2024年一级建造师之一建工程法规题库附答案（模拟题）

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、属于企业资质证书撤销的是（）o

A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的

B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.建筑业企业依法终止的

D.企业不再符合资质标准要求的条件的

【答案】：A

2、下列应当编制专项施工方案的工程中不属于施工单位应当组织专家

论证的工程有（）o

A.深基坑

B.起重吊装工程

C.地下暗挖工程

D.高大模板工程

【答案】：B

3、实行施工总承包的工程，其生产安全事故应急救援预案应由（）

统一组织编制。

A.监理单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位

【答案】：B

4、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏俣修

范围和正常使用条件下的最低保修期限为（）。

A.2年

B.3年

C.5年

D.6年

【答案】：C

5、未按照规定设置生产管理机构或者配备生产管理人员的应承担的法

律责任是（）。

A.责令停产停业整顿

B.责任限期改正

C.依法承担刑事责任

D.吊销资质证书

【答案】：B

6、（2020年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大

型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能

正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。

A.甲公司应当对乙公司承担违约责任

B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产

C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔

D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权

【答案】：C

7、根据《著作权法》，著作权是（）。

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

【答案】：B

8、承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成

补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应

当在（）支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果5096时

D.完成全部工作成果前

【答案】：B

9、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算

申请注册，贝M）。

A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过

重大质量和安全事故，可以注册

B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注

册之日止已满3年，可以注册

C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，

可以注册

D.丁在2个单位申请注册，可以注册

【答案】：C

10、根据民法典，可以质押的财产是（）。

A.耕地使用权

B.建筑物

C.生产设备

D.土地所有权

【答案】：C

11、乙施工企业租生甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公

司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。

关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。2017

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

【答案】：B

12、依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在

（）日内告知当事人。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：A

13、自然人的软件著作权保护期为（）。

A.自然人终生及其死亡后50年

B.50年

C.自然人终生及其死亡后30年

D.30年

【答案】：A

14、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解

书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正

确的是（）。（2016）

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

【答案】：C

15、甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理

《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工

程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许

可的决定，则下列表述错误的是（）。

A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议

B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼

C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼

D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉

讼

【答案】：C

16、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同

约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费

的货物。保管人行使的权利是（）o

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

【答案】：C

17、仲裁的当事人意思自治原则不包括（）。

A.由双方当事人协议确定仲裁委员会

B.由双方当事人协议确定和补充仲裁事项

C.由双方当事人协议确定仲裁庭组成方式

D.由双方当事人协议确定仲裁裁决执行法院

【答案】：D

18、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。

2018真题

A.仅供本团体成员约定采用

B.由社会团体协调相关市场主体共同制定

C.技术要求不得高于强制性国家标准

D.应当免费向社会公开标准文本

【答案】：B

19、关于评标的说法，正确的是（）o

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委

员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】：D

20、施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的

（）。

A.资质等级

B.注册资本规模

C.专业技术人员能力

D.技术装备水平

【答案】：A

21、民事诉讼当事人中，（）是指对他人争议的诉讼标的有独立的

请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的

利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。

A.共同诉讼人

B.第三人

C.诉讼代理人

D.律师

【答案】：B

22、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司

按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施

工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业

所有。根据《合同法》，此协议为()。(2016)

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

23、建设安全生产监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在未竣

工的建筑物内设置员工集体宿舍。该集体宿舍()。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

D.所住员工必须无条件迁出

【答案】：D

24、继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的

()并用。

A.违约金

B.采取补救措施

C.定金

D.解除合同

【答案】：I）

25、李某日工资200元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作

需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李

某（）元年假工资。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】：D

26、总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，

造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位

负（）。

A.连带责任

B.按份责任

C.主要责任

D.直接责任

【答案】：C

27、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确

的是（）o

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保

护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包人

无关

I）.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担

责任

【答案】：D

28、2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故,

造成29人死亡，直凄经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告

和调查处理条例》的规定。该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

29、依据《民法典》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人

损失的情况是（）。

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人改变项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迂工作不顺利导致施工现场移交延误

【答案】：C

30、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全

责任的是（）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料

【答案】：B

31、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分

使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预

留保证金。

A.5%

B.3%

C.8%

D.10%

【答案】：B

32、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人

提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.30

B.25

C.20

D.15

【答案】：C

33、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达

成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人

应当在（）支付报酬。翁?。/真题

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%时

I）.完成全部工作成果前

【答案】：B

34、根据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院审理第二审民事案件

（）O

A.一律不开庭

B.必须开庭

C.以不开庭为原则

D.以开庭为原则，以不开庭为例外

【答案】：D

35、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

36、甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务

所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月

15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利

权届满的期限是（）。

A.2031年3月5日

B.2031年3月15日

C.2031年5月15日

D.2033年2月13日

【答案】：B

37、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确

的是（）o

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间

的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可

以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

38、根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主

管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是

（）o2018真题

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

【答案】：B

39、按照《民法典》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。

A.建筑物

B.构筑物

C.依法可以转让的股票

D.土地

【答案】：C

40、根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统

一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量

要求，可以制定工程建设（）。

A.国家标准和行业标准

B.国家标准或行业标准

C.行业标准和地方标准

D.行业标准和企业标准

【答案】：B

41、个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、

承租经营所得，均适用（）O

A.比例税率

B.5%〜45%的9级超额累进税率

C.5婷35%的5级全额累进税率

D.59r35%的5级超额累进税率

【答案】：D

42、按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位必须按照工程设

计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商

品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.施工技术标准

B.总监理工程师的要求

C.监理单位的要求

D.建设行政主管部匚的要求

【答案】：A

43、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥

毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲

承担的时间相应推迟

B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担

D.若乙出卖的水泥龙在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完

成时，由甲承担

【答案】：B

44、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包

单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出

何种主张来切实保护自己合法权益（）。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求确认物权

D.请求赔偿损失

【答案】：D

45、在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建

（）外，不得进行新建、扩建活动。

A.影视摄制基地

B.历史建筑

C.必要的基础设施和公共服务设施

I）.自然保护区

【答案】：C

46、某施工单位承包了某工程，该工程计划于6月15日开工，该施工

单位在5月5日与保险公司签订了建筑工程一切险，6月8日用于保险

工程的材料、设备运抵现场，实际开工日期为月20日，建设工程一切

险的起始时间为（）。

A.6月15日

B.5月5日

C.6月8日

D.6月20日

【答案】：C

47、关于赔偿损失特征的说法，错误的是（）。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定的任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】：D

48、下列案件属于专属管辖的有（）o

A.因保险合同纠纷提起的诉讼

B.因不动产纠纷提起的诉讼

C.因侵权行为提起的诉讼

D.因合同纠纷提起的纠纷

【答案】：B

49、根据《民法典》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人

继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。

A.动产交付

B.该约定生效

C.登记备案

D.动产转让合同生效

【答案】：B

50、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3

天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙

公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司

交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是（）o

A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效

B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效

C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效

D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的

合同有效

【答案】：C

51、关于行政调解的说法，正确的是（）。2017

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】：C

52、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中《甲省建筑市

场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应（）。

A.适用《甲省建筑市场管理条例》

B.适用《乙省建筑市场管理条例》

C.由国务院裁决适用哪一个

D.当事人自由协商适用哪一个

【答案】：B

53、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。2018

真题

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建

设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行

政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

【答案】：D

54、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控

制地带内从事建设活动的相关规定的是（）。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保

护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、

挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或

者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经

核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级

人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者瀑破、

钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当

征得省级文物行政部门同意

【答案】：D

55、关于法人的说法，正确的是（）。（2016）

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】：B

56、下列案件属于专属管辖的有（）。

A.因保险合同纠纷提起的诉讼

B.因不动产纠纷提起的诉讼

C.因侵权行为提起的诉讼

D.因合同纠纷提起的纠纷

【答案】：B

57、关于劳动合同的履行、变更、解除的说法，正确的有（）o

A.用人单位如果变更名称、法定代表人等事项，不影响劳动合同的履

行

B.用人单位发生合并或者分立的，新用人单位与劳动者协商一致的，

签订补充协议后，延续劳动关系

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以立即解除

合同

D.劳动者在工作期间证明不符合录用条件的，用人单位可随时解除合

同

【答案】：A

58、对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆

盖；超过（）的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：C

59、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）o

A.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期

B.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动

C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期

D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续

【答案】：B

60、甲施工企业委托乙为其购买标号为32.5MPa的水泥，乙没有买到

该标号的水泥，但是根据自己的判断购买了标号为42.5MPa的水泥。

关于这一行为后果的说法，正确的是（）。

A.甲应当买下水泥

B.甲有权拒绝收下水泥，并索回预付给乙的水泥款项

C.甲与乙共同拥有水泥的所有权

D.甲与乙共同分摊购买水泥的费用

【答案】：B

61、《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除

依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,

有权向（）提出赔偿要求。

A.上级主管部门

B.本级人民政府

C.本单位

D.监理单位

【答案】：C

62、关于合同中约定的违约金条款，下列说法正确的是（）。

A.违约方支付违约金后，非违约方仍有权要求其赔偿损失

B.约定的违约金高于造成的损失的，违约方可以请求人民法院予以减

少

C.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以

增加

D.合同中同时约定违约金和定金的，非违约方可以同时适用违约金和

定金条款

【答案】：C

63、商事仲裁具有许多特点，其中最突出的是（）。

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.灵活性

【答案】：B

64、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同,

合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前

付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业

逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起

诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个

月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个

月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个

月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个

月

【答案】：C

65、关于建设工程索赔，说法正确的是（）。

A.索赔方必须证明违约方存在过错，才可以提出索赔

B.必须证明违约行为与财产损失具有因果关系，方可索赔

C.索赔方必须证明自己采取了减损措施，才有权提出索赔

D.索赔可以适当超过违约方订立合同时合理预见的范围

【答案】：B

66、关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是（）o

A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批

C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质

D.建筑业企业资质证有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机

关提出延续申请

【答案】：A

67、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是（）。

A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并

商讨报价，给建设单位造成重大损失

B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措

施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名

工人被砸死

D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

【答案】：C

68、下列关于保证担保的说法，正确的是（）。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，带责任保证承担保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

【答案】：D

69、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，

属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】：A

70、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保,

约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最

后付款期为2010年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工

方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是

（）O

A.在2010年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2010年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后，尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付

【答案】：D

71、根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。

A.公司营业执照签发

B.申请公司设立

C.工商管理机关批准

D.组织机构代码证签发

【答案】：A

72、我国《安全生产法》规定，某现场施工人员发现脚手架有倒塌的

危险时，停止作业并撤离现场，这是从业人员所具有的（）。

A.应急处理权

B.拒绝作业权

C.紧急避险权

D.回避求救权

【答案】：C

73、某建设单位通过拍卖方式取得了一宗建设用地使用权，在签订土

地出让合同后工程开工前办理了一系列手续：①建设用地规划许可证、

②建设工程规划许可证、③土地使用权证、④施工许可证、⑤质

量安全监督手续。其中排序正确的是（）。

A.①②③④⑤

B.③①②④⑤

C.①③②⑤④

D.③①②⑤④

【答案】：D

74、根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，应予批准注册的是

（）。

A.赵某因工伤丧失了民事行为能力

B.孙某有两个执业专业，参加继续教育达到150学时，申请延续注册

C.周某申请在两个单位分别注册

D.李某已年满60岁但仍担任施工单位咨询顾问

【答案】：I）

75、一方当事人的违约行为导致工程受到10万元的损失，对方及时采

取了措施，支出费用2万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用

14万元，依据我国《民法典》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿

额为（）万元。

A.12

B.13

C.14

D.16

【答案】：D

76、（）是指根据被代理人的委托而产生的代理。

A.代理权

B.被代理人

C.委托代理

D.法定代理

【答案】：C

77、（2020年真题）关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被

代理人承担

C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承

担民事责任

D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理

【答案】：A

78、关于代理的说法，正确的是（）。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.表见代理属于无权代理，代理行为有效

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部

民事责任

【答案】：C

79、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确

的是（）。2017真题

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，必须经国务院

批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作

业的，必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，应经

核定公布该文物保护单位的人民政府批准，并在批准前征得上一级人民

政府文物行政主管部门同意

【答案】：D

80、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工

超过6个月的，建设单位应当（）手续

A.申请办理开工延期

B.重新办理开工报告的批准

C.申请办理施工许可证注销

I）.核验开工报告批准

【答案】：B

81、下列选项中，不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的

是（）。

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格

管理

C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训I,定期组织消防安全培训和消防演练

【答案】：C

82、甲公司按合同约定向乙公司提供50吨水泥，但乙公司在收货时发

现水泥的数量实为55吨。于是乙公司委托运输公司退回了多收的5吨

水泥。就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这是基于（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.不当得利之债

【答案】：C

83、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请

执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲

裁协议，申请仲裁

【答案】：D

84、根据规定，要求专业承包单位在分包工程时应具有（）。

A.施工资质

B.劳务资质

C.相应资质

D.专业承包资质

【答案】：C

85、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

【答案】：A

86、下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购

合同

D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合

同

【答案】：C

87、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质

量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承

担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承

担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：C

88、关于表见代理的说法，正确的是（）o

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.本人承担的表见代理产生的任后，可以向无权代理人追偿因理行为

而遭受的损失

C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理

【答案】：B

89、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、

刑事法律关系特有原则的是（）。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

【答案】：B

90、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由

于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2003年8月1日致函建

设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护

其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2003年4月1日

B.2003年8月1日

C.2005年4月1日

D.2005年8月1日

【答案】：D

91、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）

日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。（2015真

题）

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

92、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由

（）进行调查。

A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组

B.省级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.县级人民政府

【答案】：B

93、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人

与投标人串通投标的是（）。

A.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

B.招标人预先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

D.招标人从几名中标候选人中确定中标人

【答案】：D

94、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施

工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50

万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的

通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

【答案】：D

95、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资

质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包行为

说法正确的是（）。

A.甲公司必须报上级主管部门批准备案

B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同

D.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证

【答案】：B

96、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合

同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后

果中错误的是（）。

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系

B.如果该员工被迫究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同

D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资

【答案】：A

97、下列关于施工单位应对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验的

说法，错误的是（）o

A.施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定进行

检验

B.对于检验不合格的不得使用

C.检验结果要按规定的格式形成书面记录，并由相关的专业人员签字

D.对于合同约定由建设单位采购的，施工单位不必检验

【答案】：D

98、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方

因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）0

（2012）

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定，应予以没收

【答案】：B

99、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止

前（）个月的平均工资。

A.3

B.6

C.10

D.12

【答案】：D

100、根据《环境噪声污染防洽法》，产生环境噪声污染的企业事业单

位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报经（）批

准。

A.设区的市级以上环境保护行政主管部门

B.县级以上环境保护行政主管部门

C.县级以上公安部匚

D.当地人民政府

【答案】：B

101、根据相关规定，未经（）的证据不能作为认定案件事实的依

据。

A.认证

B.质证

C.举证

D.作证

【答案】：B

102、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程

安全事故应急救援预案。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.监理单位

D.各分包单位

【答案】：B

103、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任，说法正确的

是（）。

A.代理委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理

人负连带责任

B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成

损害的，第三人承担法律责任

C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人承

担法律责任

D.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人承担法律责

任

【答案】：A

104、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁

委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）o

（2012）

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.只能向合同履行地的人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

【答案】：C

105、发明专利权的期限为（）。

A.10年

B.15年

C.20年

D.50年

【答案】：C

106、施工总承包一级企业的净资产应在（）亿元以上。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

107、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理

过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（）。2014

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

【答案】：D

108、对于涉及（）工程的专项施工方案，'施工单位依法应当组织

专家进行论证、审查

A.地下暗挖

B.降水

C.脚手架

D.起重吊装

【答案】：A

109、如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗

力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。

A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费

B.运费由托运人承担

C.已收取运费的，托运人无权要求返还

D.运费由承运人和托运人共同承担

【答案】：A

110、（2020年真题）关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是

（）O

A.建设用地使用权只能在土地的地表设立

B.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立以

C.建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下

的使用权

D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

【答案】：D

11k民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，

必须有托人的授权，该授权属于（）

A.一般授权

B.特别授权

C.无条件授权

D.全面授权

【答案】：B

112、甲、乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会

裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也

未达成一致意见，则该仲裁协议（）o

A.无效

B.有效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

113、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）o

（2015真题）

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设

施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【答案】：A

114、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全

生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产，并处罚款

【答案】：C

115、关于投标违法行为的说法，错误的有（）0

A.同一集团成员的投标人按照该集团要求协同投标，视为串通投标

B.投标人不得以低于成本的报价竞标

C.提供虚假的项目负责人的简历属于弄虚作假骗取中标

D.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出，视为串通投标

【答案】：A

116、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达

成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人

应当在（）支付报酬。（2014）

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

【答案】：B

117、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的,

将由（）负责强制执行。

A.公安机关

B.作出决定的公安机关消防机构

C.人民法院

I）.建设行政主管部门

【答案】：B

118、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。

A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任

C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为2年

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为40年

【答案】：B

119、关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是（）。

A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定

B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭

C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定

D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员

【答案】：C

120、某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为

12000万元，则该工程的保证金应预留（）万元左右。

A.500

B.360

C.1200

D.2400

【答案】：B

121、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政

府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证

金。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A

122、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是（）。

A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准

B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性

标准的情况实施监督

C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标

准的情况实施监督

D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

【答案】：B

123、关于城市建设维护税税率的说法，正确的是（）。

A.纳税人所在地在市区的，税率为5%

B.纳税人所在地在县城的，税率为4%

C.纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%

D.纳税人所在地在镇的，税率为3%

【答案】：C

124、根据《标准化法》，关于企业标准的说法，正确的是（）。

A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准

B.企业标准可以高于国家标准

C.企业标准应当高于行业标准

D.企业标准应当与团体标准相符

【答案】：B

125、根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，对城

市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值作出了规

定，下列表述中正确的是（）。

A.土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝

B.打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝

C.结构施工阶段，夜间55分贝

D.所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间

【答案】：C

126、甲公司以其所有的一处房产作抵押，分别从乙银行和丙银行各贷

款100万元。甲公司与乙银行于6月5日签订抵押合同，6月6日办理

抵押登记；与丙银行于6月8日签订抵押合同，同日办理抵押登记。

后因甲公司无力还款，乙银行、丙银行行使抵押权，对甲公司的房产

依法拍卖，拍卖获得价款150万元。拍卖款的分配方案应为（）。

A.乙银行分得75万元；丙银行分得75万元

B.乙银行分得100万元；丙银行分得50万元

C.丙银行分得100万元；乙银行分得50万元

D.内银行分得80万元；乙银行分得70万元

【答案】：B

127、下列各项中，关于仲裁员的产生，说法不正确的是（）。

A.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托

仲裁委员会主任指定1名仲裁员

B.第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定,

首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生

C.当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者

共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员

D.当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选

定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

【答案】：B

128、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建

设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

【答案】：C

129、根据《中华人民共和国合同法》，关于代位权行使的说法，正确

的是（）。

A.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人

B.代位权是债权人行使的抗辩权

C.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权

D.债权人自己承担行使代位权的必要费用

【答案】：C

130、关于建造师变更注册的说法，正确的是（）。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承

担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动证明

【答案】：D

13k施工单位2月1日向厂家询价购买一台设备，厂家2月5日

报价为10万元/台，限7天订货。施工单位2月20日表示同意订

货。下列说法中正确的是（）o

A.厂家发出的要约已经失效

B.厂家在要约有效期内可以通知撤销要约

C.施工单位同意订货的意思表示是承诺

D.厂家的报价为要约邀请

【答案】：A

132、关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）（2013）

A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

C.对各类能源消耗实行分类计量和统计

D.对能源消费应实行包费制

【答案】：D

133、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，

不久甲公司交货，乙公司收获后付款。乙公司在使用中发现货物质量

有问题，诉讼至法院。根据我国《民法典》的规定，下列表述中，正

确的是（）。

A.合同无效，已履行部分双方返还

B.合同无效，但已履行部分双方不再返还

C.合同未成立，已履行部分双方相互返还

D.合同成立，甲公司承担违约责任

【答案】：D

134、《民法典》所称的不可抗力是指（）。

A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况

D.能够预见、可以避免但不能克服的客观情况

【答案】：A

135、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂

健，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用

B.建设单位维修并承担费用

C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

【答案】：A

136、关于建设工程分包的说法，正确的是（）o

A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可

B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包

C.建设工程主体结构的施工可以分包

D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人

【答案】：A

137、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防

安全第一责任人是其（）。（2015）

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

138、某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢斯复检结果尚未出来，监理

未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后

钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确

的是（）。

A.由建设单位承担全部责任

B.由监理单位承担主要责任

C.由建设单位和监理单位承担全部责任

D.由施工单位承担主要责任

【答案】：D

139、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达

成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元,

乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行

协议的约定。下列说法中，正确的是（）。

A.甲可向法院申请诙复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

【答案】：A

140,某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直

接经济损失，应当认定为（）。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

【答案】：B

141、根据《民法典》的规定，下列关于代理的说法中，错误的是

（）。

A.委托代理又称“指定代理”或“意定代理”

B.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

C.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

【答案】：A

142、仲裁协议应当具备的内容是（）。

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

I）.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【答案】：B

143、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.仅供本团体成员约定采用

B.由社会团体协调相关市场主体共同制定

C.技术要求不得高于强制性国家标准

D.应当免费向社会公开标准文本

【答案】：B

144、某建筑工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一

致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前

李某每月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而建筑工程公司认为

是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定,

下列说法正确的是（）o

A.建筑工程公司无需给予李某任何经济补偿

B.建筑工程公司应当给予李某5600元经济补偿

C.建筑工程公司应当给予李某6000元经济补偿

D.建筑工程公司应当给予李某7200元经济补偿

【答案】：C

145、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合低成

员的行为中正确的（）

A.该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标

B.该联合体成员签订共同投标协议

C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

I）.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人

【答案】：B

146、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两

个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位

同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】：D

147、某分包单位在进行装饰工程时未按规定搭设外围脚手架，被总承

包单位安全生产管理人员及时发现予以制止，并要求整改，但分包单位

一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳坍塌造成安全事故，则该安全

事故应由（）。

A.总承包承担责任

B.分包单位承担主要责任

C.总承包单位和分包单位承担连带责任

D.分包单位承担责任

【答案】：B

148、《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权

的担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的

（）o

A.5%

B.10%

C.20%

D.25%

【答案】：C

149、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说

法，正确的是（）。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护

范围

【答案】：D

150、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据,

该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完

整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.60

D.45

【答案】：D

151、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起

解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于

（）前以书面形式通知张某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

【答案】：C

152、材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急

需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运

输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项

中正确的是（）。

A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力

B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担

C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更

D.材料商行使的是合同的任意变更权

【答案】：D

153、某小区工程在险收时，发现屋面楼板出现裂缝，后经鉴定确认由

于设计混凝土配筋不符合要求造成的，贝ij（）。

A.应由施工单位承抵维修责任，施工单位维修后，向设计单位索赔

B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔

C.应由设计单位负责维修和承担费用

D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

【答案】：D

154、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》规定，下列关于工程垫资的处理，错误的是（）o

A.当事人对垫资和垫资利息有约定的，按照约定返还垫资及其利息

B.约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利

率

C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

D.当事人对垫资利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类

贷款利率支付

【答案】：D

155、抵押权、质权、留置权都属于（）。

A.所有权

B.自物权

C.担保物权

D.用益物权

【答案】：C

156、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、

直辖市行政区域贮存、处置的，应当向（）。

A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请

B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请

C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管

部门提出申请

D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管

部门提出申请

【答案】：D

157、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018

年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险

合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为

同年8月10Bo该建筑工程一切险保险责任的起始日期为（）o

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】：C

158、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是

（）O

A.法庭辩论终结前

B.开庭审理前

C.法院作出判决前

D.最后陈述前

【答案】：C

159、2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月

12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局

收到该文件。201426月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决

定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。2017

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

【答案】：C

160、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，

乙银行要求甲市政工程公司提供担保，