决，协商无果的可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.医院配电房建筑工程2.医院配电房电气安装工程3