2024铺面复古风装修设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024铺面复古风装修设计与施工合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方信息1.1.1甲方信息1.1.2乙方信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目面积2.4装修风格3.设计要求3.1设计风格3.2设计理念3.3设计内容3.3.1建筑外观设计3.3.2室内空间设计3.3.3装饰设计4.施工要求4.1施工标准4.2施工工艺4.3施工材料5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2设计费用支付比例5.3设计费用支付时间6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额6.2施工费用支付比例6.3施工费用支付时间7.设计进度安排7.1设计阶段划分7.2各阶段设计时间7.3设计成果提交时间8.施工进度安排8.1施工阶段划分8.2各阶段施工时间8.3施工成果验收时间9.验收标准9.1设计验收标准9.2施工验收标准10.违约责任10.1设计违约责任10.2施工违约责任10.3付款违约责任11.保密条款11.1设计保密条款11.2施工保密条款12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决机构13.合同解除条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同双方信息1.1.1甲方信息1.1.1.1甲方全称：________1.1.1.2甲方地址：________1.1.1.3甲方联系人：________1.1.1.4甲方联系电话：________1.1.2乙方信息1.1.2.1乙方全称：________1.1.2.2乙方地址：________1.1.2.3乙方联系人：________1.1.2.4乙方联系电话：________1.2合同签订日期：____年____月____日1.3合同生效日期：合同签订之日起生效1.4合同期限：自合同生效之日起至____年____月____日止第二条项目概况2.1项目名称：2024铺面复古风装修设计2.2项目地址：________2.3项目面积：________平方米2.4装修风格：复古风第三条设计要求3.1设计风格：以复古风为主题，融入现代元素3.2设计理念：追求历史与现代的交融，打造具有独特魅力的铺面形象3.3设计内容3.3.1建筑外观设计：包括建筑立面、门窗、入口等设计3.3.2室内空间设计：包括店铺布局、功能分区、装饰风格等设计3.3.3装饰设计：包括墙面、地面、天花等装饰材料及色彩搭配设计第四条施工要求4.1施工标准：按照国家相关标准及行业规范执行4.2施工工艺：采用先进施工工艺，确保工程质量4.3施工材料：选用环保、耐用的装修材料第五条设计费用及支付方式5.1设计费用总额：________元5.2设计费用支付比例：首付50%，设计完成后支付剩余50%5.3设计费用支付时间：合同签订之日起____个工作日内支付首付，设计完成后____个工作日内支付尾款第六条施工费用及支付方式6.1施工费用总额：________元6.2施工费用支付比例：首付30%，施工过程中每月支付进度款，工程验收合格后支付尾款6.3施工费用支付时间：合同签订之日起____个工作日内支付首付，施工过程中每月支付进度款，工程验收合格后____个工作日内支付尾款第七条设计进度安排7.1设计阶段划分：初步设计、深化设计、施工图设计7.2各阶段设计时间7.2.1初步设计：____个工作日7.2.2深化设计：____个工作日7.2.3施工图设计：____个工作日7.3设计成果提交时间：各阶段设计完成后____个工作日内提交设计成果第八条施工进度安排8.1施工阶段划分：基础施工、主体施工、装饰施工、收尾施工8.2各阶段施工时间8.2.1基础施工：____个工作日8.2.2主体施工：____个工作日8.2.3装饰施工：____个工作日8.2.4收尾施工：____个工作日8.3施工成果验收时间：各阶段施工完成后____个工作日内进行验收第九条验收标准9.1设计验收标准：设计成果应符合设计要求，满足功能性、美观性、安全性等标准9.2施工验收标准：施工质量应符合国家及行业相关标准，材料使用符合设计要求，施工工艺合理，无质量问题第十条违约责任10.1设计违约责任10.1.1乙方未能按时完成设计工作，每逾期一天，应向甲方支付相当于设计费用____%的违约金10.1.2乙方设计成果不符合设计要求，甲方有权要求乙方进行修改，直至符合要求为止10.2施工违约责任10.2.1乙方未能按时完成施工工作，每逾期一天，应向甲方支付相当于施工费用____%的违约金10.2.2施工质量不符合施工验收标准，乙方应无条件返工，直至达到验收标准10.3付款违约责任10.3.1甲方未能按时支付款项，每逾期一天，应向乙方支付相当于款项金额____%的违约金第十一条保密条款11.1设计保密条款11.1.1乙方应对甲方提供的设计资料和相关信息保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露11.1.2保密期限自合同签订之日起至设计成果交付之日止11.2施工保密条款11.2.1乙方应对施工过程中的技术秘密和商业秘密保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露11.2.2保密期限自合同签订之日起至施工完成之日止第十二条争议解决方式12.1争议解决途径12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2协商不成，可提交相关仲裁机构仲裁12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为________仲裁委员会第十三条合同解除条件13.1任何一方违反合同约定，严重损害对方利益的，另一方有权解除合同13.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方均有权解除合同13.3合同约定的其他解除条件第十四条其他约定事项14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在甲乙双方签订的2024铺面复古风装修设计与施工合同中，除甲乙双方外的任何自然人和法人，包括但不限于设计师、监理公司、材料供应商、施工队伍等。第二条第三方介入的适用范围2.1.1甲乙双方根据合同约定，需要第三方提供专业服务或产品；2.1.2由于不可抗力或合同履行中的特殊情况，需要第三方介入协助；2.1.3甲乙双方协商一致，认为有必要引入第三方进行监督或调解。第三条第三方的责权利3.1第三方责任：3.1.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，提供相应的服务或产品；3.1.2第三方应保证其提供的服务或产品符合国家相关标准和合同约定；3.1.3第三方应遵守合同中的保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.2第三方权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用；3.2.2第三方有权在合同履行过程中提出合理意见和建议；3.2.3第三方有权根据合同约定终止或变更服务。3.3第三方义务：3.3.1第三方应按时提交服务或产品；3.3.2第三方应配合甲乙双方进行合同履行；3.3.3第三方应妥善保管甲乙双方提供的资料和信息。第四条第三方介入的程序4.1甲乙双方协商一致，确定需要引入的第三方；4.2甲乙双方与第三方签订合作协议，明确各自的权利、义务和责任；4.3第三方按照合作协议的要求，参与合同的履行。第五条第三方责任限额5.1.1第三方的资质和能力；5.1.2第三方提供的服务或产品的性质和风险；5.1.3合同约定。5.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定，并在合同中予以确认。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方之间的关系应基于合作协议，与合同中的其他条款无直接关联；6.2第三方对甲乙双方的直接责任仅限于合作协议的约定；6.3第三方对合同履行过程中的任何问题，应向甲乙双方报告，并寻求解决方案。第七条第三方介入后的合同变更7.1第三方的介入可能导致合同内容的变更，甲乙双方应及时协商，并签订补充协议，对变更后的合同内容予以明确；7.2补充协议作为合同的一部分，具有同等法律效力。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后产生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决；8.2协商不成，可提交相关仲裁机构仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。第九条第三方的退出机制9.1第三方在合同履行期间，如因自身原因或合同约定，需要退出合同，应提前____个工作日通知甲乙双方；9.2第三方退出后，甲乙双方应协商确定替代方案，确保合同的继续履行。第十条本条款的适用范围10.1本条款适用于合同履行期间，任何第三方介入的情况；10.2本条款不影响甲乙双方在合同中的权利、义务和责任。说明一：附件列表：1.设计方案：包括初步设计方案、深化设计方案、施工图设计，需符合复古风装修风格，并附有详细的说明和效果图。2.施工图纸：包括建筑、结构、水暖、电气、通风等施工图纸，需符合国家相关标准和规范。3.材料清单：列出所有装修材料，包括品牌、型号、规格、数量、单价及总价。4.施工组织设计：详细说明施工过程中的组织架构、施工流程、安全措施等。5.施工进度计划：列出各施工阶段的开始和结束时间，以及关键节点的控制时间。6.施工验收报告：包括各施工阶段的验收结果，以及存在的问题和整改措施。7.设计变更通知：在施工过程中因设计原因需要变更时，需提交设计变更通知，包括变更内容、原因、影响及处理措施。8.施工变更通知：在施工过程中因施工原因需要变更时，需提交施工变更通知，包括变更内容、原因、影响及处理措施。9.付款凭证：包括设计费用、施工费用的支付凭证，需加盖甲方财务章。10.争议解决文件：包括争议双方协商记录、仲裁裁决书或法院判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.设计违约行为：1.1设计师未按合同约定的时间完成设计方案，每逾期一天，应向甲方支付相当于设计费用____%的违约金。1.2设计方案不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行修改，直至符合要求为止。示例：乙方未在合同约定的30天内完成设计方案，甲方有权要求乙方支付相当于设计费用10%的违约金。2.施工违约行为：2.1施工方未按合同约定的时间完成施工，每逾期一天，应向甲方支付相当于施工费用____%的违约金。2.2施工质量不符合合同约定，乙方应无条件返工，直至达到验收标准。示例：施工方未在合同约定的45天内完成主体施工，甲方有权要求施工方支付相当于施工费用8%的违约金。3.付款违约行为：3.1甲方未按合同约定的时间支付设计或施工费用，每逾期一天，应向乙方支付相当于款项金额____%的违约金。示例：甲方未在合同约定的5天内支付设计费用首付，甲方有权要求支付相当于设计费用5%的违约金。第三部分：其他补充性说明和解释全文完。2024铺面复古风装修设计与施工合同1本合同目录一览1.1装修设计与施工项目概述1.2项目地点及范围1.3项目工期及进度安排2.1设计师职责与义务2.2设计师权利与权益2.3设计成果交付及修改3.1施工单位职责与义务3.2施工单位权利与权益3.3施工现场管理及安全4.1设计费用及支付方式4.2施工费用及支付方式4.3费用调整及争议解决5.1材料采购及质量控制5.2材料验收及保管5.3材料变更及审批6.1设计变更及审批流程6.2施工变更及审批流程6.3变更费用的计算与支付7.1施工过程中质量要求7.2质量验收标准与程序7.3质量问题处理及保修8.1施工过程中安全要求8.2安全责任及事故处理8.3安全防护措施及培训9.1消防安全要求9.2消防设施及设备管理9.3消防事故处理及责任10.1环境保护要求10.2施工过程中环境保护措施10.3环境污染事故处理及责任11.1保密条款11.2信息交流及保密责任11.3违约责任及赔偿12.1合同解除及终止条件12.2合同解除及终止程序12.3合同解除及终止后的责任13.1违约责任及赔偿13.2不可抗力及免责条款13.3合同争议解决方式14.1合同生效及解除条件14.2合同附件及补充条款14.3合同签订及生效日期第一部分：合同如下：第一条装修设计与施工项目概述1.1项目名称：2024铺面复古风装修设计与施工项目1.2项目地点：[具体地址]1.3项目范围：包括但不限于店面内部装修、外部装饰、水电改造、照明系统、空调系统等1.4项目工期：自合同签订之日起[具体工期]，分阶段完成设计、施工及验收1.5项目进度安排：详见附件一《项目进度计划表》第二条项目地点及范围2.1项目地点：[具体地址]2.2项目范围：包括但不限于店面外墙、门面、店内布局、装饰装修等2.3项目范围详细说明：详见附件二《项目范围详细说明》第三条项目工期及进度安排3.1设计阶段：自合同签订之日起[具体天数]内完成设计图纸的初步设计3.2施工阶段：自设计图纸审核通过之日起[具体天数]内开始施工3.3验收阶段：自施工结束之日起[具体天数]内完成验收工作第四条设计师职责与义务4.1设计师负责项目的整体设计工作，包括但不限于平面设计、效果图制作、施工图绘制等4.2设计师应按照合同约定的时间节点完成设计任务，确保设计质量4.3设计师应配合施工单位进行现场施工指导，解答施工过程中的设计疑问第五条设计师权利与权益5.1设计师享有对其设计成果的知识产权5.2设计师有权要求客户按照设计图纸进行施工，并有权对不符合设计要求的部分提出修改意见5.3设计师有权要求客户支付设计费用及相关费用第六条设计成果交付及修改6.1设计师应在合同约定的时间内完成设计图纸的交付6.2设计图纸经客户审核通过后，如有修改需求，设计师应在[具体天数]内完成修改6.3修改后的设计图纸经客户确认后，作为最终施工图纸使用第七条施工单位职责与义务7.1施工单位负责按照设计图纸和合同约定进行施工，确保工程质量7.2施工单位应按照合同约定的时间节点完成施工任务，确保工程进度7.3施工单位应配合设计师进行现场施工指导，解答施工过程中的设计疑问7.4施工单位应确保施工现场的安全、环保、文明施工7.5施工单位应按照合同约定进行施工过程中的材料采购和质量控制第八条施工单位权利与权益8.1施工单位享有按照设计图纸和合同约定进行施工的权利8.2施工单位有权要求设计师对设计图纸进行必要的解释和说明8.3施工单位在施工过程中发现设计不合理或存在安全隐患时，有权要求设计师进行修改8.4施工单位有权要求客户支付施工过程中的合理费用8.5施工单位有权要求客户提供施工所需的必要条件和支持第九条施工现场管理及安全9.1施工单位应制定施工现场管理制度，确保施工现场的有序进行9.2施工单位应设立现场安全管理人员，负责施工现场的安全监督和管理工作9.3施工单位应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全9.4施工单位应采取必要的安全防护措施，防止事故发生9.5施工单位应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患第十条设计费用及支付方式10.1设计费用根据设计图纸复杂程度、工作量等因素确定10.2设计费用支付方式为：合同签订后支付设计费用的[具体比例]，设计图纸完成后支付剩余设计费用的[具体比例]10.3设计费用支付时间：按设计阶段进度分批支付10.4若因客户原因导致设计工作延误，设计费用按实际工作日计算第十一条施工费用及支付方式11.1施工费用根据施工图纸、工程量清单、市场价格等因素确定11.2施工费用支付方式为：合同签订后支付施工费用的[具体比例]，施工进度到一定节点支付剩余施工费用的[具体比例]11.3施工费用支付时间：按施工进度分阶段支付11.4若因设计变更或客户原因导致施工进度延误，施工费用按实际完成工作量计算第十二条材料采购及质量控制12.1施工单位负责材料的采购，确保材料质量符合国家相关标准和合同要求12.2材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格供应商12.3材料验收应严格按照合同约定和行业标准进行12.4施工单位应建立材料台账，对材料的使用进行跟踪管理12.5若因材料质量问题导致工程返工，责任由材料供应商承担第十三条设计变更及审批流程13.1设计变更应经设计师、施工单位和客户三方共同确认13.2设计变更申请应以书面形式提出，并说明变更原因和内容13.3设计变更审批流程：设计师提出变更申请→施工单位评估→客户确认→设计师修改设计图纸13.4设计变更后的费用调整：按实际发生的费用计算，经三方确认后支付第十四条合同解除及终止条件14.1合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同14.2合同终止条件：合同约定的工期届满，工程验收合格，合同自动终止14.4合同解除或终止后，因合同而产生的纠纷应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、检测方、保险公司等，以及任何因合同履行需要介入的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量和安全、保障各方权益等。第二条第三方介入的职责与义务2.1第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，履行其职责和义务。2.2第三方应独立、客观、公正地开展工作，不得偏袒任何一方。2.3第三方应提供真实、准确、完整的报告或意见，对因其工作失误导致的损失承担相应责任。第三条第三方的权利3.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。3.2第三方有权对甲方和乙方的工作进行监督和检查，并提出改进意见。3.3第三方有权根据合同约定收取服务费用。第四条第三方介入的程序4.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并以书面形式明确第三方的职责、权限和期限。4.2第三方介入前，甲方和乙方应向第三方提供合同副本及相关资料。4.3第三方介入期间，甲方和乙方应保持与第三方的沟通，及时反馈相关信息。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、行业标准和合同约定确定。5.2第三方因自身原因导致甲方或乙方损失的，应在责任限额内承担赔偿责任。5.3第三方责任限额的确定和调整，应经甲方和乙方协商一致，并以书面形式明确。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系为服务与被服务关系，第三方对甲方和乙方承担相应的法律责任。6.2第三方不得直接与甲方或乙方进行交易，所有交易应通过甲方和乙方进行。6.3第三方在履行职责过程中，应尊重甲方和乙方的权益，不得损害其合法权益。第七条第三方介入时的额外条款7.1第三方介入期间，甲方和乙方应继续履行合同约定的义务，并保证第三方工作的顺利进行。7.2甲方和乙方应确保第三方所需资料的及时提供，不得无故拖延。7.3甲方和乙方应配合第三方进行现场检查、监督和验收工作。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入期满或合同约定的终止条件成就时，第三方介入终止。8.3第三方介入终止后，甲方和乙方应根据合同约定解决因第三方介入产生的纠纷。第九条第三方介入的费用9.1第三方介入的费用由合同约定或双方协商确定。9.2第三方介入的费用应在第三方介入前由甲方和乙方支付。9.3第三方介入的费用支付方式、时间等，按合同约定或双方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《项目进度计划表》详细要求：包括项目各个阶段的开始和结束日期、关键节点、预期完成时间等。附件说明：此表格用于记录项目进度，确保各方对项目进度有清晰的认识。2.附件二：《项目范围详细说明》详细要求：详细列出项目包含的具体工作内容、施工范围、材料要求等。附件说明：此说明用于明确项目范围，避免后期产生争议。3.附件三：《设计图纸》详细要求：包括平面图、立面图、剖面图、效果图等，需符合国家相关设计规范。附件说明：此图纸为施工的依据，设计师需确保图纸的准确性和完整性。4.附件四：《工程量清单》详细要求：详细列出各项工程量，包括材料、人工、机械等费用。附件说明：此清单用于计算工程总费用，确保各方对工程成本有明确的认识。5.附件五：《材料清单》详细要求：列出所需材料的名称、规格、品牌、数量、单价等。附件说明：此清单用于确保施工过程中材料的质量和供应。6.附件六：《施工方案》详细要求：包括施工工艺、施工顺序、施工要求等。附件说明：此方案用于指导施工过程，确保工程质量。7.附件七：《质量验收标准》详细要求：列出各项工程质量验收标准，包括材料、施工工艺等。附件说明：此标准用于确保工程质量达到合同约定要求。8.附件八：《安全生产管理制度》详细要求：包括施工现场安全管理措施、安全责任、安全培训等。附件说明：此制度用于确保施工现场的安全，防止安全事故发生。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付设计费用或施工费用。责任认定标准：甲方应按照合同约定的时间节点支付费用，如未按时支付，应向乙方支付违约金。示例说明：若甲方未按约定支付设计费用的[具体比例]，应向乙方支付[具体比例]的违约金。2.违约行为：乙方未按时完成设计或施工任务。责任认定标准：乙方应按照合同约定的时间节点完成设计或施工任务，如未按时完成，应向甲方支付违约金。示例说明：若乙方未按约定完成设计工作，应向甲方支付[具体比例]的违约金。3.违约行为：设计师提供的图纸不符合合同约定。责任认定标准：设计师提供的图纸应符合国家相关设计规范和合同约定，如不符合，应重新设计或赔偿损失。示例说明：若设计师提供的图纸不符合合同约定，乙方有权要求设计师重新设计，并赔偿由此产生的损失。4.违约行为：施工单位使用的材料质量不合格。责任认定标准：施工单位应使用符合合同约定和质量标准的材料，如发现材料质量不合格，应更换合格材料或赔偿损失。示例说明：若施工单位使用的材料质量不合格，甲方有权要求施工单位更换合格材料，并赔偿由此产生的损失。5.违约行为：第三方未履行合同约定的职责。责任认定标准：第三方应按照合同约定履行职责，如未履行，应承担相应的法律责任。示例说明：若第三方未履行合同约定的职责，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。全文完。2024铺面复古风装修设计与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系人1.4联系电话1.5通讯地址2.装修项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4项目类型2.5设计风格2.6装修标准3.设计内容与要求3.1设计范围3.2设计风格3.3设计图纸3.4设计修改3.5设计费用4.施工内容与要求4.1施工范围4.2施工标准4.3施工工艺4.4施工进度4.5施工验收4.6施工变更5.质量保证与验收5.1质量保证5.2验收标准5.3验收流程5.4验收记录6.付款方式与进度6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件6.4逾期付款7.材料供应与验收7.1材料供应商7.2材料规格与品牌7.3材料验收7.4材料更换8.保修与服务8.1保修期限8.2保修范围8.3保修服务8.4保修责任9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构9.4争议解决费用10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件10.4合同解除程序11.合同附件11.1设计图纸11.2材料清单11.3付款凭证11.4验收记录12.合同补充条款12.1特别约定12.2其他约定13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署代表13.4签署手续14.合同份数与效力14.1合同份数14.2合同效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3联系人甲方联系人：[甲方联系人姓名]乙方联系人：[乙方联系人姓名]1.4联系电话甲方联系电话：[甲方联系电话]乙方联系电话：[乙方联系电话]1.5通讯地址甲方通讯地址：[甲方通讯地址]乙方通讯地址：[乙方通讯地址]2.装修项目概述2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[具体地址]2.3项目面积[面积数值]平方米2.4项目类型[项目类型，如：商铺、住宅等]2.5设计风格[设计风格，如：复古风、欧式风格等]2.6装修标准[装修标准，如：豪华型、舒适型等]3.设计内容与要求3.1设计范围包括但不限于：平面布局、空间划分、装饰效果、照明设计、材料选择等。3.2设计风格[具体设计风格要求]3.3设计图纸提供包括但不限于：平面图、立面图、剖面图、效果图等。3.4设计修改甲方有权在施工前对设计图纸提出修改意见，乙方应在[修改期限]内完成修改。3.5设计费用设计费用为人民币[设计费用数值]元，甲方已支付。4.施工内容与要求4.1施工范围包括但不限于：拆除、水电改造、墙体处理、地面铺设、墙面装修、吊顶安装等。4.2施工标准[施工质量标准，如：符合国家相关质量标准等]4.3施工工艺[具体施工工艺要求]4.4施工进度[施工进度计划表]4.5施工验收施工完成后，甲方应组织验收，乙方应配合验收。4.6施工变更如因设计变更或特殊情况导致施工内容变更，双方应协商一致并签订补充协议。5.质量保证与验收5.1质量保证乙方承诺施工质量符合合同约定和设计要求。5.2验收标准[验收标准，如：国家相关质量标准等]5.3验收流程[验收流程，如：验收前通知、验收时间、验收人员等]5.4验收记录验收完成后，双方应签署验收记录。6.付款方式与进度6.1付款方式[付款方式，如：现金、银行转账等]6.2付款进度[付款进度表]6.3付款条件[付款条件，如：工程进度、质量验收等]6.4逾期付款如甲方逾期付款，应支付[逾期付款利息]的违约金。8.材料供应与验收8.1材料供应商乙方负责提供施工所需的全部材料，材料供应商应具备相应资质。8.2材料规格与品牌[具体材料规格及品牌要求]8.3材料验收甲方有权对进场材料进行验收，验收合格后方可使用。8.4材料更换如验收不合格，乙方应在[更换期限]内更换合格材料，并承担由此产生的费用。9.保修与服务9.1保修期限本合同约定的保修期限为自竣工验收合格之日起[保修期限]年。9.2保修范围[具体保修范围，如：水电管道、墙面裂缝等]9.3保修服务乙方应提供必要的保修服务，包括但不限于：维修、更换等。9.4保修责任在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责修复或更换，并承担相关费用。10.违约责任与争议解决10.1违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构[可选的争议解决机构，如：仲裁委员会等]10.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件[合同终止的具体条件，如：合同履行完毕、双方协商一致解除等]11.3合同解除条件[合同解除的具体条件，如：一方严重违约、不可抗力等]11.4合同解除程序合同解除需双方书面同意，并按照法定程序办理。12.合同附件12.1设计图纸[设计图纸清单]12.2材料清单[材料清单]12.3付款凭证[付款凭证清单]12.4验收记录[验收记录清单]13.合同签署13.1签署日期[合同签署日期]13.2签署地点[合同签署地点]13.3签署代表甲方签署代表：[甲方签署代表姓名]乙方签署代表：[乙方签署代表姓名]13.4签署手续本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.合同份数与效力14.1合同份数本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。14.2合同效力本合同自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同中所称的“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务或参与本合同履行的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于：设计咨询、施工监理、材料供应、工程审计、法律顾问等。16.第三方介入的程序与要求16.1第三方介入程序甲乙双方协商一致，同意引入第三方参与本合同履行的，应签订《第三方介入协议》，明确第三方的职责、权利和义务。16.2第三方介入要求第三方应具备相应的资质和执业许可，能够独立承担法律责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所述的责任限额是指第三方因其违约行为或过失导致甲方或乙方遭受损失时，应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定责任限额由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定，且不得低于法律规定的最低责任限额。17.3责任限额的调整在合同履行期间，如因特殊情况需要调整责任限额，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。18.第三方权利与义务18.1第三方权利第三方有权根据《第三方介入协议》的规定，收取相应的服务费用。第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便履行其职责。18.2第三方义务第三方应按照《第三方介入协议》的规定，履行其专业服务或参与合同履行的职责。