2024年高级人民法院建筑工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年高级人民法院建筑工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3高级人民法院1.4建筑工程1.5施工合同第二条合同标的2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条施工组织设计5.1施工方案5.2施工进度计划5.3施工安全措施第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量要求第七条质量管理7.1质量控制7.2质量检查7.3质量争议的处理第八条安全生产管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故的处理第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更价款第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约责任的处理第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁程序11.3诉讼管辖第十二条合同的解除12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序12.3合同解除后的处理第十三条合同的终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序13.3合同终止后的处理第十四条合同的生效、修改和解除14.1合同的生效条件14.2合同的修改14.3合同的解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3高级人民法院指中华人民共和国高级人民法院，是国家的审判机关。1.4建筑工程指甲方指定的施工项目，包括土建、安装、装修等工程。1.5施工合同指甲方与乙方签订的，关于建筑工程的施工、交付和保修等条款的合同。第二条合同标的2.1工程范围乙方应按照甲方的要求，完成甲方指定的建筑工程的施工任务。2.2工程量清单乙方应按照甲乙双方确认的工程量清单进行施工，工程量清单作为合同附件。2.3工程质量标准乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，保证工程质量。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），按工程量清单的合计金额确定。3.2价格调整机制合同价格在签订合同时已充分考虑了市场价格波动等因素，除合同约定的价格调整条款外，不得擅自调整。3.3支付方式甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式和进度，双方在合同中另行约定。第四条合同工期4.1工期要求乙方应按照合同约定的工期完成施工，工期为【】日。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。4.3工期提前乙方如提前完成施工，甲方应按照约定的提前完成奖励比例向乙方支付奖励金。第五条施工组织设计5.1施工方案乙方应根据工程特点和施工条件，制定详细的施工方案，并报送甲方审批。5.2施工进度计划乙方应制定合理的施工进度计划，并按照计划进行施工。5.3施工安全措施乙方应制定施工安全措施，并严格按照措施进行施工，确保施工安全。第六条材料与设备6.1材料供应乙方应按照甲方的要求，采购合格的建筑材料和设备。6.2设备供应乙方应负责提供施工所需的设备，并保证设备的安全和正常使用。6.3材料质量要求乙方应保证供应的材料符合国家相关法律法规和行业标准，不得使用不合格材料。第八条安全生产管理8.1安全生产责任乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，对施工现场的安全生产负责。8.2安全生产措施乙方应制定并落实施工现场的安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。8.3安全事故的处理乙方应立即报告甲方并采取相应措施，妥善处理施工现场发生的安全事故。第九条合同变更9.1变更条件合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，需要变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。9.2变更程序变更合同应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。9.3变更价款合同变更引起的价款调整，双方应按照公平合理的原则协商确定。第十条违约责任10.1发包人违约甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任。10.2承包人违约乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任。10.3违约责任的处理违约责任的具体处理方式，双方应按照合同约定的条款执行。第十一条争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼。11.2仲裁程序如选择仲裁，双方应约定仲裁委员会，仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。11.3诉讼管辖如选择诉讼，双方应约定诉讼法院，诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十二条合同的解除12.1合同解除的条件合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方均可要求解除合同。12.2合同解除的程序合同解除应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。12.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理已履行部分的事宜，并互相承担相应的责任。第十三条合同的终止13.1合同终止的条件合同履行完毕，双方履行了合同约定的义务，合同自然终止。13.2合同终止的程序合同终止应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。13.3合同终止后的处理合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，交还甲方。第十四条合同的生效、修改和解除14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修改合同履行过程中，如需修改合同，应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3合同的解除合同解除应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方本合同中所称第三方，是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于合同履行过程中的监督、检查、评估、协调等工作。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入的程序第三方介入应按照合同约定的程序进行，包括但不限于通知、协商、签字确认等。2.2第三方责任第三方应独立承担其介入合同履行过程中产生的责任，与甲乙方无关。2.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方为平等主体，第三方对甲乙双方的合同履行不具有决定性作用。第三条第三方介入的费用及支付3.1第三方费用第三方介入所需的费用，由第三方自行承担。3.2支付方式甲乙双方按合同约定支付第三方费用，具体支付方式和时间，由甲乙双方与第三方协商确定。第四条第三方介入的合同修改及补充4.1第三方修改合同第三方如认为合同存在问题，可以提出修改意见，甲乙双方应予以考虑。4.2第三方补充合同第三方可以根据合同履行情况，提出补充条款，甲乙双方应予以协商。第五条第三方介入的争议解决5.1第三方争议第三方与甲乙方之间如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼。5.2第三方争议的解决第三方争议的解决，按照合同约定的争议解决方式进行。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约第三方如违反合同约定，导致甲乙方损失的，第三方应承担违约责任。6.2第三方违约的处理第三方违约的处理，按照合同约定的违约责任进行。第七条第三方介入的终止7.1第三方终止第三方可以书面形式通知甲乙双方终止其介入工作。7.2第三方终止后的处理第三方终止后，甲乙双方应按照合同约定处理已履行部分的事宜，并互相承担相应的责任。第八条第三方介入的效力8.1第三方介入的效力第三方介入本合同，不改变甲乙双方的权利义务关系。8.2第三方介入的约束力第三方介入的约定对甲乙双方具有约束力，甲乙双方应按照约定履行合同。第九条第三方信息的保密9.1保密义务第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密。9.2保密期限保密期限自合同履行完毕之日起计算，最长不超过【】年。第十条第三方介入的其他事项10.1第三方不得干涉甲乙双方的内部管理。10.2第三方不得利用介入合同之便，谋取不正当利益。10.3甲乙双方有权对第三方介入的工作进行监督和评价。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。附件二：施工方案包括施工过程中的具体步骤、方法、时间安排等。附件三：施工进度计划详细列出施工的各个阶段的时间安排和完成标准。附件四：施工安全措施包括施工现场的安全防护措施、应急预案等。附件五：材料和设备供应清单详细列出所需材料和设备的名称、规格、数量、供应商等信息。附件六：付款凭证包括合同价款的支付凭证和相关发票等。附件七：变更协议如有合同变更，需附上变更协议，详细说明变更内容。附件八：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式和标准。附件九：争议解决机构信息包括仲裁委员会或法院的名称、地址、联系方式等。附件十：第三方介入协议如有第三方介入，需附上第三方介入协议，详细说明第三方的职责和权益。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成施工。2.乙方使用不合格的建筑材料或设备。3.乙方未按照约定支付合同价款。4.甲方未按照约定提供施工场地或材料设备。5.甲方未按照约定支付合同价款。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。2.违约方需承担因违约造成的对方直接经济损失。3.违约方需承担因违约导致合同履行迟延所产生的额外费用。示例说明：如果乙方未按照约定时间完成施工，甲方可以根据合同约定的违约金计算公式计算违约金，并要求乙方承担因工期延误所产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.高级人民法院：指中华人民共和国高级人民法院，是国家的审判机关。2.建筑工程：指甲方指定的施工项目，包括土建、安装、装修等工程。3.施工合同：指甲方与乙方签订的，关于建筑工程的施工、交付和保修等条款的合同。4.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。5.违约金：指违约方按照合同约定的计算方式支付给守约方的经济赔偿。6.第三方：指除甲