2025年度数据中心建设与运维标前合作协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心建设与运维标前合作协议本合同目录一览1.合同订立背景与依据1.1项目背景1.2政策法规依据1.3技术标准规范2.合作双方基本信息2.1合作方A2.1.1企业名称2.1.2法定代表人2.1.3注册地址2.1.4联系方式2.2合作方B2.2.1企业名称2.2.2法定代表人2.2.3注册地址2.2.4联系方式3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.项目建设与运维范围4.1建设范围4.2运维范围4.3服务期限5.合作双方的权利与义务5.1合作方A的权利与义务5.1.1投资建设责任5.1.2质量保证责任5.1.3竣工验收责任5.2合作方B的权利与义务5.2.1运维保障责任5.2.2技术支持责任5.2.3安全管理责任6.项目投资与资金筹措6.1投资总额6.2投资构成6.3资金筹措方式7.项目建设进度安排7.1项目建设阶段划分7.2各阶段时间节点7.3进度控制措施8.项目质量控制与验收8.1质量控制标准8.2验收程序8.3验收标准9.项目安全管理与应急处理9.1安全管理制度9.2应急预案9.3责任追究10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.知识产权11.1知识产权归属11.2侵权责任12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3争议解决机构13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同解除14.合同附件14.1附件一：项目可行性研究报告14.2附件二：项目设计文件14.3附件三：项目施工合同14.4附件四：项目验收报告14.5附件五：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同订立背景与依据1.1项目背景本合同项目为2025年度数据中心建设与运维项目，旨在提升我国数据中心的建设水平和运维能力，满足日益增长的数字化业务需求。1.2政策法规依据本合同项目依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规制定。1.3技术标准规范本合同项目遵循《数据中心设计规范》、《数据中心运维规范》等国家及行业标准。2.合作双方基本信息2.1合作方A2.1.1企业名称：科技有限公司2.1.2法定代表人：2.1.3注册地址：省市区路号2.2合作方B2.2.1企业名称：数据中心有限公司2.2.2法定代表人：2.2.3注册地址：省市区路号3.项目概述3.1项目名称：2025年度数据中心建设与运维项目3.2项目地点：省市区3.3项目规模：建设规模为平方米，设计容量为台服务器3.4项目内容：包括数据中心基础设施建设、设备采购、安装调试、运维服务等内容4.项目建设与运维范围4.1建设范围：数据中心基础设施建设、设备采购、安装调试等4.2运维范围：数据中心设备运行维护、安全保障、故障处理等4.3服务期限：自合同签订之日起至2028年12月31日5.合作双方的权利与义务5.1合作方A的权利与义务5.1.1投资建设责任：负责项目投资、建设及验收工作5.1.2质量保证责任：确保项目建设质量符合国家标准和合同约定5.1.3竣工验收责任：组织竣工验收，并负责办理相关手续5.2合作方B的权利与义务5.2.1运维保障责任：负责数据中心设备的运维工作，确保设备正常运行5.2.2技术支持责任：提供必要的技术支持，解决运维过程中的问题5.2.3安全管理责任：负责数据中心的安全管理工作，确保数据安全6.项目投资与资金筹措6.1投资总额：亿元人民币6.2投资构成：包括设备采购、安装调试、运维服务等方面的投资6.3资金筹措方式：合作方A负责项目投资，合作方B负责运维服务费用7.项目建设进度安排7.1项目建设阶段划分：分为前期准备、主体建设、设备安装、调试验收四个阶段7.2各阶段时间节点：前期准备阶段为2025年1月至2025年3月，主体建设阶段为2025年4月至2025年10月，设备安装阶段为2025年11月至2025年12月，调试验收阶段为2026年1月至2026年3月7.3进度控制措施：建立项目进度管理机制，定期召开项目进度会议，确保项目按计划推进8.项目质量控制与验收8.1质量控制标准8.1.1建设工程应符合国家现行相关标准、规范和设计文件的要求。8.1.2设备、材料应符合国家规定的质量标准，并具备合格证明文件。8.1.3施工过程应严格执行施工方案和操作规程，确保施工质量。8.2验收程序8.2.1项目建设完成后，由合作方A组织验收。8.2.2验收前，合作方B应向合作方A提交完整的验收资料。8.2.3验收过程中，双方应共同检查工程质量，确认无误后签署验收报告。8.3验收标准8.3.1建设工程应达到设计要求，功能完善，性能稳定。8.3.2设备安装应牢固，连接可靠，功能正常。8.3.3运维系统应运行稳定，能够满足日常业务需求。9.项目安全管理与应急处理9.1安全管理制度9.1.1建立健全安全管理制度，明确各级人员的安全责任。9.1.2定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。9.2应急预案9.2.1制定应急预案，包括火灾、自然灾害、设备故障等突发事件的应对措施。9.2.2定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。9.3责任追究9.3.1发生安全事故，应根据事故原因和责任追究制度进行处理。9.3.2违反安全规定，造成安全事故的，应承担相应的法律责任。10.保密条款10.1保密内容10.1.1项目的商业秘密、技术秘密和运营数据。10.1.2双方在合作过程中知悉的对方商业秘密。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至项目终止后五年。10.2.2在保密期限内，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。10.3违约责任10.3.1违反保密条款，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。11.知识产权11.1知识产权归属11.1.1项目中产生的知识产权归合作方A所有。11.1.2合作方B在项目实施过程中产生的知识产权，如无特殊约定，归合作方B所有。11.2侵权责任11.2.1如发生知识产权侵权行为，侵权方应立即停止侵权行为，并承担相应的法律责任。12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.1.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.1.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。12.2争议解决方式12.2.1双方应友好协商解决合同争议。12.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同文本并加盖公章。13.1.2合同经双方签字盖章后生效。13.2合同变更13.2.1合同变更需经双方书面同意，并签署变更协议。13.3合同解除13.3.1如一方违约，另一方有权解除合同。13.3.2合同解除后，双方应按照约定处理已发生事项。14.合同附件14.1附件一：项目可行性研究报告14.2附件二：项目设计文件14.3附件三：项目施工合同14.4附件四：项目验收报告14.5附件五：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，指除合作方A、合作方B以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于咨询机构、监理单位、设备供应商、技术服务提供商等。15.2第三方介入的情形15.2.1在项目实施过程中，如需引入第三方提供专业服务或协助，经合作方A、合作方B协商一致，可引入第三方介入。15.3第三方责任15.3.1第三方在项目中的责任范围、权利和义务，应在合同中明确约定。15.3.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的相关规定。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额由合作方A、合作方B在合同中约定，并在第三方合同中明确。15.4.2第三方责任限额不得超过本合同约定的合作方A、合作方B各自应承担的责任限额。16.第三方合同16.1.1第三方的基本信息，包括名称、法定代表人、注册地址等。16.1.2第三方在项目中的责任范围、权利和义务。16.1.3第三方责任限额。16.1.4第三方违约责任。16.1.5合同生效、变更与解除。16.1.6争议解决方式。16.2第三方合同签订程序16.2.1合作方A、合作方B应共同与第三方协商签订第三方合同。16.2.2第三方合同签订后，合作方A、合作方B应及时将第三方合同副本发送给对方。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与合作方A的划分：17.1.1第三方在项目中的服务或协助，应满足合作方A的要求，并接受合作方A的监督和管理。17.1.2第三方在履行合同过程中，如违反本合同规定，合作方A有权要求第三方承担责任。17.2第三方与合作方B的划分：17.2.1第三方在项目中的服务或协助，应满足合作方B的要求，并接受合作方B的监督和管理。17.2.2第三方在履行合同过程中，如违反本合同规定，合作方B有权要求第三方承担责任。17.3第三方与其他各方的划分：17.3.1第三方与其他各方的关系，应依据本合同及相关法律法规确定。17.3.2第三方在项目中的行为，应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的相关规定。18.第三方介入的审批程序18.1合作方A、合作方B在引入第三方介入前，应提交第三方介入申请，经双方协商一致后，方可引入第三方介入。18.2.1第三方的名称、法定代表人、注册地址等基本信息。18.2.2第三方在项目中的责任范围、权利和义务。18.2.3第三方责任限额。18.2.4第三方合同草案。18.2.5第三方介入的必要性及合理性说明。18.3第三方介入申请的审批：18.3.1合作方A、合作方B在收到第三方介入申请后，应在十个工作日内进行审批。18.3.2审批通过后，合作方A、合作方B应与第三方签订第三方合同。19.第三方介入的监督与管理19.1合作方A、合作方B应加强对第三方介入的监督与管理，确保第三方履行合同义务。19.2第三方在项目中的服务或协助，应接受合作方A、合作方B的监督和检查。19.3第三方在履行合同过程中，如存在违规行为，合作方A、合作方B有权要求第三方改正或承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告要求：详细阐述项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、经济效益分析等。说明：本附件为项目决策的重要依据。2.附件二：项目设计文件要求：包括总体设计、详细设计、设备选型、施工图等。说明：本附件为项目建设和施工的指导文件。3.附件三：项目施工合同要求：明确施工方的责任、义务、工期、质量标准、验收程序等。说明：本附件为项目施工过程中的重要合同。4.附件四：项目验收报告要求：详细记录项目验收过程、结果、存在问题及整改措施。说明：本附件为项目验收的重要文件。5.附件五：项目运维服务合同要求：明确运维服务内容、服务标准、服务期限、费用等。说明：本附件为项目运维服务的重要合同。6.附件六：第三方合同要求：明确第三方在项目中的责任、义务、权利、费用等。说明：本附件为第三方介入项目的重要合同。7.附件七：项目变更记录要求：详细记录项目变更的原因、内容、影响、审批过程等。说明：本附件为项目变更管理的重要文件。8.附件八：项目进度报告要求：定期报告项目进度、存在问题、解决措施等。说明：本附件为项目进度管理的重要文件。9.附件九：项目安全检查报告要求：详细记录项目安全检查结果、存在问题、整改措施等。说明：本附件为项目安全管理的重要文件。10.附件十：项目验收合格证明要求：明确项目验收合格的时间、地点、参与人员等。说明：本附件为项目验收合格的重要证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：合作方A、合作方B未能按照合同约定履行其义务。责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：合作方A未能按时提供项目资金，导致项目进度延误，应支付违约金。2.违约行为：第三方未能按照合同约定履行其义务。责任认定标准：第三方应承担违约责任，违约金及赔偿损失由合作方A、合作方B根据合同约定承担。示例：第三方未能按期完成设备安装，导致项目进度延误，应支付违约金，并承担由此产生的损失。3.违约行为：合作方A、合作方B或第三方违反国家法律法规、行业标准及本合同的相关规定。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于行政处罚、刑事责任等。示例：合作方B违反数据安全法，泄露项目数据，应承担相应的法律责任。4.违约行为：合作方A、合作方B或第三方在项目实施过程中发生安全事故。责任认定标准：根据事故原因和责任追究制度，追究相关方的责任。示例：因第三方施工不当导致安全事故，第三方应承担主要责任。全文完。2025年度数据中心建设与运维标前合作协议1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同当事人第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容第三章建设阶段3.1设计要求3.2施工方案3.3工程进度3.4质量要求3.5安全管理第四章运维阶段4.1运维范围4.2运维标准4.3运维服务内容4.4运维人员配置4.5运维费用第五章技术支持与培训5.1技术支持内容5.2技术支持方式5.3培训内容5.4培训方式第六章项目管理6.1项目组织架构6.2项目管理职责6.3项目沟通机制6.4项目变更管理6.5项目风险管理第七章费用及支付7.1合同总价7.2费用构成7.3支付方式7.4支付时间第八章知识产权8.1知识产权归属8.2保密条款8.3技术成果分享第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一章合同生效、变更与终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止第十二章其他约定12.1合同解除12.2合同解除条件12.3合同解除程序第十三章合同附件13.1附件一：项目需求书13.2附件二：技术方案13.3附件三：人员配置表13.4附件四：费用明细表第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署当事人合同编号2025DZJSYWXHBXHP_________第一章合同概述1.1合同背景1.1.1项目背景：为满足公司业务发展需求，提高数据中心的计算能力和存储能力，经双方友好协商，决定共同投资建设数据中心。1.1.2项目必要性：数据中心的建设对于提高公司数据处理的效率、保障数据安全具有重要意义。1.2合同目的1.2.1明确双方在数据中心建设与运维过程中的权利、义务和责任。1.2.2确保数据中心建设项目的顺利进行，实现双方利益最大化。1.3合同当事人1.3.1甲方：[甲方全称]1.3.2乙方：[乙方全称]第二章项目概述2.1项目名称2.1.1[项目名称]2.2项目地点2.2.1[项目具体地址]2.3项目规模2.3.1[数据中心规模，如：服务器数量、存储容量等]2.4项目内容2.4.1[数据中心建设内容，如：硬件设施、软件系统等]第三章建设阶段3.1设计要求3.1.1[设计标准、规范、要求等]3.2施工方案3.2.1[施工方案，包括施工步骤、施工工艺等]3.3工程进度3.3.1[工程进度计划，包括各阶段完成时间]3.4质量要求3.4.1[质量标准，包括硬件设备、软件系统等]3.5安全管理3.5.1[安全管理制度，包括施工安全、人员安全等]第四章运维阶段4.1运维范围4.1.1[运维服务范围，包括硬件、软件、网络等]4.2运维标准4.2.1[运维服务质量标准，包括故障处理时间、服务质量等]4.3运维服务内容4.3.1[运维服务具体内容，如：故障处理、系统监控等]4.4运维人员配置4.4.1[运维人员配置要求，包括技术能力、经验等]4.5运维费用4.5.1[运维费用构成，包括人员费用、设备费用等]第五章技术支持与培训5.1技术支持内容5.1.1[技术支持具体内容，如：软件升级、硬件维修等]5.2技术支持方式5.2.1[技术支持方式，如：电话、现场等]5.3培训内容5.3.1[培训具体内容，如：操作培训、故障分析等]5.4培训方式5.4.1[培训方式，如：集中培训、在线培训等]第六章项目管理6.1项目组织架构6.1.1[项目组织架构图及职责分工]6.2项目管理职责6.2.1[甲方职责，如：监督、协调等]6.2.2[乙方职责，如：执行、报告等]6.3项目沟通机制6.3.1[沟通方式，如：定期会议、报告制度等]6.4项目变更管理6.4.1[变更管理流程，如：变更申请、审批等]6.5项目风险管理6.5.1[风险识别，如：技术风险、市场风险等]6.5.2[风险应对措施，如：应急预案、风险管理计划等]第七章费用及支付7.1合同总价7.1.1[合同总价，包括建设费用和运维费用]7.2费用构成7.2.1[建设费用构成，如：硬件设备、软件系统等]7.2.2[运维费用构成，如：人员费用、设备费用等]7.3支付方式7.3.1[付款方式，如：分期付款、按月支付等]7.3.2[付款时间，如：每月初、每季度初等]7.4支付时间7.4.1[具体支付时间安排，如：合同签订后一个月内支付首期款等]第八章知识产权8.1知识产权归属8.1.1甲方提供的所有技术资料、软件系统等知识产权归甲方所有。8.1.2乙方在合作过程中产生的技术成果，除双方另有约定外，归乙方所有。8.2保密条款8.2.1双方对本协议内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.3技术成果分享8.3.1双方同意在项目完成后，根据项目实际情况，对技术成果进行合理分享。第九章违约责任9.1违约行为9.1.1任何一方违反本协议的约定，均构成违约行为。9.2违约责任9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额根据违约行为对对方造成的实际损失确定。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。10.2争议解决机构10.2.1[仲裁委员会名称]10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序按照[仲裁委员会]的仲裁规则进行。第十一章合同生效、变更与终止11.1合同生效11.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更11.2.1合同的任何变更，均需双方书面同意，并签订书面变更协议。11.3合同终止a)合同约定的期限届满；b)双方协商一致解除合同；c)因不可抗力导致合同无法履行；d)一方严重违约，另一方解除合同。第十二章其他约定12.1合同解除12.1.1合同解除需按照第十一章的规定进行。12.2合同解除条件12.2.1合同解除条件包括但不限于：a)一方违约；b)不可抗力；c)双方协商一致。12.3合同解除程序12.3.1合同解除程序按照第十一章的规定进行。第十三章合同附件13.1附件一：项目需求书13.2附件二：技术方案13.3附件三：人员配置表13.4附件四：费用明细表第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署当事人甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权1.1.1甲方在本协议中拥有主导权，负责项目整体规划、决策和管理。1.2项目决策1.2.1甲方对项目的技术方案、预算、进度等重大决策享有最终决定权。1.3人员安排1.3.1甲方有权根据项目需要，对乙方提供的人员进行选聘和安排。1.4资金管理1.4.1甲方负责项目的资金筹集和管理，确保项目资金及时到位。1.5甲方责任1.5.1甲方对项目的成功实施承担主要责任，包括但不限于项目进度、质量、安全等方面的责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权2.1.1乙方在本协议中拥有主导权，负责项目具体实施和运营。2.2项目执行2.2.1乙方按照甲方的要求，负责项目的具体实施，确保项目按时、按质完成。2.3技术支持2.3.1乙方负责提供必要的技术支持，包括但不限于项目实施过程中的技术指导、培训等。2.4乙方责任2.4.1乙方对项目的实施和运营承担主要责任，包括但不限于技术方案、进度、质量等方面的责任。2.5乙方义务2.5.1乙方应按照甲方的要求，按时提交项目进度报告、技术报告等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构3.1.1本协议中涉及的第三方中介机构，由甲方和乙方共同选定。3.2中介职责3.2.1中介机构负责协调甲方和乙方之间的沟通，确保双方权益得到保障。3.3中介费用3.3.1中介费用由甲方和乙方按比例承担。3.4中介监督3.4.1中介机构对项目的实施过程进行监督，确保项目按照协议要求进行。3.5中介报告3.5.1中介机构定期向甲方和乙方提交项目监督报告，包括项目进度、质量、安全等方面的信息。3.6中介责任3.6.1中介机构对本协议的履行负有连带责任，如因中介机构原因导致项目出现问题，中介机构应承担相应的责任。3.7中介更换3.7.1如中介机构无法履行职责或违反协议，甲方和乙方有权更换中介机构。3.8中介争议解决3.8.1中介机构与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：项目需求书2.附件二：技术方案3.附件三：人员配置表4.附件四：费用明细表5.附件五：保密协议6.附件六：知识产权归属协议7.附件七：技术支持与培训计划8.附件八：项目管理计划9.附件九：费用支付计划10.附件十：争议解决规则11.附件十一：合同变更记录12.附件十二：中介机构服务协议二、违约行为及认定：1.违约行为：a)甲方未按时支付款项。b)乙方未按时完成项目进度。c)任何一方泄露对方商业秘密。d)任何一方未履行保密义务。e)任何一方未按照合同约定提供技术支持或培训。2.违约行为的认定：a)违约行为需由另一方提供证据证明。b)争议解决机构根据事实和证据认定违约行为。三、法律名词及解释：1.仲裁委员会：依法设立，负责对合同争议进行仲裁的机构。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.保密义务：合同当事人对对方提供的商业秘密负有保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误。解决办法：及时沟通，分析原因，调整计划，确保项目按期完成。2.问题：费用超支。解决办法：严格控制费用，优化资源配置，确保项目成本在预算范围内。3.问题：技术支持不及时。解决办法：建立技术支持响应机制，确保乙方及时响应甲方需求。4.问题：争议解决困难。解决办法：在合同中明确争议解决流程，及时沟通，避免争议扩大。五、所有应用场景：1.数据中心建设与运维项目。2.技术支持与培训服务。3.项目管理与协调。4.费用支付与结算。5.争议解决与仲裁。全文完。2025年度数据中心建设与运维标前合作协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景随着我国信息化建设的不断推进，数据中心作为信息时代的基础设施，其建设与运维水平日益受到重视。为满足甲方在2025年度数据中心建设与运维方面的需求，经双方友好协商，特签订本协议。2.2目的本协议旨在明确甲方与乙方在2025年度数据中心建设与运维方面的合作事宜，确保项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指为满足企业、政府、科研等机构信息化需求，提供数据存储、计算、处理、传输等服务的场所。（2）建设：指数据中心的建设工程，包括土建、设备采购、安装调试等。（3）运维：指数据中心投入运行后，对设备、系统、网络等进行日常管理、维护、优化等工作。3.2关键词解释（1）甲方：指本协议中提出数据中心建设与运维需求的单位。（2）乙方：指本协议中承担数据中心建设与运维任务的单位。（3）相关方：指与数据中心建设与运维相关的其他单位或个人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定，按时、保质、保量完成数据中心建设与运维任务。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督，确保项目顺利进行。（3）甲方应按照本协议约定，向乙方支付相应的费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定，按时、保质、保量完成数据中心建设与运维任务。（2）乙方应确保数据中心建设与运维过程中的安全、环保、节能等方面符合国家相关法律法规和行业标准。（3）乙方应积极配合甲方对项目进行监督，及时解决项目实施过程中出现的问题。五、履行条件5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照本协议约定，负责数据中心建设与运维的各项工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）本协议约定的期限届满；（2）双方协商一致解除本协议；（3）一方违约，另一方有权解除本协议。6.3终止程序（1）一方提出解除本协议的，应提前30日书面通知对方；（2）双方协商一致解除本协议的，应签订书面协议；（3）一方违约，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应责任。6.4终止后果（1）本协议终止后，双方应按照约定办理相关事宜；（2）本协议终止后，未了事宜由双方另行协商解决。七、费用与支付7.1费用构成（1）建设费用：包括但不限于土建工程、设备采购、安装调试等费用。（2）运维费用：包括但不限于日常运维、设备维护、系统升级等费用。（3）管理费用：包括但不限于项目管理、人员培训、行政办公等费用。（4）其他费用：根据实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式（1）甲方应按照本协议约定的时间和金额，通过银行转账方式支付给乙方。（2）支付时，甲方应提供支付凭证，乙方应予以确认。7.3支付时间（1）建设费用：在建设阶段，甲方应按工程进度支付相应比例的建设费用。（2）运维费用：在运维阶段，甲方应按月支付运维费用。（3）其他费用：根据实际情况，经双方协商一致后确定支付时间。7.4支付条款（1）甲方应确保支付款项的合法合规，不得使用任何非法手段进行支付。（2）乙方应在收到甲方支付款项后，及时开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按应付未付金额的千分之五计算。（2）甲方未按约定提供相关资料或信息的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（2）乙方未按约定提供优质服务的，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照违约情况，向守约方支付相应的赔偿金额。（2）赔偿金额的计算方法以实际损失为准，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失等。（3）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿等。九、保密条款9.1保密内容（1）本协议涉及的技术秘密、商业秘密和其他保密信息。（2）双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息。9.2保密期限（1）本协议约定的保密期限为自本协议签订之日起五年。（2）保密期限届满后，双方仍有保密义务，但保密内容限于本协议签订之时的保密信息。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密信息的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）社会事件：如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应立即通知对方。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行本协议约定的义务。（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行本协议。10.4不可抗力实例（1）地震导致数据中心建设中断；（2）战争导致乙方无法履行运维任务。十一、争议解决11.1协商解决（1）双方应本着友好协商的原则，解决本协议履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）双方可向有关调解机构申请调解。（2）调解不成时，可提交仲裁委员会仲裁。（3）仲裁不成时，可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。（2）经双方协商一致，本协议项下的权利和义务可以转让。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、社会公共利益等法律法规禁止转让的情形。（2）本协议约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留在合同履行过程中对数据中心建设与运维方案进行调整的权利。（2）乙方保留在合同履行过程中对数据中心设备、技术等改进的权利。13.2特殊权力保留（1）未经甲方书面同意，乙方不得将本协议项下的权利和义务转让给任何第三方。（2）未经乙方书面同意，甲方不得将本协议项下的权利和义务转让给任何第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）本协议的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。（2）补充协议与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）补充协议与本协议的条款发生冲突时，以补充协议为准。（2）补充协议的生效时间，自双方签字盖章之日起。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应就数据中心建设与运维过程中的问题进行及时沟通和协商。（2）双方应按照本协议约定，提供必要的协助与配合。15.2协作与配合方式（1）双方应通过电话、电子邮件、会议等方式进行沟通。（2）双方应按照约定的时间、地点和方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于数据中心建设与运维的全部协议，并构成完整、独立的法律文件。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，任何一方不得对本协议进行增减条款。（2）任何增减条款均应以书面形式签订，并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：年月日乙方（盖章）：代表人（签字）：年月日其他相关方（盖章）：代表人（签字）：年月日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方单位营业执照副本复印件2.乙方单位营业执照副本复印件3.双方法定代表人身份证明4.数据中心建设与运维方案5.支付凭证6.不可抗力事件证明7.违约金支付凭证8.补充协议9.协议履行过程中的沟通记录10.其他与本协议相关的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用，认定违约行为。未按约定提供相关资料或信息，认定违约行为。2.乙方违约：未按时完