2025广东省建设工程标准施工合同

合同编号：鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程总投资：第二条合同价格2.1本合同工程造价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价为一次性包死价格，不再调整。2.3乙方应向甲方提供正式的工程结算报告，甲乙双方按照本合同约定的计价方式进行工程结算。第三条合同工期3.1合同约定的工期为天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如有延期，应当按照违约责任约定承担相应的违约责任。第四条合同的履行4.1甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付合同价款。4.2乙方应按照约定的标准、质量和进度要求完成工程施工，并保证工程安全。4.3乙方应按照约定的方式向甲方提供工程资料和验收报告。4.4甲方应按照约定的方式对乙方进行工程验收。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的标准、质量和进度要求完成工程的，甲方有权要求乙方承担违约责任。5.2甲方未按照约定的时间和方式向乙方支付合同价款的，乙方有权要求甲方承担违约责任。第六条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应按照约定的标准、质量和进度要求完成工程施工，并保证工程安全。如果乙方未按照约定的要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。解决办法：甲方可以要求乙方在规定的时间内整改并达到合同约定的标准，如果乙方仍未能按照要求完成工程，甲方可以按照合同约定要求乙方承担违约责任。2.合同价格：乙方应向甲方提供正式的工程结算报告，甲乙双方按照本合同约定的计价方式进行工程结算。解决办法：如果乙方未能按照约定提供工程结算报告或者结算报告不符合合同约定，甲方可以要求乙方重新提供或者按照合同约定的方式进行工程结算。3.合同工期：乙方应当按照约定的工期完成工程，如有延期，应当按照违约责任约定承担相应的违约责任。解决办法：如果乙方延期完成工程，甲方可以要求乙方按照违约责任约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金或者赔偿因延期造成的损失。法律名词及名词解释：1.合同法：合同法是调整合同关系的法律规范总称，规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等法律行为及其法律后果。2.建筑法：建筑法是调整建筑活动中各方权利义务关系的法律规范总称，规定了建筑活动的管理、建筑工程的施工、验收和质量安全等方面的法律要求。3.违约责任：违约责任是指当一方未履行合同约定的义务时，应承担的法律责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.工程结算：工程结算是指根据工程实际完成情况，按照合同约定的计价方式，对工程价款进行计算和支付的过程。5.工期延期：工期延期是指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。应用场合：1.适用于广东省内的各类建设工程项目。2.适用于施工单位与工程项目业主之间就建设工程的施工任务签订的合同。3.适用于明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应友好协商确定变更后的合同价款。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法按约定进度进行，双方应根据实际情况协商确定延期时间和责任承担。3.工程保险：乙方应按照甲方的要求办理工程保险，并将保险单副本交给甲方备案。4.工程质量保修：乙方应按照合同约定对完成的工程进行质量保修，并承担保修期间发生的维修费用。5.知识产权保护：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担