二零二五年度基坑支护安全防护分包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度基坑支护安全防护分包协议合同编号_________一、合同主体3.其他相关方：二、合同前言2.1背景本合同旨在明确甲方与乙方在2024年度基坑支护安全防护分包工作中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，保障施工现场人员生命财产安全。2.2目的本合同的目的是为了规范基坑支护安全防护分包工作，确保施工过程中的安全防护措施得到有效落实，降低事故发生风险，提高工程质量和效益。三、定义与解释3.1专业术语本合同中所涉及的专业术语如下：（1）基坑支护：指在地下工程开挖过程中，为防止基坑发生坍塌、滑坡等事故，采取的一系列工程技术措施。（2）安全防护：指在施工现场采取的各种措施，以保障施工现场人员生命财产安全。3.2关键词解释（1）甲方：指委托乙方进行基坑支护安全防护分包的施工方。（2）乙方：指接受甲方委托，负责实施基坑支护安全防护分包工作的施工单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成基坑支护安全防护分包工作。（2）甲方有权对乙方的工作进度、质量、安全等方面进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款项。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成基坑支护安全防护分包工作。（2）乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规和施工现场操作规程，确保施工安全。（3）乙方应接受甲方对施工进度、质量、安全等方面的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，在甲方指定的地点，按照甲方要求的时间、质量和进度完成基坑支护安全防护分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同期限届满；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知另一方；（2）双方在接到终止合同通知后，应在15日内完成合同终止手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应立即停止施工，并将施工现场清理干净；（2）双方应按照合同约定，办理工程结算手续；（3）合同终止后，乙方应按照甲方要求，办理相关手续，退还甲方已支付的工程款项。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下：（1）施工费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费等。（2）管理费用：包括但不限于项目管理费、协调费、监督费等。（3）利润：按照合同约定比例计算。（4）其他费用：根据实际情况发生的其他费用。7.2支付方式乙方应按照甲方指定的支付方式进行结算，具体如下：（1）乙方提交发票、工程进度报告等凭证，甲方审核无误后支付。（2）甲方可根据实际情况，采取分期支付或按月支付的方式。7.3支付时间（1）施工费用：在工程进度达到约定节点后，甲方应在收到乙方提交的凭证之日起15个工作日内支付。（2）管理费用：在工程进度达到约定节点后，甲方应在收到乙方提交的凭证之日起15个工作日内支付。（3）利润：在工程完工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的凭证之日起15个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项时，按照合同约定的支付方式，将款项直接支付至乙方指定的账户。（2）乙方应确保提供的发票、工程进度报告等凭证真实、合法、有效。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的千分之五。（2）甲方未按时提供施工图纸、技术资料等，导致乙方无法按期完成工程的，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。（2）乙方在施工过程中，违反国家有关安全生产法律法规，导致事故发生的，乙方应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的计算方法：按实际损失计算，或按合同约定的赔偿标准计算。（2）赔偿方式：违约方应按照约定的赔偿方式，向受损方支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的工程图纸、技术资料、商业秘密等。（2）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）双方应严格遵守保密条款，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。（2）双方应采取必要的保密措施，防止保密内容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、罢工等社会异常事件；（3）政府行为，如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取必要的措施减少损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工无法继续；（2）政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或委托他人履行本合同。12.2不得转让的情形（1）法律法规禁止转让的情形；（2）涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中的安全、质量、进度等方面的监督权。（2）甲方保留对乙方施工过程中出现的问题进行整改、停工等权利。13.2特殊权力保留（1）在发生不可抗力事件时，甲方保留决定是否继续施工的权利。（2）在乙方违反合同约定时，甲方保留解除合同的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。（2）合同的修改和补充，应作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的协助，确保工程顺利进行。（2）乙方应配合甲方进行工程验收、工程结算等工作。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，解决施工过程中的问题。（2）双方应保持沟通渠道畅通，及时反馈施工信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于基坑支护安全防护分包的全部协议，取代了之前所有书面或口头协议。16.3增减条款任何增减条款，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.基坑支护安全防护分包协议书2.施工图纸及技术资料3.工程量清单及报价单4.施工进度计划表5.付款进度计划表6.安全生产责任书7.保密协议8.争议解决协议9.不可抗力事件记录表10.其他双方认为需要附件的材料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用。未按时提供施工图纸、技术资料等。2.乙方违约：未按合同约定完成工程。违反国家有关安全生产法律法规，导致事故发生。违约行为的认定：违约行为应以书面形式通知对方，并要求其在规定期限内整改。若违约方未在规定期限内整改，视为违约行为成立。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.保密协议：指双方就保密内容达成的一致协议，约定保密期限和保密履行方式。4.安全生产责任书：指施工单位与甲方就安全生产责任达成的一致协议，明确双方在安全生产方面的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题，影响工程进度。解决办法：及时召开协调会议，共同研究解决方案，必要时可邀请专家进行技术指导。2.问题：乙方施工质量不符合要求。解决办法：要求乙方进行整改，若整改后仍不符合要求，可考虑解除合同。3.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方可向甲方发出书面催款通知，若甲方仍不支付，可采取法律手段维护自身权益。4.问题：发生不可抗力事件，导致工程无法继续。解决办法：双方应按照合同约定，协商处理因不可抗力事件导致的合同终止或延期履行。5.问题：合同执行过程中出现争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义：第三方是指在基坑支护安全防护分包协议中，由甲方或乙方邀请或推荐的，提供专业服务或资源的独立法人或其他组织。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务或资源，确保工程顺利进行。3.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方或乙方提供必要的协助和配合。（2）第三方有权在合同约定的范围内，对工程进度、质量、安全等方面进行监督。4.第三方义务：（1）第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。（2）第三方应保守甲方或乙方的商业秘密。5.第三方违约责任：第三方若违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料等。（3）乙方有权要求甲方在发生不可抗力事件时，提供必要的协助。2.乙方利益条款：（1）乙方有权在工程完工后，获得甲方支付的利润。（2）乙方有权在工程过程中，根据实际情况调整施工方案。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料等的，应承担相应的责任。（3）甲方在工程过程中，不得擅自修改乙方施工方案。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：（1）甲方有权对乙方的工作进度、质量、安全等方面进行监督检查。（2）甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。（3）甲方有权在乙方违约时，采取相应的措施。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权在工程完工后，验收工程质量。（2）甲方有权在工程过程中，根据实际情况调整施工方案。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金。（2）乙方在施工过程中，违反国家有关安全生产法律法规的，应承担相应的法律责任。（3）乙方不得擅自修改甲方提供的施工图纸、技术资料等。全文完。二零二四年度基坑支护安全防护分包协议2本合同目录一览1.1协议双方基本信息1.2协议签订日期及生效日期1.3协议期限1.4工程概况1.5投资规模1.6质量要求1.7安全生产要求1.8付款方式及进度1.9技术支持及服务1.10保密条款1.11违约责任1.12争议解决方式1.13协议解除条件1.14其他约定事项1.15合同附件第一部分：合同如下：1.1协议双方基本信息1.1.1分包方：名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.1.2总包方：名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.1.3项目名称：项目1.1.4项目地点：市区街道1.1.5项目工期：自2024年1月1日至2024年12月31日1.2协议签订日期及生效日期1.2.1协议签订日期：2024年1月10日1.2.2协议生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.3协议期限1.3.1本协议有效期为一年，自2024年1月10日至2025年1月9日1.4工程概况1.4.1工程名称：基坑支护工程1.4.2工程规模：平方米1.4.3工程内容：基坑支护、安全防护设施安装及维护1.5投资规模1.5.1本工程投资规模为人民币万元1.6质量要求1.6.1工程质量应符合国家及行业标准1.6.2工程验收标准：合格1.6.3工程质量保证期：自工程验收合格之日起一年1.7安全生产要求1.7.1分包方应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准进行施工1.7.2分包方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全生产1.7.3分包方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改1.8付款方式及进度1.8.1付款方式：按月进度支付，每月支付上个月完成工程量的%1.8.2付款进度：1.8.2.12024年1月：支付上月完成工程量的%1.8.2.22024年2月：支付上月完成工程量的%1.8.2.3以此类推，直至工程完工1.9技术支持及服务1.9.1总包方应向分包方提供必要的技术支持及服务1.9.2分包方在施工过程中遇到技术问题，应及时向总包方汇报，并接受总包方的指导1.10保密条款1.10.1双方对本协议内容及项目信息负有保密义务1.10.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露本协议内容及项目信息1.11违约责任1.11.1如分包方未按约定完成工程，总包方有权解除本协议，并要求分包方承担违约责任1.11.2如总包方未按约定支付工程款，分包方有权要求总包方支付违约金，并解除本协议1.12争议解决方式1.12.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决1.12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼1.13协议解除条件1.13.1因不可抗力导致本协议无法履行时，双方均可解除本协议1.13.2分包方严重违反本协议约定，经总包方书面通知后，总包方有权解除本协议1.14其他约定事项1.14.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决1.14.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力1.15合同附件1.15.1本合同附件包括但不限于：1.15.1.1施工图纸1.15.1.2技术规范1.15.1.3工程量清单1.15.1.4其他相关文件1.8付款方式及进度1.8.1付款方式：本工程款采用分阶段支付，具体支付节点如下：1.8.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，分包方提供相关资料，总包方支付合同总额的20%作为预付款。1.8.1.2进度款：按月支付，每月末根据分包方提交的工程进度报告及现场签证确认的工程量，支付当月完成工程量的80%。1.8.1.3结算款：工程竣工验收合格后，30个工作日内，分包方提供最终结算报告及资料，总包方支付结算款的95%。1.8.1.4保修金：剩余5%的工程款作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。1.9技术支持及服务1.9.1总包方应提供必要的技术图纸、施工规范、施工方案等技术文件。1.9.2总包方应在施工过程中对分包方的施工质量、安全、进度进行监督检查。1.9.3总包方应配合分包方解决施工过程中遇到的技术难题。1.10保密条款1.10.1双方对本协议涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密内容负有保密义务。1.10.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。1.10.3保密义务在本协议终止后仍然有效。1.11违约责任1.11.1分包方未按合同约定完成工程或提供不合格产品，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。1.11.2总包方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。1.11.3双方因违约造成对方损失的，应承担赔偿责任。1.12争议解决方式1.12.1双方发生争议时，应友好协商解决。1.12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。1.13协议解除条件1.13.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行或履行成本过高时，双方可协商解除合同。1.13.2分包方严重违反合同约定，经总包方书面通知后仍不改正的，总包方有权解除合同。1.13.3总包方未按时支付工程款，分包方有权解除合同。1.14其他约定事项1.14.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。1.14.2本协议的修改和补充，需经双方协商一致，并以书面形式签署。1.14.3本协议的附件与本协议具有同等法律效力。1.15合同附件1.15.1本合同附件包括但不限于：1.15.1.1本合同副本1.15.1.2施工图纸及技术规范1.15.1.3进度计划表1.15.1.4付款计划表1.15.1.5其他双方约定的文件第二部分：第三方介入后的修正1.15.1第三方介入的概念与范围1.15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、保险机构、法律顾问等。1.15.1.2第三方介入的目的在于监督工程质量、安全、进度，提供专业服务，或协助解决合同履行中的问题。1.15.2第三方介入的引入方式1.15.2.1第三方的引入应经甲乙双方协商一致，并在合同中明确。1.15.2.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉及服务费用等因素。1.15.3第三方的责任与权利1.15.3.1.1获得甲乙双方提供的必要信息及资料。1.15.3.1.2对施工现场进行监督、检查。1.15.3.1.3向甲乙双方提出改进建议或意见。1.15.3.1.4依法维护自身合法权益。1.15.3.2.1按照合同约定和行业标准，独立、客观、公正地履行职责。1.15.3.2.2对其提供的专业服务负责，确保服务质量。1.15.3.2.3遵守国家法律法规，维护甲乙双方的合法权益。1.15.4第三方与其他各方的划分说明1.15.4.1第三方与甲乙双方的关系为服务与被服务关系，第三方应独立于甲乙双方，不得偏袒任何一方。1.15.4.2第三方在合同履行过程中，应接受甲乙双方的监督，并对其工作进行评价。1.15.5第三方的责任限额1.15.5.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、性质及潜在风险进行评估，并在合同中明确。1.15.5.2第三方的责任限额不得超过合同总价的%，且不得低于法定最低责任限额。1.15.5.3.1第三方的专业能力及信誉。1.15.5.3.2服务项目的复杂程度及风险。1.15.5.3.3行业惯例及市场行情。1.15.6第三方介入的费用承担1.15.6.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。1.15.6.2第三方介入的费用可从工程款中直接扣除，或由甲乙双方另行支付。1.15.7第三方介入的终止1.15.7.1第三方介入的终止应经甲乙双方协商一致，并在合同中明确。1.15.7.2第三方介入的终止，不影响本合同其他条款的效力。1.15.8第三方介入的争议解决1.15.8.1第三方介入过程中发生的争议，应由第三方与甲乙双方协商解决。1.15.8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.15.9第三方介入的保密义务1.15.9.1第三方在合同履行过程中，对甲乙双方的商业秘密、技术秘密、财务信息等负有保密义务。1.15.9.2未经甲乙双方同意，第三方不得向任何第三方泄露保密信息。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：包含工程设计的详细图纸、技术参数、材料规格、施工工艺等。说明：施工图纸是施工的依据，技术规范是确保工程质量的标准。2.进度计划表详细要求：明确工程各阶段的开始和结束时间，包括关键节点。说明：进度计划表是监控工程进度的工具，确保工程按时完成。3.付款计划表详细要求：列出各付款节点、金额及支付条件。说明：付款计划表是确保工程款按时支付的重要文件。4.